2023年监理工程师之土木建筑目标控制基础试题库和答案要点

2023年监理工程师之土木建筑目标控制基础试题库和答案要点单选题（共150题）1、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（）。A.采用更先进的施工方法B.增加劳动力C.改善劳动条件D.增加工作面【答案】A2、（）又称选址勘察。A.可行性研究勘察B.初步勘察C.初略勘察D.详细勘察【答案】A3、（2019年真题）某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A4、（2019年真题）关于工程量清单的说法，正确的是（）。A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】B5、采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。A.0.2~0.5B.0.6~0.7C.0.8~0.9D.1.1~1.5【答案】C6、下列楼地面施工做法的说法中，错误的是（）。A.有防水要求的地面工程应对立管、套管、地漏与节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收B.有防静电要求的整体地面工程，应对导电地网系统与接地引下线的连接进行隐蔽验收C.找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3D.预制板相邻板缝应采用水泥砂浆嵌填【答案】D7、（2020年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴【答案】D8、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B9、质量管理体系应是一个由组织结构、程序、过程和资源构成的有机的整体。而在体系文件编写的过程中，由于要素及部门人员的分工不同，侧重点不同及其局限性，保持全局的（）较为困难。A.相容性B.系统性C.独立性D.可操作性【答案】B10、（2019年真题）下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B11、在建设单位的计划系统中，根据初步设计中确立建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划，称为()A.工程项目B.工程项目前期工作计划C.工程项目年度计划D.工程项目进度平衡计划【答案】A12、当混凝土的坍落度大于220mm时，如果用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径的差大于()，则坍落扩展度试验结果无效。A.20mmB.30mmC.40mmD.50mm【答案】D13、经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B14、设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式进行采购，主要体现在编制的设备采购与设备监造工作计划中的质量的要求以及（）。A.采购方式的选择B.采购厂商的选择C.采购方案的修订D.采购方案的编制或审查【答案】D15、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。A.2天和3个B.4天和9个C.4天和3个D.2天和9个【答案】D16、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程地确认【答案】B17、实施建设工程所需要的设备和材料是根据设计而来的。设计单位必须提出（），以便进行加工订货或购买。A.采购清单B.设备清单C.设备资料D.采购资料【答案】B18、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。A.建矿费用B.勘测费用C.场地费用D.海洋保险费【答案】C19、如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）组织专题技术论证。A.拟采用单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】C20、根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜B.处理施工单位提出的工程变更费用C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】B21、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。A.自由时差B.总时差C.紧后工作的最早开始时间D.紧后工作的最早完成时间【答案】B22、在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据处理（整理、统计、分析）；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是（）。A.①→③→④→②→⑤B.④→③→②→①→⑤C.④→②→③→①→⑤D.②→④→③→①→⑤【答案】C23、工程网络计划资源优化的目的是为了()A.在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低B.在资源均衡使用条件下，使工期最短C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致D.在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡【答案】D24、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。A.缩短时间对质量和安全影响不大B.工程变更程序相对简单C.资源消耗比较均衡D.直接成本最小【答案】A25、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级【答案】C26、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出()的方案。A.功能最好B.成本最低C.价值最高D.技术最新【答案】C27、正常情况下，混凝土强度检测数据服从（）分布。A.三角形B.梯形C.正态D.随机【答案】C28、如果施工方案一定，工程总费用会随着工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程总费用的变化趋势是（）。A.直接费和间接费均增加B.直接费增加，间接费减少C.直接费和间接费均减少D.直接费减少，间接费增加【答案】B29、下列选项中，可以确定建设工程实际执行状况与计划目标之间的差距的是（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.实际进度数据的加工处理D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】D30、质量管理体系的有效运行中，（）就是质量管理行为应当覆盖所有的管理空间，做到管理到位。A.全面贯彻B.行为到位C.适时管理D.适中控制【答案】B31、在质量缺陷成因的分析过程中，（）具有关键性作用，是一系列独立原因集合起来形成的爆发点。A.初始点B.终止点C.控制点D.分析点【答案】A32、一般情况下，检验批和（）两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。A.单位工程B.分项工程C.分部工程D.子分部工程【答案】B33、关于侦查行为，下列哪一选项是正确的？A.检察院对犯罪嫌疑人进行讯问时，应当全程录音录像B.讯问犯罪嫌疑人、询问被害人，均可在侦查人员指定的地点讯问或者询问，否则，所获得的笔录不得作为定案根据C.检察院在自侦案件的侦查中，辨认犯罪嫌疑人，被辨认的人数不得少于7人D.公安机关应当在自己管辖的地区内发布通缉令【答案】D34、影响工程进度的因素中，复杂的工程地质条件属于（）。A.自然环境因素B.施工技术因素C.组织管理因素D.社会环境因素【答案】A35、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程【答案】B36、监理工程师控制工程施工进度时进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】C37、流水步距的数目取决于（）A.总的施工过程数B.参加流水的施工过程数C.流水节拍D.施工段数【答案】B38、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.汇率浮动和通货膨胀B.不明的水文气象条件C.提供的场地不能满足工程正常需要D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C39、某公司借款1000万元，年复利率为8％，则10年末连本带利一次需偿还()万元。A.2158.92B.540.27C.1986.56D.1690.30【答案】A40、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为（）事故。A.一般B.严重C.重大D.特别重大【答案】C41、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B42、建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有（）的特点。A.单位时间内所需用的资源量较少B.使各专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接C.施工现场的组织、管理工作简单D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工【答案】B43、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位【答案】A44、投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（）。A.分部分项工程量清单B.招标工程量清单C.工程量清单计价表D.已标价工程量清单【答案】D45、（2022年真题）建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于（）方面的工作。A.确定质量方针、目标B.过程适用性评价C.确定体系覆盖范围D.组织结构调整方案【答案】C46、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价人【答案】A47、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】A48、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是()。A.已完成工作实际费用为75000元B.投资绩效指标>1，表明项目运行超出预算投资C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】D49、工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展要求的特性，是指的（）。A.与环境的协调性B.经济性C.可靠性D.适用性【答案】A50、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，其表述错误的是（）。A.每个马牙槎的高度不应超过300mmB.马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mmC.马牙槎先进后退D.马牙槎应对称砌筑【答案】C51、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，()是指“规定组织质量管理体系的文件”。A.质量计划B.质量手册C.质量策划D.质量记录【答案】B52、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过（）个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证（）。A.3、3、自行废止B.2、2、自行废止C.3、2、重新办理D.2、3、重新办理【答案】A53、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费0.8万元，进口关税率15%，增值税率16%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。A.33.568B.36.800C.38.368D.38.603【答案】D54、下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.可行性研究费B.工程竣工验收费C.环境影响评价费D.劳动卫生评价费【答案】B55、工程网络计划实施中，因实际进度拖后而需要通过压缩某些工作的持续时间来调整计划时，应选择（）的工作压缩其持续时间。A.持续时间最长B.自由时差最小C.总时差最小D.时间间隔最大【答案】C56、关于质量管理体系现状及其质量方针和目标的适应性、充分性和有效性正式评价的管理评审应由企业（）主持。A.最高管理者B.管理者代表C.经营负责人D.技术负责人【答案】A57、价值工程中方案创造的理论依据是（）。A.产品功能具有系统性B.功能载体具有替代性C.功能载体具有排他性D.功能实现程度具有差异性【答案】B58、根据GB／T19000?2000族标准，组织对其有关职能部门和管理层次都分别规定A.产品标准B.质量方针C.质量计划D.质量要求【答案】B59、根据计量规范规定，不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（）。A.∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）B.∑（计算基数×相应费率）C.∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）+∑（单项措施费）D.∑（措施项目项数×综合单价）【答案】B60、在搭接网络计划中，时距就是（）。A.相邻两项工作之间的时间差值B.相邻两项工作之间的搭接关系C.相邻两项工作之间的逻辑关系D.相邻两项工作之间的工艺间接时间【答案】A61、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（）在现场进行的监督活动。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.监理人员【答案】D62、（）是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据，也是进度控制的关键步骤。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.实际进度数据的加工处理D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】A63、某工程网络计划中，已知工作A的持续时间为10d,总时差和自由时差分别为4d和2d。检查中发现该工作实际持续时间为13d，则其对工程的影响是（）。A.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行B.不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1dC.使其紧后工作的最迟开始时间推迟4d，并使总工期延长2dD.使其紧后工作的最早开始时间推迟1d,并使总工期延长1d【答案】B64、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()风险。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A65、（2021年真题）施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的（）。A.按设计规范编制的加固处理方案B.经该项目设计单位认可的加固处理方案C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案D.经建设单位认可的加固处理方案【答案】B66、下列关于城市轨道交通工程竣工验收的内容和程序的描述不正确的是（）。A.建设单位汇报试运行情况B.建设单位应在竣工验收合格之日起7个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案C.验收委员会质询相关单位，讨论并形成验收意见D.验收委员会签署工程竣工验收报告，并对遗留问题做出处理决定【答案】B67、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在()小时内写出质量事故报告。A.12B.24C.36D.48【答案】B68、（）应督促承包单位精心地组织施工，挖掘各方面潜力，节约资源消耗，仍可以收到节约投资的明显效果。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.发包单位【答案】A69、（2019年真题）某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为（）元。A.130.67B.133.33C.1306.67D.1333.33【答案】A70、下列关于条约的说法，正确的是A.条约的主体可以是跨国公司B.条约的名称是多样的，一国发布的政治宣言也可以是条约C.条约的形式主要是书面的，但也存在大量的口头条约D.一国不得以本国机关违反国内法关于缔约权限的规定而主张其所缔结的条约无效【答案】C71、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】D72、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标B.投资（进度）绩效指数反映的是绝对偏差C.投资（进度）偏差仅适合对同一项目作偏差分析D.进度偏差为正值，表示进度延误【答案】C73、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），在合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增了分部分项工程量清单项目，关于其合同价款确定的说法，正确的是（）。A.新增清单项目的综合单价应当由监理工程师提出B.新增清单项目导致新增措施项目的，承包人应将新增措施项目施工方案提交发包人批准C.新增清单项目综合单价应由承包人提出，但相关措施项目费用不能再做调整D.新增清单项目应由额外工程处理，承包人可选择或者不做【答案】B74、下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.月度进度计划【答案】D75、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】B76、施工过程中，对出现的工程质量问题，监理工程师首先应()A.签发《监理通知》B.签发《工程暂停令》C.报告业主D.判断其严重程度【答案】D77、下列关于环境保护的说法中，错误的选项有A.环境保护法规定，每年5月6日为环境日B.对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，应由人民政府给予奖金C.企业事业单位违反法律法规规定排放污染物，造成污染的，法定主体可以查封、扣押造成污染物排放的设备D.因环境污染受到损害的单位和个人，可以直接向人民法院提起民事诉讼【答案】A78、采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D79、（2018年真题）在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】B80、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】C81、下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件【答案】A82、设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得（）批准。A.安装单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B83、设计交底会议的程序和内容不包括（）。A.设计项目负责人介绍工程概况B.各专业设计负责人进行专业设计交底C.工程材料的来源是否有保证D.设计方会同建设方将会议意见集中并形成会议纪要，经与会各单位负责人讨论确认后，在会上宣读【答案】C84、按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地下电缆，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。A.工期、成本和利润B.工期、成本，但不包括利润C.工期，但不包括成本D.成本，但不包括工期【答案】B85、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。A.建设单位B.工程监理单位C.政府D.施工单位【答案】C86、在工程建设过程中，影响实际进度的自然环境因素是（）。A.材料供应时间不能满足需求B.不能及时提供施工场地条件C.复杂的工程地质条件D.计划安排不周密，组织协调不力【答案】C87、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A88、调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。A.经济措施B.技术措施C.组织措施D.合同措施【答案】C89、甲与乙因情生仇。一日黄昏，甲持锄头路过乙家院子，见甲妻正在院内与一男子说话，以为是乙举锄就打，对方重伤倒地后遂发现是乙哥哥。甲心想，打伤乙哥哥也算解恨。关于本案，下列哪些选项是错误的？A.甲后来想“打伤乙哥哥也算解恨”，说明甲也有伤害乙的哥哥的故意，所以本案不存在事实认识错误B.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，按照法定符合说和具体符合说会得出不同的结论C.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，对乙成立故意杀人罪未遂，对乙哥哥成立故意伤害罪（重伤）D.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，无论按照具体符合说还是法定符合说，甲对乙哥哥都成立故意伤害罪（重伤），对乙不成立犯罪。【答案】A90、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.固定资产投资与流动资金之和B.建筑安装工程费C.建筑安装工程费与设备费之和D.全部固定资产投资费用【答案】A91、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）。A.人员培训B.文件规定C.时间管理D.行为到位【答案】C92、《卓越绩效评价准则》是引导企业持续改进、永无止境地追求卓越的（）标准。A.符合性B.成熟度C.操作性D.系统性【答案】B93、（）应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经（）审批，报项目监理机构批准后实施。A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人B.施工项目技术负责人，项目经理C.施工员，施工项目技术负责人D.施工员，施工单位技术负责人【答案】B94、回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。A.20%，10B.30%，10C.20%，20D.30%，20【答案】B95、（2017年真题）某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】D96、进口一套机械设备，离岸价(FOB价）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，汇率为1美元=6.10元人民币。则该套机械设备应缴纳的进口关税为()万元。A.53.68B.55.29C.60.39D.62.00【答案】D97、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C98、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.完全随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.多阶段抽样【答案】C99、工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计报审表》，由（）审核签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构人法代表D.监理机构技术负责人【答案】B100、关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】D101、《劳动法》第十三条规定：“妇女享有与男子平等的就业权利，在录用职工时，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。”对此，下列说法错误的是A.《劳动法》不属于我国的基本法律B.相对于《妇女权益保障法》，该条规定属于特别法，在劳动争议解决中，应优先适用C.该条文中对价值问题的处理，体现了比例原则D.该条规定所追求的价值是法的最高价值【答案】C102、某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为()A.85%B.90%C.95%D.lOO%【答案】A103、将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一组初始单元，按规则确定其他样本单元的抽样方法是（）。A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】A104、（2020年真题）根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B105、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，建安工程造价中的利润包含在()中。A.分部分项工程费B.其他项目费C.措施项目费D.规费【答案】A106、（2017年真题）关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B107、设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由()批准。A.专业监理工程师B.安装单位项目负责人C.设备供应商D.总监理工程师【答案】D108、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位【答案】C109、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A110、价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。A.最少的项目投资B.最高的项目盈利C.最低的寿命周期成本D.最低的项目运行成本【答案】C111、下列哪一期间应计入办案期限？A.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间B.需要延长审理期限的案件，办理报请高级法院批准手续的时间C.犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查机关为了查明其身份所用的时间D.犯罪嫌疑人通过贿赂手段被暂予监外执行【答案】B112、达成垄断协议的行为是我国《反垄断法》规制的垄断行为之一。但是，对于下列哪些协议，如果经营者能够证明不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，则不属于垄断协议A.为应对生产明显过剩的问题，经营者之间达成限制商品的生产数量的协议B.在面对国外进行的稀土价格的谈判中，国内若干家大的钢铁企业为统一谈判价格而达成了协议C.为提高能源利用效率，若干家汽车生产商达成了共同开发新型燃料发动机的协议D.为了避免过度竞争，几家手机生产商签订协议，划定各自的销售区域，并承诺为消费者提供更为优质的售后服务【答案】A113、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”属（）的质量范畴。A.适用性B.安全性C.可靠性D.与环境的协调性【答案】C114、监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动是（）。A.抽样检验B.见证取样C.实验检测D.平行检验【答案】B115、BIM在投标过程中的应用不包括()。A.基于BIM的深化设计B.基于BIM的施工方案模拟C.基于BIM的4D施工模拟D.基于BIM的资金优化【答案】A116、（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】D117、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.单代号网络计划中由关键工作组成B.双代号网络计划中无虚箭线C.双代号时标网络计划中无波形线D.单代号搭接网络计划中时距总和最小【答案】C118、单位工程中的分部工程是按（）划分的。A.设计系统或类别B.工种、材料C.施工工艺、设备类别D.专业性质、工程部位【答案】D119、关于鉴定意见的审查判断和运用，下列哪些说法是不正确的？A.鉴定人违反回避规定作出的鉴定意见，经审查，可以作为定案根据B.鉴定人忘记在鉴定文书签名，事后作出说明的，该鉴定意见可以作为定案根据C.经法院通知，鉴定人拒不出庭作证，该鉴定意见不得作为定案的根据D.鉴定人由于不能抗拒的原因无法出庭的，法院应当决定重新鉴定【答案】A120、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D121、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B122、同一厂家、同一类型的成型钢筋，不超过（）t为一批，每批随机抽取（）个成型钢筋.A.30,3B.60,3C.60,6D.120,12【答案】A123、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B124、监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是（）。A.协助建设单位优选勘察单位B.审查勘察成果C.审核勘察单位提交的勘察工作方案D.控制勘察现场作业【答案】B125、（2022年真题）监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（）。A.确定规划设计条件B.编制设计总进度计划C.审查设计单位提交的进度计划D.填写设计进度表【答案】C126、计数型一次抽样检验方案为（N，n，C），其中N为送检批的大小，n为抽检批的大小，C为合格判定数，若发现n中有d件不合格品，当()时，则判定该送检批合格。A.d=C+1B.d＞C+1C.d＞CD.d≤C【答案】D127、回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。A.20%，10B.30%，10C.20%，20D.30%，20【答案】B128、工程项目竣工投产后，新增的无形资产是()A.建设单位管理费B.研究试验费C.建设期利息D.土地使用权【答案】D129、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.办理物资运输有关手续B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应中标单位D.审查物资供应情况分析报告【答案】D130、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（）在现场进行的监督活动。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.监理人员【答案】D131、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（）。A.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工B.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工C.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工D.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工【答案】D132、单位工程质量验收时，对（）进行抽查是对建筑工程和设备安装工程质量的综合检验，也是用户最关心的内容。A.主要使用功能B.隐蔽工程C.承重结构D.保温工程【答案】A133、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】B134、（2019年真题）采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。A.工程成本、酬金和预先约定的奖金B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金【答案】D135、由建设单位采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在（）上签字。A.开箱检查记录B.收货单C.验收报告D.出厂证书【答案】A136、下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任【答案】A137、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方工程单价为16元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m＜sup>3＜/sup>。该工程实际完成土方工程量1.8万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程实际结算工程款为()万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C138、下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是()A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用B.新材料的试验费C.建设单位委托检测机构进行检验的费用D.对构件进行破坏性试验的费用【答案】A139、中国甲公司作为卖方与西班牙乙公司订立了出售一批钢管的合同，两国均为《联合国国际货物销售合同公约》的缔约国，但交货地点在合同中未约定，根据《公约》，下列表述正确的是？A.卖方有权自由选择在何处交货B.如果该买卖合同涉及到货物的运输，卖方应把货物移交给第一承运人，以运交给买方C.如果该买卖合同并未涉及货物的运输，且合同约定卖方应当交付买方在卖方某一特定仓库检查并认可过的一批钢管，则卖方应在该特定仓库地点把货物交给买方处置D.只要没有约定交货地点，卖方就应当在其生产该批货物的工厂交货【答案】B140、建设工程采用依次施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.有利于资源供应的组织C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】B141、（2020年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】C142、普通混凝土立方体抗压强度试验采用的标准试件尺寸为（）。A.100mm×100mm×100mmB.150mm×150mm×150mmC.150mm×150mm×300mmD.200mm×200mm×200mm【答案】B143、既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。A.企业现金B.企业增资扩股C.优先股D.国家预算内投资【答案】A144、某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。A.160B.200C.230D.240【答案】B145、某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C146、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B147、当采用S曲线比较法时，如果实际进度点位于计划S曲线的左侧，考试软件则该点与计划S曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】C148、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的（）。A.总时距B.持续时间C.间歇时间D.总时差【答案】D149、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.检测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【答案】A150、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（）不属于特别重大质量事故的条件。A.造成30人以上死亡B.造成100人以上的重伤C.造成5000万元以上的直接经济损失D.造成1亿元以上的直接经济损失【答案】C多选题（共50题）1、（2019年真题）关于投资回收期的说法，正确的有（）。A.静态投资回收期就是方案累计现值等于零时的时间（年份）B.静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间C.静态投资回收期可以从项目投产年开始算起，但应予以注明D.静态投资回收期可以从项目建设年开始算起，但应予以注明E.动态投资回收期一般比静态投资回收期短【答案】BC2、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括（）。A.钢筋工程B.模板工程C.现浇结构工程D.通风与空调E.地基与基础工程【答案】ABC3、监理合同签订前，要经过（）各部门的共同评审。A.总工办B.人力管理部C.资源管理部D.监理管理部E.经营管理部【答案】AD4、采用环境测试舱法，能测定室内装修材料中哪种污染物的释放量？（）A.氡B.游离甲醛C.苯D.氨【答案】B5、有关门窗构造做法，下列叙述何者有误？（）A.金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工B.木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处，应进行防腐处理并应设置防潮层C.建筑外门窗的安装必须牢固，在砌体上安装门窗宜用射钉或膨胀螺栓固定D.木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时，应用同一材质的木塞加胶填补【答案】C6、因施工单位原因引起工程暂停的，当导致暂停的原因是危及结构安全或使用功能时，整改完成后，应有（）各方共同认可的整改完成文件。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.勘察单位E.材料供应商【答案】ABC7、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的工程建设标准主要包括（）。A.工程项目施工质量验收标准B.有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据C.建筑业企业资质管理规定D.控制施工作业活动质量的技术规程E.工程勘察设计文件【答案】ABD8、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间之差最小B.自由时差为零C.总时差最小D.持续时间最长E.时标网络计划中没有波形线【答案】AC9、工程质量事故处理验收后，应有明确的书面结论，结论一般包括（）。A.事故已排除，可以继续施工B.隐患已消除，结构安全有保证C.经修补处理后，完全能够满足使用要求D.基本上满足使用要求，但使用时应有附加限制条件E.对维修性的结论【答案】ABCD10、工程网络计划资源优化的目的为()A.使该工程资源需用量尽可能均衡B.使该工程的资源强度最低C.使该工程的资源需用量最少D.使该工程的资源需用量满足资源限制条件E.使该工程的资源需求符合正态分布【答案】AD11、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，下列关于索赔的说法正确的有（）。A.工期延期的费用补偿，通常包括承包人要求延长工期和延长工期而造成的损失B.工期和费用索赔一定会同时成立C.由客观原因造成的延期，承包人一般都可以得到工期和费用的补偿D.由于工地上不可预见的情况，监理工程师可对工程或其任何部分的外形.质量做出变更E.额外的样本与试验是承包人提出工期索赔的原因之一【答案】D12、建设工程各计划期物资需求量的编制方式有（）。A.因素分析法B.强制确定法C.计算法D.评分法E.卡段法【答案】C13、由建设单位项目负责人组织单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有（）。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.劳务单位E.供货单位【答案】ABC14、王某涉嫌故意伤害李某，该案在北京市朝阳区法院审理。下列关于本案回避的说法正确的是A.本案的书记员向某，是被告人王某的小舅子，被害人李某可以申请向某回避B.本案的辩护人马某，是被告人王某的妻子，被害人的诉讼代理人有权申请马某回避C.本案的审委会成员朱某，曾经接受过王某的宴请，李某的妻子可以申请朱某回避D.本案朝阳区法院一审判决王某有期徒刑三年，王某不服提出上诉，二审法院发回重审，重审后再次上诉，二审法院原合议庭应当回避【答案】A15、项目监理机构在工程质量控制的过程中，应遵循的原则有（）。A.坚持质量第一B.坚持以人为核心C.坚持安全标准D.坚持预防为主E.坚持科学、公平、守法的职业道德规范【答案】ABD16、下列属于加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.不同施工过程间的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业D.每个施工过程均成立多个专业工作队E.施工段之间没有空闲时间【答案】C17、用于工程的钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括（）。A.抗拉强度B.屈服强度C.冷弯D.伸长率E.抗剪强度【答案】ABD18、对于律师或律师事务所的行政处罚，下列说法正确的是、()A.停止执业可以是律师或律师事务所所受的行政处罚B.设区的市级人民政府司法行政机关可以对律师或律师事务所吊销执业证书C.吊销执业证书仅适用律师D.虽然罚款不是对律师事务所行政处罚的独立种类，但是对律师事务所没收违法所得的同时可以并处罚款【答案】D19、施工组织设计应审查的基本内容包括（）A.施工总平面布置应科学合理B.施工组织设计的基本内容是否完整C.编审应符合建设单位要求D.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求E.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要【答案】ABD20、根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(第107号部令)的规定，发包与承包价的计算方法有()。A.工料单价法B.综合单价法C.预算单价法D.概算单价法E.实物单价法【答案】AB21、坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于工程质量的说法中，正确的有()A.工程质量标准是衡量施工质量好坏的尺度B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定C.工程质量不符合标准的，必须返工处理D.工程质量标准必须通过监理工程师的确认E.工程质量标准必须在合同文件中规定【答案】BC22、铝合金窗用型材表面采用粉末喷涂处理时，涂层厚度应不小于（）。A.20μmB.30μmC.40μmD.50μm【答案】C23、工程施工过程中，质量事故处理方案的类型有（）。A.修补处理B.返工处理C.补强处理D.不做处理E.检测处理【答案】ABD24、进口材料、构配件和设备，专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明文件，并会同（）等相关单位进行联合检查验收。A.建设单位B.施工单位C.质量监督机构D.国家商检部门E.供货单位【答案】AB25、由多个部件组成的产品，应优先选择（）的部件作为价值工程的分析对象。A.造价低B.数量多C.体积小D.加工工序多E.废品率高【答案】BD26、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间之差最小B.自由时差为零C.总时差最小D.持续时间最长E.时标网络计划中没有波形线【答案】AC27、根据《建设工程监理规范》，施工承包单位采购的材料、构配件、设备进场前，必须向项目监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表》，随表的附件应包括()A.采购合同复印件B.数量清单C.质量证明文件D.复检结果E.自检结果【答案】BC28、关于全国人大代表和省、自治区人大代表的名额，下列哪一说法是错误的？A.我国选举权的平等原则既着重于机会平等，也重视实质平等B.我国选举法自颁布以来进行了五次修改，每一次都依据当时城乡人口变化情况对城乡代表名额的分配比例进行了调整C.2010年选举法修订，实现城乡按相同人口比例选举人大代表D.我国选举法的修改反映了城镇化发展的客观趋势【答案】B29、（2022年真题）下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的有（）。A.材料代用B.基础处理C.未及时提供场地D.施工方案不当E.增加工程内容【答案】C30、ISO质量管理体系中，过程方法的基本内容包括（）。A.应用PDCA循环B.明确管理的职责和权限C.配备过程所需资源D.重点管理能改进组织关键活动的各种因素E.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合【答案】ABCD31、在工程施工质量验收活动中，验收建筑工程地基与基础分部工程质量时，应由（）参加。A.施工单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.总监理工程师D.勘