全域公园城市绿道连接工程招标文件

廉洁协议发包人：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）承包人：为了在工程建设中保持自律的工作作风，防止建设工程承发包过程中不正之风和腐败现象的发生，根据国家、省和广州市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《广州市建设工程承发包双方签定廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：双方就应当自觉遵守国家、省和广州市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。发包人及工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销应当单位和个人支付的费用。发包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。发包人工作人员不得要求和接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。发包人工作人员不得在承包人兼职以及向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。承包人及其工作人员不得利用向发包人单位及其工作人员行贿、提供回扣或者其他好处等不正当手段承揽工程。承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或约定。承包人不得以洽谈业务、签定经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。承包人不得为发包人单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人领导、发包人上级单位或纪检监察、检察机关举报。发包人不得找任何借口对承包人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉洁协议的承包人，在同等条件下给予承接后续工程投标优先权。发包人工作人员向承包人索贿，经承包人检举，被纪检监察、检查机关立案查处认定的，承包人有权从发包人获得被索贿款1－3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由发包人索贿人承担。发包人发现承包人有违反本协议或者采取不正当的手段行贿发包人工作人员，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包人的违约责任，由此给发包人单位造成的损失承包人承担，承包人在工程项目建设中贿赂发包人工作人员，被纪检监察或司法机关查处的，发包人有权终止工程项目施工合同，由此导致发包人所造成的损失以及发生的一切费用均由承包人承担。本廉洁协议是项目承包中双方的行为规范，应共同遵守，搞好工程建设和廉政建设，双方签署后协议立即生效，在工程验收交付使用并经考核单位考核后自动终止。本协议一式六份，双方各执三份。发包人：（盖章）承包人：（盖章）法人代表或其委托代理人：法人代表或其委托代理人：地址：地址：电话：电话：日期：2023年月日日期：2023年月日

第四章投标文件格式1.投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件，如电子投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制，因其所引起系统无法检索、读取电子投标文件中的数据时，其后果将由投标人承担。本格式及要求规定适用于电子评标项目的投标文件的编制。1.1《广州园林绿化工程施工招标投标书》是投标文件的重要组成部分，其内容是投标人开标信息的主要来源，投标人应准确填写《广州园林绿化工程施工招标投标书》的相关内容。1.2工程量清单报价表应符合广东省《建设工程造价文件数据交换标准（电子评标部分）》的有关规定，《广州园林绿化工程施工招标投标书》使用广州公共资源交易中心提供的电子投标文件管理软件直接填写，投标文件的其他内容均以电子文件编制。扫描图片电子文件要求为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为JPG格式，文件名称要求与上述对应名称一致且唯一，文件内容（即扫描图片内容）要求与文件名称相符，电子图片要求清晰可辨，每个JPG文件可包含多张扫描图片，单个JPG文件大小要求在1M以下。1.3投标人为联合体投标时，应按以下规定填写：联合体投标的，除《联合体投标协议》必须由联合体各方按要求签字或盖章外，其他资料可由联合体主办方签字或盖章，“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式：（主）XX公司；（成）XX公司】。法定代表人证明书及法定代表人授权书可由联合体主办方出具。联合体投标的，在编制工程量清单时应只填写联合体主办方单位全称，且要求填写的全称与广州公共资源交易中心企业库登记名称完全一致。

附件16投标函投标函致：(招标人名称)根据已收到贵方的项目编号为的工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤销投标或放弃中标资格，我方的投标保证金将不予退还，给贵方造成的损失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。我方已知晓招标文件中载明的评标和定标条款，并接受按定标方法评审的定标结果。如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件技术部分（项目实施能力）部分进行公开。如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。如果我方中标，我方将递交按招标文件规定且招标人认可的履约保函。除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。法定代表人：（签名或盖章）投标人：（盖章）日期：年月日广州园林绿化工程施工招标投标书投标日期：年月日工程名称投标报价下浮率%投标总工期按招标文件要求。工程质量标准保修期限注：本投标书由投标文件管理软件生成，投标人可直接在上面填写相关内容。

响应招标文件所附施工组织设计要点承诺书（招标人）：我方承诺，如中标承建(项目名称)，将按招标文件所附的本工程施工组织设计要点进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的施工组织设计要点基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人：日期：年月日

施工组织设计要点（格式仅供参考）由投标人有针对性的描述，各部分文字直接简炼，不得出现大量宣传性及无实质性意义或直接引用范本照搬照套的文字。施工组织设计包括但不限于以下方面内容：工作目标与组织架构施工组织内容安全文明施工绿色施工项目熟悉程度

对投标文件编制的承诺本公司授权（身份证号：）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；3.从评标委员会要求澄清起2小时内，被授权人应如实地书面澄清。如由于上述情形之一无法进行澄清的，我公司默认评标委员会作出的评审结论。附件：1.《投标文件编制人员名单》2.《投标文件编制情况》投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人：日期：年月日

投标文件编制人员名单投标人名称：姓名职务所承担工作身份证号码本人签名栏编制负责人：解释负责人：注：1.参与编制标书所有人员名单应包括编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责加密打包、负责上传、负责密封、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。2.上述人员可以兼任。投标文件编制情况1.投标文件报价编制方式:□自行编制的，编制的负责人：（盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致）。□委托编制的，受委托单位，编制的负责人：（盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致）。2.投标报价（是□/否□）根据招标人提供的最高投标限价清单综合单价进行编制（招标人未提供最高投标限价清单综合单价的，直接勾选否）；3.投标报价的分部分项工程量清单综合单价沿用最高投标限价工程量清单综合单价比例%(最高投标限价分部分项工程量清单项目数的总数作分母，沿用最高投标限价分部分项工程量综合单价的项目数作分子)。4.投标文件加密打包的电脑情况投标文件加密打包的电脑自有□外包□其他□电脑类型电脑所属单位电脑所在地址（如××市××区(县)××街（路）××号××大厦××房）

附件17投标人声明投标人声明广州市林业和园林局、本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加投标工作，作出郑重声明：一、本公司保证本次投标活动所提供的材料都是真实的；在广州公共资源交易平台企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。如我司成为本项目中标候选人，我公司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。二、资格审查前，本公司在广州公共资源交易平台已办理企业信息登记及拟担任本工程项目负责人是本企业信息登记中的在册人员。三、本公司拟委派担任本工程的项目负责人，担任本工程的技术负责人。四、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。五、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门、城市园林绿化行业主管部门已书面认定的重大工程质量问题；本公司或公司法定代表人、拟委派的项目负责人在近三年内没有行贿犯罪行为；本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。本公司没有被列入国家、省、市失信联合惩戒名单或被本项目所在地行政主管部门限制参与工程建设项目投标。六、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。七、本公司不存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）九、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任本职。十、本公司保证本项目投标文件编制、解释负责人按招标文件规定完成评标委员会提出的澄清要求（如有）。十一、我司同意并授权招标人将我司响应招标文件要求的资格能力条件等信息进行公示。十二、本公司承诺，本公司及拟派项目负责人近2年未因与工程项目施工相关的车辆运输而被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被黄埔区、广州开发区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）。如核实存在上述情况，招标人有权取消本公司的中标资格。十三、本公司承诺，本公司中标后不将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程中使用的建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被黄埔区、广州开发区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位或个体经营者运输。如核实存在上述情况，招标人有权取消本公司的中标资格。十四、本单位承诺，中标后将切实落实《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）、《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）、《关于在全区建设项目推广使用封闭式外脚手架金属防护网的通知》（穗埔建﹝2019﹞66号）、《黄埔区住房和城乡建设局广州开发区建设和交通局关于进一步规范全区建设工程施工围蔽标准的通知》（穗埔建﹝2020﹞183号）和黄埔区、广州开发区建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定，按招标文件和合同要求对施工范围内绿色施工、新型防护、施工围蔽工作负责，全面落实各项扬尘污染防治措施、绿色施工围蔽措施和安全防护措施，接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。如未履行承诺，经建设单位催告后逾期不履行承诺或经教育后拒不整改或整改后仍不符合相关技术标准规定的，自愿接受被招标人拒绝规定时期参与后续工程投标的后果（时限按招标文件规定或由招标人确定，自招标人发出通知之日起计）。十五、本单位或拟派项目负责人、拟派专职安全员未因安全生产违法行为或失信行为被有关行政主管部门采取本行业或者职业禁入等联合惩戒措施（有效期内）。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，记录不良行为，承担由此带来的法律后果，并愿意停止参加广州市行政区域内的招标投标活动三个月。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。特此声明法定代表人签字：投标人：（盖章）项目负责人签字：技术负责人签字：年月日附件18法人代表证明书及法定代表人授权书法定代表人证明书（姓名）现任我单位职务，为我单位法定代表人，特此证明。有效期限：。法定代表人性别：，年龄：，身份证号码：。企业统一社会信用代码：，企业类型：。经营范围：。附：法定代表人身份证复印件投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）年月日

法定代表人授权书本人（姓名）为（投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）勘察设计投标文件，并处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托代理人无转委托权。有效期限：。委托代理人性别：，年龄：，身份证号码：。附：委托代理人身份证复印件投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）年月日附件19承诺书承诺书致（招标人名称）：如果在本招标工程中我司中标，我司将积极响应贵单位提出的合同条件及招标文件的要求，并做出如下承诺：1、我司承诺在整个施工过程中，由我司签订用工合同，建立工资支付制度，每月按时发放聘用工工资，自觉接受业主和主管部门的监督，不论何种原因不拖欠或者克扣聘用工工资。否则，可由员工代表知会有关部门，或拨打投诉电话。2、我司承诺当前没有拖欠民工（职工）工资的不良行为，没有因拖欠民工工资受到过通报批评、限制市场准入处罚，如存在隐瞒参与投标甚至获得中标的，我司自愿放弃投标或中标资格，无条件接受招标人的废标处理，并承担由此造成的损失、不良后果及法律责任。本承诺以投标截止时间当天在“信用中国”网站（）等相关行政部门网站查询结果为准。投标单位：（公章）法人代表：（签名或盖章）二Ο二三年月日

附件20项目经理部组成人员配备表项目经理部组成人员配备表序号姓名年龄职称原任职务在本项目任职身份证号码数量资质情况备注1项目负责人1按招标公告要求2技术负责人1职称要求：具备园林绿化或风景园林专业高级或以上技术职称须提供职称证3专职安全员2按招标公告要求4……567合计注：1、本表“投入主要人员”应根据招标文件“技术部分（项目实施能力）审查评分表”的要求进行配备。2、本表“投入主要人员”须提供的证明文件扫描件详见上表备注要求，并按附件21填写简历表以及提供近一个月（2023年5月）连续社保证明文件扫描件投入人员工作经验以毕业证毕业时间为准。3、本表投标人可根据企业自身及项目实际情况自行增加人员配置。4、拟投入的项目部人员，未经招标人同意，中标后不得更换，否则按合同约定承担违约责任。投标人：（盖章）法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日期：年月日

附件21主要人员简历表主要人员简历表姓名性别年龄身份证号码职务职称学历参加工作时间担任相应职务年限资格证书号业绩简介建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量投标人：（盖章）法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：日期：年月日附件22预付款保函预付款保函保函编号：致：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）（发包人名称）：鉴于你方作为发包人已经与（承包人名称）（以下称“承包人＂）于____年___月___日签订了（工程名称）施工承包合同，合同编号为____________（以下称“主合同”）。鉴于该主合同规定，你方将支付承包人一笔金额为￥元（大写：人民币)的预付款（以下称“预付款”），而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤销和无条件兑现的预付款保函。我方受承包人委托，为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的书面索偿通知和保函原件时，无须你方提出任何证明或证据，在七个工作日内无条件地向你方支付不超过￥元（大写：人民币)或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额。我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改，变更、中止、终止或失效都不能加重、削弱或影响我方受本保函制约的责任。本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额作等额调减。本保函自保函开具且预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。但即使前述本保函有效期最迟至年月日止。本保函超过有效期自行失效，此后提出的索赔，我方无赔付义务。除非你方提前终止或解除本保函。本保函失效后请将本保函退回我方注销。本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件23履约保函履约保函编号：致：广州开发区绿化和公园管理中心（广州市黄埔区绿化和公园管理中心）（受益人）鉴于受益人与（以下简称承包人）于年月日签订的（以下简称承包合同）。根据承包合同约定,我行接受承包人的委托，同意出具保函为承包人担保，对承包人根据承包合同应履行的全部义务及责任，以总金额¥元（大写：人民币）向受益人承担连续的、不可撤销的、无条件的担保。向受益人保证如下：1、本保函为见索即付保函。我行在接到受益人提出的因承包人在履行合同过程中未能履行或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和本保函原件之日起5个工作日内，在上述担保金额的限额内一次性向受益人支付任何数额的款项，无须受益人出具任何证明或陈述理由。2、我行将不坚持要求受益人首先向承包人索要上述款项。我行还同意：任何受益人与承包人之间的合同款项的修改、规范或其他合同文件的变动、补充都不能免除我行按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我行。3、本保函自开立之日起生效，有效期至合同服务期满后六个月止。尽管前述，本保函有效期最迟不超过年月日。本保函超过有效期自行失效。本保函失效后，请将本保函原件退回我行注销。本保函项下相关一切索款要求需在保函有效期届满前提出。4、我行在支付索赔款前，仅就索赔额是否属于或超过担保范围，索赔是否超过担保期限二个事项进行审查，除此之外不作审查，且我行不享有先诉抗辩权，受益人采取的未明示免除我行责任的任何其他行为，均不能免除我行在本保函项下的责任。5、本保函适用中华人民共和国法律法规，发生争议协商不成时，按以下第（1）种方式解决：（1）诉讼。由受益人住所地人民法院管辖。（2）仲裁。提交/（仲裁机构全称）按其仲裁规则进行仲裁。6、本保函自本行负责人或授权代理人签字盖章后即时生效。7、本保函为独立保函，主合同无效不影响本保函的效力。担保机构名称（盖章）：