某市天桥区政府采购招标文件

济南市天桥区政府采购项目名称：济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工程施工项目(三次)山东颐隆招标有限公司二○一六年六月 3第二部分投标人须知 一、适用范围 7 7 7四、招标文件说明 8 六、合格的投标人 七、投标有效期 十一、解释权 十二、质疑 第三部分项目说明 20第四部分开标、评标、中标 22一、投标文件的递交及开标仪式 二、评标小组 22三、评标原则和评审办法 24第五部分合同格式 26第六部分投标函部分格式 43二、法定代表人授权委托书 四、唱标一览表 47第七部分投标文件资格审查部分 第八部分投标文件商务部分格式 53第九部分投标文件技术部分格式 55第十部分评标细则 时间：2021年x月x日地址：济南市天桥区桑梓店镇联系人：吕庆国联系电话：0地址：济南市经十路12588号名士豪庭1号公建17楼三、项目名称：济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工四、项目说明：本项目共分为2个包；济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工程施见招标文件及施工图纸。本项目采购预算为A包刘庙提水站工程152.296941万元整；B包配电室工程45.9万元济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配(1)投标人必须具备独立法人资格；(2)投标人应具有水利、水电工程施工总承包叁级及以上资质；(3)具有有效的安全生产许可证；(4)拟派项目经理具有水利、水电专业贰级及其以上注册建造师执业资格，须具有安全(5)本项目不接受联合体投标。(1)投标人必须具备独立法人资格；(2)投标人应具有五级承装(修、试)电力设施许可证及以上资质；(3)具有有效的安全生产许可证；(4)拟派项目经理具有机电专业贰级及其以上注册建造师执业资格，须具有安全生产考(5)本项目不接受联合体投标。报名时间：2016年6月8日—2016年6月15日，每日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00(北京时间，法定节假日除外)。地址：济南市经十路12588号名士豪庭1号公建1705室招标文件售价：A包450元，B包300元，售后不退。时间：2021年x月x日格证。法定代表人证书或法定代表人授权委托书(原件)及其身份证(原件),以上证件需七、提交投标文件截止日期：2016年6月29日上午9:00(北京时间)开标时间：2016年6月29日上午9:00(北京时间)开标地点：济南市经十路12588号名士豪庭1号公建1703室2016年6月8日时间：2021年x月x日序号内容说明与要求1综合说明项目名称：济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工程施工项目(三次)计划工期：90日历天(以甲方开工令为准);质保期：执行国家相关标准；采购范围：济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙2公开招标3投标人资符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且应符合以下要求(1)投标人必须具备独立法人资格(2)投标人应具有水利、水电工程施工总承包叁级及以上资质；(3)具有有效的安全生产许可证；(4)拟派项目经理具有水利、水电工程专业贰级及其以上注册建造师执业资格，须具有安全生产考核合格证(5)本项目不接受联合体投标。(1)投标人必须具备独立法人资格；(2)投标人应具有五级承装(修、试)电力设施许可证及以上资质；时间：2021年x月x日(3)具有有效的安全生产许可证；(4)拟派项目经理具有机电专业贰级及其以上注册建造师执业资格，须具有安全生产考核合格证；4资格审查资格后审5资金来源财政资金6投标有效其开标后90日历天7投标保证金以到账时间为准);提交形式：应以银行汇票、支票、或电汇的形式从投标人基本账户中提交至招标文件指定账户，不接受现金及个人汇开户单位：山东颐隆招标有限公司开户银行：齐商银行济南分行开户帐号：801121001428000289财务电话系人：周会计。财务地址：济南市历下区名士豪庭1号公建17楼1706。8投标文件壹份正本，肆份副本，壹份电子文档(可编辑的Word/Excel版本，电子版报价表必须是可读的Excel格式，电子版采用的存储介9踏勘现场时间：2021年x月x日工程全部竣工后付至合同价款的70%,工程验收合格审计结束后付至工程结算审计值的95%,余5%作为质保金，质保期满分批无递交投标文件截止时间、地点时间：2016年6月29日上午9:00(北京时间)地点：济南市经十路12588号名士豪庭1号公建1703室开标时间及地点时间：2016年6月29日上午9:00(北京时间)地点：济南市经十路12588号名士豪庭1号公建1703室投标人报价方式本招标文件仅适用于本次招标资格公告中所叙述的项目。通过公开招标方式择优选1.各投标人应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。因投标人不到场勘察或勘察不严谨造成的经济损失由乙方自负。时间：2021年x月x日2.投标人自行踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制投标文件的有关条件。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。3.投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何(一)招标文件的组成投标人须知第三部分项目说明开标、评标、中标合同格式投标函部分格式投标文件资格后审资料投标文件商务部分格式第十部分评分细则第十一部分清单及图纸(二)招标文件的修改1.招标代理机构对招标文件必须修改的内容，需在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知已购买招标文件的所有投标人。补充文件将作为招标2.为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止时间和日期，并将此变更书面通(三)招标文件的澄清时间：2021年x月x日投标人对招标文件如有疑问可要求澄清，应在获取招标文件时间结束后两日前将答疑文件或澄清要求以书面形式和电子版形式向招标代理机构提出(电子信箱：疑及澄清要求将不予受理。招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以答复。在其认为必要时，将不标明问题来源的书面答复于投标截止时间15日前发给所以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为招标文投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证(一)投标文件的组成投标人应按招标文件的要求编写投标文件，提交证明其有资格进行投标和有能力履(1)以下内容要求投标人在开标时提供原件，并在资格审查文件中附加盖公章的1)企业法人营业执照副本；2)组织机构代码证副本；3)税务登记证副本；4)资质证书副本5)安全生产许可证副本；6)拟配备项目经理的注册建造师证书及安全生产考核合格证；7)法定代表人授权委托书原件及被委托人的身份证原件，如法定代表人参加投标，(2)其他资格审查资料(见资格审查资料附表格式)时间：2021年x月x日1)投标人基本情况表；2)上一年度财务会计报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表等材料);3)提供项目班子人员(拟派项目经理、授权委托人及施工员、预算员、材料员、质检员、安全员)近三个月(不包含开标时间本月)养老保险缴纳证明；4)近三年完成的类似项目情况表(2013年以后注册公司需写明情况);5)正在施工的和新承接的项目情况表；6)近二年发生的诉讼及仲裁情况。(1)投标函；(2)法定代表人授权委托书，如法定代表人参加投标，提供法定代表人证明材料复印件及身份证复印件；(3)投标保证金；(4)唱标一览表。(2)工程项目投标报价汇总表；(3)单项工程投标报价汇总表；(4)单位工程投标报价汇总表；(5)分部分项工程量清单与计价表；(6)工程量清单综合单价分析表；(7)措施项目清单计价汇总表；(8)措施项目清单与计价表(一);(9)措施项目清单与计价表(二);(10)措施项目清单分析表；(11)其他项目清单与计价汇总表；(12)暂列金额明细表；(13)材料暂估价一览表/专业工程暂估价表；时间：2021年x月x日(1)施工组织设计1)综合说明，质量、工期、安全文明施工目标；2)主要施工方法；降低工程造价的主要措施；新技术、新材料、新工艺、新设备的应用；针对项目实际，关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点，分3)工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；4)劳动力安排计划；5)确保工程质量的技术组织措施；6)确保安全生产的技术组织措施；7)确保文明施工的技术组织措施；8)工期：总进度工期安排及进度网络图、进度9)施工总平面布置设计；10)水电用量计划。(2)人员配备及经验业绩1)项目管理机构配备情况表及组织机构图；2)项目经理简历表以及项目经理的同类项目业绩；3)项目技术负责人简历表以及承建类似项目情况；4)拟投入本项目的主要管理人员情况；5)其他辅助说明资料、施工力量部署。时间：2021年x月x日(3)投标人对自身承建本工程的有利条件和优势说明，有关质量、工期、文明施(4)质保期内服务的内容措施及承诺，其内容至少包含以下内容：保修年限：应(5)质保期外每年的正常维护保养收费说明(总报价中不包括此费用);(6)投标人认为有必要说明的其他内容。(二)投标文件的编写方式2.投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印，并提供电子文档一份，以供备份。(三)投标文件的签署投标人必须按招标文件的规定签署投标文件(正本、副本)、唱标一览表，并在投(四)语言及计量单位1.投标人和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函2.除招标文件另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法(五)投标文件及电子文档的密封和标记注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准。投标文件须胶装。未胶装的投标文件不予接受。2.投标人应将投标文件正本、副本、唱标一览表、电子文档分别密封，在封口处加(1)项目编号、项目名称；(2)投标人名称(加盖公章)、地址、电话、传真；(3)包封内容(正本、副本、唱标一览表、电子文档);(4)注明“于2016年月日时分之前不准启封”字样。时间：2021年x月x日单独密封，并注明资格后审文件，项目名称、项目编号、投标人名称(加盖公章),与投项目名称、项目编号、包号、投标人名称(加盖公章),与投标文件同时提交。(六)投标文件的递交1.递交投标文件的地点和时间见前附表2.投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理机构通知规定的时间递交。3.招标代理机构收到投标文件后，投标人在签到处进行签到。4.电话、传真、电子邮件等形式的投标文件概不接受。5.对投标人提交的投标文件不予退还。(七)迟交的投标文件招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。(八)投标文件的修改、补充和撤回1.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。2.投标文件的有效期为开标后90天(日历日),在有效期内不得撤回。(九)投标要求1.本项目报价一次性报价，报价币种为人民币。价，应是完成本招标文件所列采购范围及工期(含质保期)的全部工作所需费用总和，各种时间：2021年x月x日页码：第14页共69页9.投标人报价应包括承担本项目全部工程的施工、检测(含国家规定的材料、半成品试验、检测费)、验收和保修所需的所有的设备费、材料费、施工费、安装费、临时策性文件规定及风险等各项应有费用，以及不可抗力以外的一切风险因素等所有费用。投标人在计算报价时应充分考虑企业自身的实力和承受风险的时间：2021年x月x日页码：第15页共69页14.人工工日单价(按现行文件的规定执行)和机械台班单价由投标人根据自身情15.本次采购范围的所有工程，承包方均应严格按相2)项目施工过程中出现的一切安全问题，均由施工单位自行承担。3)施工时必须及时清理现场的垃圾，不能影响周围居民的正常生活，且费用自行4)工程开工宣传工作费用如开工见报费、工程公示费及沿线居民、单位通告费用5)施工期间交通组织及周边关系协调等问题均由承包人自行考虑解决，相关费用时间：2021年x月x日7)承包人必须按照有关规定负责道路恢复原貌工作，费用已包含在投标报价中。8)开工前场地清理(包括附着物)由承包人负责，费用包含在投标报价内。9)施工过程中应确保沿线道路随时畅通，及时清理路面，保护沿线设施，所需费10)因施工需要拆除的设施及构筑物应按原标准予以恢复；造成的破坏、损失，12)安全文明施工、公共利益的保护、公众出行的便利等问题承包人必须考虑，13)因承包人原因造成的工程返工，返工的工程量不予计算，工期不予顺延，并14)专门用于本工程施工的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是15)工程所有实验检测费用应包含于报价中，不因任何原因而调整。16)施工单位负责工程开工至工程终验前的工程维护和保养工作。17)施工过程中所发生的一切安全问题均由施工单位负责，采购方概不负责。18)报价含设计费等10万元，结算时在工程款中扣除。(十)报价错误的修正1.如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的唱标一览表与投标文件正本有差异，以唱标一览表为准；投标文件中的唱标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以唱标一览表为准。三份唱标一览表不一致的，按无效投标处理。2.如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。投标人须提供分部分项综合单价和投标总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明时间：2021年x月x日3.调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。(一)投标人资格要求：详见本工程公告及投标人须知前附表。(二)通过资格后审的投标人。1.从投标截止之日，投标有效期为90天(日历日)。2.特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金1.无论投标结果如何，投标人自行承担自己所有与参加投标活动有关的全部费用。2.中标服务费：中标单位在签订合同前，按国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文收费标准交纳中标服务费。3.公证费：中标人在签订合同前按中标金额的1%向公证机关交纳公证费。1.投标人须按照前附表的要求交纳投标保证金(投标保证金递交时间以招标代理机构实际到账为准),请注明项目名称及包号。3、未中标单位的保证金，在发出中标通知书后5个工作日内无息退还。中标人的保证金在签订合同后5个工作日内无息退还。(一)投标人有下列情况之一，其投标文件将被视为无效：2.未按招标文件规定要求编制、装订、密封、签署、盖章的；时间：2021年x月x日8.投标文件载明的工期超过招标文件规定的时间且不能被招标人接受；(二)投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且招标人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其投标保证金。投标人给招标人和代理2.投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料；4.投标人向招标人、招标代理机构、评标小组成员提5.在整个开标、评审过程中，投标人有企图影响中标结果公正性的任何活动或以任(三)特别说明时间：2021年x月x日1.本次采购的最终解释权为招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理2.招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释1.投标人对采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。2.投标人认为评审过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提3.质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证(1)质疑项目名称、项目编号、公告发布时间、开标时间；(2)具体的质疑事项及法律依据(具体条款);(3)质疑相关证明文件或证明材料；(4)质疑投标人名称、地址、联系方式(包括手机、传真号码);(5)法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章4.投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异常进行的，属于严重不良行为，招标人或招标代理机构将提请财政部门列入不良行为记时间：2021年x月x日5.招标人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。6.质疑投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，或招标人或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向天桥区财政局投诉。第三部分项目说明济南市天桥区桑梓店镇人民政府刘庙提水站及配电室工程施三、执行国家、省市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，第21页共69页时间：2021年x月x日四、项目说明时间：2021年x月x日1.投标文件递交时间及地点：详见投标人须知前附表第11项。2.开标时间及地点：详见投标人须知前附表第12项。3.招标代理机构组织投标文件的递交，投标人法定代表人或其授权代表签字确认。4.公证处或律师对各投标人提交的投标文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场5.唱价：工作人员当众按投标人的签到顺序开启唱标一览表，唱价员宣读投标人名称、基础报价等主要内容，投标人法定代表人或其授权代表签字确认。1)企业法人营业执照副本；2)组织机构代码证副本；3)税务登记证副本；4)资质证书副本；5)安全生产许可证；6)拟配备项目经理的相关工程类专业注册建造师证书及安全生产考核合格证；(一)评标原则时间：2021年x月x日“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，评标小组按照这一原则的要求，2.独立性原则：评标工作在评标小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。(二)评审办法第十部分评分细则)综合评定各投标人提交的投标文件，按照评标得分由高到低确定中标(三)评审程序(2)评标小组将根据对投标人是否实质性响应招标文件进行评审确定。实质性响应是(3)评标委员会将拒绝被确定为非实质性相应的投标文件，投标人不能通过修正或撤(4)评标委员会成员一致认为投标单位存在串标行为的，评标委员会有权否决其投标时间：2021年x月x日(1)为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人询问。投(2)评标委员会根据评分办法(第十部分)对入围投标人进行综合评分，按照评标得4、在招标活动中，有下列情形之一的，招标人、代理机构应当予以废标或者终止招标活动，并将理由告知所有投标人：1).在投标截止时间结束后参加投标的投标单位不足3家，符合招标文件规定条件的投标单位不足3家或者对招标文件作实质性响应的投标单位不足3家的；2).出现影响采购公正的违法违规行为的；3).投标人的报价均超过采购预算的；4).因重大变故，采购任务取消的。2、评标小组成员在评标期间不得与投标人进行私下接触，不得私自离开评标3、在评标过程中，投标人不得以任何形式对评标小组成员进行旨在影响评标及4、在评标过程中，投标人对投标文件的内容在符合招标文件时间：2021年x月x日确定中标结果后，在投标有效期内，招标代理机构向成交投标人签发《中标通知书》。《中标通知书》发出后15日内，招标人与中标人签订合同。招标文件、中标人的投标时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共69页第五部分合同格式政府采购合同时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页共69页发包人(全称);承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订第一条工程概况群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)第二条工程承包范围第三条合同工期合同工期总日历天数天第四条质量标准第五条合同价款金额(大写);元(人民币)合同价款：双方约定由审计部门对工程造价进行审计，并以审计值为最终结算值。第六条组成合同的文件时间：2021年x月x日第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十条合同生效时间：2021年x月x日此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期(同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章)生效。时间：2021年x月x日本合同使用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局1999年版的《建设工程施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)内“协议书”格式。本工程合同通用条款采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)中通用条款(一)词语定义及合同文件合同文件组成及解释顺序：(1)本合同协议书(2)中标人通知书(3)投标文件及其附件(4)采购文件(5)本合同专用条款(6)本合同通用条款(7)标准、规范及有关技术文件(8)图纸及招标前书面变更说明(9)工程报价单级预算书。3.1投标文件均采用中文、汉语。3.2我国现行的与笨工程相关的法律法规文件均适用于本工程。3.3使用标准、规范承包人施工中所需的各类国家级行业标准、规范发包人不予提供，均由承包人自行解决。(二)双方的一般权利和义务5.2监理单位委派的工程师时间：2021年x月x日需要取得发包人批准才能形式的职权：(1)同意分包工程或指定分包人(2)变更价款(3)本工程发布停工令、复工令、工期延误(4)确认索赔(5)因不可抗力因素产生的费用(9)其他需要发包人行驶的权利。5.3发包人派驻的工程师职权：见授权委托书。5.6不实行监理的，工程师的职权：无7.承包人项目经理姓名：职务：项目经理8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间；发包人不再对施工场地进行整修，发包人视为该场地已具备施工条件条件，若需调整，由承包人自行解决，费用自行承担。(2)施工所需的水、电由承包人自行解决，费用自行承担。(3)施工场地与公共道路的通道，发包人已视为开通，若承包人视为仍不具备开通条件，则由承包人自行解决，费用自行承担。(4)工程地质和地下管线材料在开工前部分提供。(5)国家省市规定的技术监督局、劳动局、安全等方面许可证、各项手续均由承包人负(6)水准点与坐标点交验要求，在开工前提交给承包人。(7)图纸会审和设计交底在开工前完成。(8)协调处理施工场地的周围底下管道和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。开标前发包人将召集相关单位进行现场交底，并负责协调相关单位的工作配合。(9)双方约定发包人应做的的其他工作，双方另行协商。9.1承包人应按约定的时间个要求完成以下工作：(1)应提供计划、报名的名称及完成时间：根据形象进度提供已完成工程量报表一式四份提交工程师计量。时间：2021年x月x日(2)承担施工安全保卫工作及非夜间照明的责任和要求；切实做好施工范围内的照明工(3)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。(5)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担已完工程竣工验收前，由施工单位负责费(6)施工场地周围地地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的护物有不负责任的行为，除修复并承担修复费用外，视情节严重程度给与一定数额的罚款。(7施工场地清洁卫生的要求符合国家有关施工现场的文明程度要求。(8)双方约定承包人应做的其他工作：需要时双方协商。(三)施工组织设计和工期10.1承包人提供中标后施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：图纸会审后7工程师确认的时间：收到后7日内批复。(四)质量与验收(五)安全施工时间：2021年x月x日(六)合同价款与支付23.2本合同价款采用固定价格(1)本合同采用固定综合单价。(2)变更及签证的调整：在合同价款±3%以内的(含3%)部分不予调整，超出±3%的后方可置换，若无类似做法项目的按2003年《山东省建筑工程消耗量定额》及招标时现行(3)无论工程变更与否，结算时本项工程的措施费均不调整。工程全部竣工后付至合同价款的70%,工程验收合格审计结束后付至工程结算审计值的95%(提供不拖欠工人工资证明后支付),余5%作为质保金，质保期满后分批无息返还。(七)材料设备承包28.该工程所需的材料，按发包人要求标准，由承包人自行采购(工程中所涉及的主材均须由甲方、监理、中标单位共同考察确定),严格执行报验制度，未经检验或检验不合格的(八)工程变更原则上无特殊情况工程不得发生变更，如确实需29.1若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人。29.2变更工程量工程师审核时间：工程师一般在14天内予以认可。(九)工验收及结算时间：2021年x月x日32.1本工程竣工后后承包人提出申请，双方组织有关专家进行验收，达到本合同要求，32.2承包人应在竣工验收合格后15日内将完整的一套资料交由甲方(含竣工图)(十)违约、索赔和争议35.2因承包人未能按照协议的约定或者工程师的同意顺延的工期竣工的，每延迟一天竣工，承包人应向发包人支付违约金，每延迟一天支付3000元违约金，工程竣工验收时，工35.3工程质量违约金依据实际情况支付合同总价款的5%-20%的违约金。37争议的解决方式37.1若在履行合同时发生争议，首先由建设行政主管部门调解，调解不成时，可向济南(十一)其他47.2工程施工过程中项目部有关人员变动，必须提前14天用书面形式报告给发包人，应向发包人支付违约金3000元。情节严重的，现场管理人员与投标文件中载明的管理人员不相符的人员达到30%,拒不改正，给投标人造成损失的，追究违约责任，同时发包人有权清退承包人并另行选择施工队伍，承包人应接到通知后3日内无条件退出施工现场并提交与工程有关的所有资料。项目经理不得兼职其他工程(包括扫尾工程及新建工程)。时间：2021年x月x日47.9工资保证金人工资证明，将扣留应付款的10%作为工人工资。47.10本工程施工过程中尽量不发生签证，如确实发生需要签证确定的工程量，并需对47.11工程竣工后28日内乙方必须提交完整的竣工资料及竣工结算，如无按时提交，甲方有权按合同价对工程造价进行确认，而且如有调减项目甲47.12施工过程中，施工单位因施工造成的拆除、破坏或污染，由施工单位负责恢复。时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第36页共69页工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):为保证工程(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发时间：2021年x月x日1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。发包人在质量保修期满无质量问题后14天内，将剩余保修金无息返还承包人。时间：2021年x月x日法定代表人(签字)法定代表人(签字)为了加强经济活动的监督，维护公平、公正、公开的原则和双方的合法权益，规范工程施工活动行为，保证工程施工正常秩序，抵制商业贿赂现象和不正当交易行为，防止暗箱操作和不廉洁行为的发生，经甲乙双方约定，签订本协议，同时以乙方工程款作为廉政约定保一、甲方廉政责任1.严格遵守国家政策法令和廉政规定，恪守职业道德。2、甲方工作人员及其家属不得以任何形式或名义索要、接受乙方的红包、礼金、有价证券、礼品和其他馈赠。3、甲方工作人员及其家属不得以任何形式或名义按受乙方的请吃、请钓、旅游和各类娱乐消费活动。4、甲方工作人员不得以打“业务牌”的形式接受乙方钱物。5、甲方工作人员及其家属不得在乙方报销发票、开支费用和领取报酬。1.严格遵守国家政策法令和廉政规定，恪守职业道德。时间：2021年x月x日3、在工程施工过程中，不私下接触和打听公司与业主之间的各项工程事宜，不发生任4、诚信自律。严格按照合同(或协议)约定，规范材料供应过程，不发生偷换材料、理，并由甲方给予举报人1000-2000元的奖励。甲方为举报人保密。时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第40页共69页建设单位(以下简称甲方):承包单位(以下简称乙方):双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规时间：2021年x月x日5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患发现一次罚款1000-2000元。乙方在24小时内完成整改，若24小时内未完成整改甲方将加倍处罚。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方安全生产管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。四、机电设备使用1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施工现场。时间：2021年x月x日1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证(卡)并戴好2、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元～50003、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽未佩带安全帽进入现场罚款10元。4、不允许施工人员酒后作业酒后进入现场罚款100元。5、高空作业不系安全带罚款500元。6、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款100元～1000元。7、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款100元。甲方单位(章)乙方单位(章)时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第43页共69页2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规时间：2021年x月x日投标人单位全称(公章) (投标人名称)法定代表人授权我单位(职务或职称)(姓名)为我单位本次件，我(单位)均予承认。时间：2021年x月x日(附授权代理人身份证明复印件)授权单位(公章):法定代表人(签字):鉴于(下称“投标人”)于年月日参加(下称“招标人”)项目的投标。投标人在此承担向招标人支付总金额投标保证金在投标有效期内保持有效。时间：2021年x月x日投标保证金证明(粘贴处)法定代表人或其授权代理人(签字):时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第47页共69页单位：元(人民币)质量标准工期人工工日单价零星用工元/工日项目经理(建造师)级别及编号对招标文件及合同条款的认同程度确认备注：根据招标项目的实际情况，本表格内容、格式可适当调整。时间：2021年x月x日第七部分投标文件资格审查部分(一)资格资质文件1)企业法人营业执照副本；2)资质证书；3)组织机构代码证；4)安全生产许可证；5)拟配备项目经理的相关工程类专业注册建造师证书及安全生产考核合格证；6)法定代表人授权委托书原件及被委托人的身份证原件，如法定代表人参加投标，(二)其他资格审查资料(格式附后)时间：2021年x月x日(1)投标人基本情况表投标人名称邮政编码电话网址组织结构姓名电话姓名电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中营业执照号高级职称人员中级职称人员初级职称人员账号经营范围备注时间：2021年x月x日(2)上一年度财务会计报表(3)提供报价单位对项目班子人员(拟派项目经理、授权委托人及施工员、预算员、材料员、质检员、安全员)近三个月养老保险缴纳证明。时间：2021年x月x日(4)近三年(2013年1月至今)完成的类似项目情况表项目名称发包人名称发包人地址开工日期竣工日期承担的工作总监理工程师及电话备注时间：2021年x月x日(5)正在施工的和新承接的项目情况表项目名称发包人名称发包人地址开工日期计划竣工日期承担的工作总监理工程师及电话备注(6)近2年发生的诉讼及仲裁情况(如没有，请注明：无)。第53页共69页时间：2021年x月x日(2)工程项目投标报价汇总表；(3)单项工程投标报价汇总表；(4)单位工程投标报价汇总表；(5)分部分项工程量清单与计价表；(6)工程量清单综合单价分析表；(7)措施项目清单计价汇总表；(8)措施项目清单与计价表(一)(9)措施项目清单与计价表(二);(10)措施项目清单分析表；(11)其他项目清单与计价汇总表；(13)材料暂估价一览表/专业工程暂估价表；(15)总承包服务费清单与计价表；(16)规费、税金项目清单与计价表；(19)全部设备清单及主要材料清单计价表；(20)投标人认为需要提供的其他表格及资料。时间：2021年x月x日1)工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及2)编制依据等。4、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填具体格式详见工程量清单。第55页共69页时间：2021年x月x日二、人员配备及经验业绩；三、投标人对自身承建本工程的有利条件和优势说明，有关质量、工期、文明施工、服务等方面对业主的承诺、合理化建议及优惠条件；(投标人自行列报)四、质保期内服务的内容措施及承诺，其内容至少包含以下内容：保修年限：应承诺质保年限及相关内容；