生产部门承包经营合同格式_第1页
生产部门承包经营合同格式_第2页
生产部门承包经营合同格式_第3页
生产部门承包经营合同格式_第4页
生产部门承包经营合同格式_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页生产部门承包经营合同格式生产部门是企业中基础部门,它直接影响产品的质量和企业的经济效益,那么生产部门承包经营合同是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的生产部门承包经营合同范文,感谢您的阅读。

生产部门承包经营合同范文1发包人:

住宅地:

联系电话:

承包人:

住宅地:

联系电话:

依据《中华人民共和国合同法》、《城市房屋租赁管理方法》及其他有关规定,出租人和承租人经友好协商,就有关租赁事宜签订如下合同条款。

第一条:租赁标的物介绍

租赁物位于乌鲁木齐市路号怡和山庄小区幢号房屋。房屋层高为/米,建筑主体结构为框架,建筑面积/平方米(以出租人出具的《房屋面积测绘报告》为准)。

其次条:承包期限

合同承包期限为2年(即从20xx年3月1日起至20xx3月1日止)。

第三条:承包价格商定

固定租金:前三个月每月承包价格为400元;以后的租金视经营状况做适当调整,调整幅度不超过15%;

第四条:租金的支付期限与方式:

在每个租赁年度承包人根据季度支付,承租人应提前一个月支付下季度租金;首次租金应在合同签订之日时缴纳。

第五条:承租人担当租赁物的物业管理费、卫生费、水费、电费、暖气费等并由此产生的其它全部相关费用。

第六条:承包物使用用途商定

承包人对租赁物仅做经营之用(经营项目必需明确、详细),经营过程中应遵守环保部门的规范要求,不得影响其他业主的经营项目;

承租人在租赁期内变更本条第一款商定的经营项目的,必需向出租人提出书面申请,经出租人书面批准后方可变更。

第七条:承租人在租赁期内不得擅自转变租赁物主体结构。如需装修改进和增设他物,必需经出租人书面批准,其装修费用由承租人自理。

出租人允许承租人对租赁物进行装修和增设他物的范围:。

租赁合同期满后,附着在租赁物上的设备承租人不得拆除,其产权归出租人全部。

第八条:承租人在租赁期内未经出租人书面批准,不得将租赁物转租他人。

第九条:保证条款

承租人在取得租赁物前,应向出租人交纳合同履约保证金(大写金额):仟元,在租赁期满后退还承租人。但承租人在租赁期内造成租赁物设备设施损坏的,出租人有权从履约保证金中予以扣除。假如承租人在租赁期内单方解除合同,履约保证金出租人有权不予退还。

第十条:租赁物交付期限

出租人应于年月日前将符合商定的租赁物交付承租人。

第十一条:双方的权利和义务

一、出租人的权利和义务:

1、出租人有权按合同向承租人收取租金,并且有权收取或托付小区物业管理部门向承租人收取水、电、暖气等费用及因租赁物而产生的全部物业管理费用;

2、出租人有权批准承租人关于经营项目变更申请,并就承租人对租赁物使用进行监督管理;

3、在承租人根据本合同第四条、第九条其次款商定交纳完租金和履约保证金后,出租人将租赁物交付承租人使用;

4、出租人保证在承租人租赁期间水、电、暖的正常供应,但非出租人缘由除外;

二、承租人的权利和义务

1、承租人在本协议商定范围内享有对租赁物的合理使用权;

2、在租赁期间,承租人必需按物价部门规定担当水、电、暖气等费用,并担当因租赁物而产生的全部物业费用;

3、承租人经营场所必需符合消防、环保、规划、市容卫生的管理要求;

4、承租人经营项目必需遵守合同第六条商定。在租赁期内应遵纪守法、合法经营,如因承租人缘由造成出租人损失的,出租人有权终止本合同并要求承租人赔偿损失;

5、广告牌、店面招牌应严格根据小区管理处统一要求制作、悬挂;

6、本合同履行期满后,在同等条件下承租人享有优先租赁权。

第十二条:合同解除的条件

一、有下列情形之一的,出租人有权解除合同:

1、承租人不交付或者未按商定交付租金达15日以上;

2、承租人拖欠水、电、暖气费、物业管理等各项费用达300元以上;

3、未经出租人书面同意,承租人擅自转变租赁物经营用途的;

4、承租人违反本合同商定,不合理使用租赁物,致使租赁物或设备严峻受损的;

5、未经出租人书面同意,承租人将租赁物进行改造的;

6、承租人在租赁期内进行违法活动,受到相关行政管理部门查处或者受到停业处分的;

7、无。

二、有下列情形之一的,承租人有权解除本合同:

1、出租人拖延交付租赁物15日以上的;

2、出租人违反本合同商定,不担当修理责任,致使承租人无法连续使用租赁物的;

3、无。

三、合同变更或解除的其他状况:

1、遭受不行抗力缘由,经协商可以变更或解除本合同;

2、经双方友好协商并达成全都,本合同可以变更或解除;

3、遇有公共突发大事,双方可依据公正原则协商变更或解除。

第十三条:租赁合同期满后,承租人返还租赁物的时间商定:。

第十四条:违约责任

1、假如在租赁期内,本合同任何一方单方解除合同的,违约方应当向守约方支付租赁年度租金20%的违约金。

2、出租人未按时或按要求修理租赁物,造成承租人人身受到损害或财产受到毁损的,负有赔偿责任;

3、承租人逾期交付租金不满日的,除应如数补交外,应按日向出租人支付拖延付款的违约金(违约金计算依据为应付款按日千分之叁),承租人逾期超过15日不支付租金等费用,出租人有权解除合同。

4、无。

第十五条:本合同未尽事项,双方当事人可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力,本协议一式叁份,出租人贰份,承租人壹份,自签订之日起生效。

第十六条:合同纠纷处理。

本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成可依法向人民法院起诉。

第十七条:其他商定事项

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

生产部门承包经营合同范文2发包方:(以下简称甲方)

承包方:项目经理(以下简称乙方)

依据中华人民共和国《建筑法》、《招标投标法》的有关法律法规,经公开招标(议标),甲方获得工程的总承包权,为了加强管理,全面落实和履行甲方与建设方签定的《建设工程施工合同》经甲方讨论打算派同志任项目经理并组建项目部,负责担当该工程的施工管理任务,担当《建设工程施工合同》中施工方应担当的一切责任和义务。为明确双方的责、权、利关系,特签定本合同。

一、承包范围及造价:《建筑工程施工合同》商定的工程内容及其增、减、附属工程。合同造价约。

二、合同工期:日历天。

三、质量标准:。

四、平安生产及文明施工现场标准:按《建设工程施工合同》及投标承诺执行。

五、承包形式:本工程项目实行风险责任承包,即:乙方对工程结构的质量平安终身负责,对《建设工程施工合同》中规定的条款及保修事项负责,对上缴公司的管理费负责,对该工程的经营管理亏损负责并担当与本工程相关的一切法律责任。

六、管理费上缴:

(一)缴费方式:

经协商确定;乙方按以下第种方式上缴管理费。

1、按本工程《建设工程施工合同》总价上缴管理费,计人民币¥大写,实际上缴管理费总额为结算总价的%

2、乙方以包干的形式上缴管理费,本工程确定上缴管理费金额为人民币¥大写

3、其他方式:由甲方依据详细状况另行确定。

(二)缴费方法:

1、按以上第“1”种方式上缴管理费时乙方每次以建设方拨付的工程款为基数,按所定费率上缴,但全部管理费必需在该工程竣工验收前全部缴清。

2、按以上第按以上第“2种方式上缴管理费,在工程款首次拨付时一次性缴清。

3、以上第“3”式上缴管理费、甲、乙双方依据详细状况另行商定、

七:税收和“规费”的交纳经双方确定,该工程的各项税、费均由乙方担当。营业税和个人所得税由乙方自行向当地税收部门全额交纳。国家行政机关及有关各部门应收取的各项“规费”均由乙方负责自行如数交纳。

八、财务管理

1、甲方财务科对工程款实行专款专用。乙方必需保证本项目的全部工程款拨付汇至甲方财务账户,然后才财务科有方案进行支用,并严格执行公司的财务管理制度。

2、乙方不得凭白条从建设方领取工程款,或将公款转入非甲方指定的银行及账户,严禁将工程款挪用作他用,如有违反者,视为挪用公款。甲方有权单方中止合同,并撤销乙方对本项目承包的权力。同时也可向司法机关申请追究乙方的法律、经济责任,由此产生的一切经济损失由乙方担当。

九、甲方责任

1、负责与建设单位和有关部门协调,准时帮助乙方办理各类手续,维护乙方的合法权益。

2、向乙方供应技术询问和技术指导、督促乙方严格根据审定的施工方案组织施工,帮助和指导乙方抓好工程质量、平安生产、文明施工、竣工验收等方面的工作。

3、指导乙方按施工规范进行施工,帮助乙方解决在施工中消失的技术和质量方面的问题、准时处理现场质量事故,参加分部、分项工程验收和竣工验收。督促指导乙方搜集整理本项目的各种资料,以备归档。

4、督促乙方按规程组织平安生产,审核乙方的平安措施、设备及设施,帮助乙方对施工人员进行平安生产教育,每周不少于一次,督促乙方搞好平安生产和现场文明施工,帮助处理现场平安隐患及平安事故。

5、帮助乙方对方案生育,社会治安综合治理,劳务管理工作等方面的教育,办理有关证件(办证费用由乙方担当)。

6、甲方有权视其工程规模,难易程度及乙方管理班子人员组成、素养状况等,必要时可向乙方调派1至3名技术管理人员费用由乙方担当。

十、乙方责任

1、严格执行甲方和建设方签订的《建设工程施工合同》中的一切条款,担当《建设工程施工合同》中承包人的一切义务和责任。

2、根据设计文件,严格按施工规范组织施工,使该项目达到《建设工程施工合同》中规定的质量等级、合同工期,达不到质量等级和合同工期,担当其《建设工程施工合同》和投标书中有关的罚责。

3、自觉遵守甲方各项规章制度,听从甲方各职能部门管理,自觉维护甲方的社会信誉。

4、做到“平安生产、文明施工”并层层落实该工程的平安、质量目标和措施,杜绝死亡事故和质量事故的发生,严禁违章作业、野蛮施工、盲目指挥,诺发生平安或质量事故,无条件的担当法律责任和经济损失。

5、项目部班子成员名单在开工前上报公司工程科,并负责项目班子的施工员、质检员、材料员、平安员、资料员、预算员等“六大员”的培训,办证工作,必需做到持证上岗,对特种作业人员要凭“特种工种作业证”录用,否则一切后果由乙方担当。

6、施工过程中,乐观筹措施工资金和组织合格材料进场施工,遵守《劳动法》、《合同法》,准时足额支付各工种人工工资和材料款,担当因本工程发生的各种债务。甲方将对乙方支付工人工资的状况进行检查,发觉拖欠人工工资,造成不良影响的,甲方将从工程款中直接支付该部分人工工资。

7、依据建设部建质【20xx】113号文件关于《建设工程质量责任主体和有关机关构不良记录管理方法》(试行)第六条规定,乙方在施工过程中发生该条所列1-8项行为的,除接受建设行政主管部门的惩罚、限期整改外,同时接受甲方赐予的每项次5000元惩罚(该费用凭甲方职能部门或建设行政主管部门开具的不良记录从工程款中直接扣除)

8、乙方未严格执行JGJ59-99平安生产文明施工标准,受到建设行政主管部门或公司工程部通报批判、开出整改及惩罚通知单,乙方除限期整改、接受建设行政主管部门的惩罚外,同时接受甲方赐予的每次500元惩罚(该费用从工程款中直接扣除)

9、严格执行《建设工程质量管理条件》第六章“建设工程质量保修”各条内容,并担当其一切责任。工程完工后,因乙方造成的质量问题,且影响用户正常使用的,必需在接到通知后24小时内派人员修理,并担当修理费用,因其它缘由造成的质量问题,必需协作有关部门调查处理,并按其责任划分担当相应责任。

十一、违约责任

1、甲方挪用乙方担当施工项目的工程款,将按挪用款额的日万分之五计算罚金赔偿乙方。

2、乙方不按合同财务管理条款实施,私设账户和挪用工程款,视为挪用公款,甲方按日万分之五赐予乙方经济惩罚情节严峻者将提请法院追究其法律责任。

3、乙方诺违反合同第“十一”条之商定,使甲方社会信誉和经济上受到损害或不按规定上交甲方管理费,甲方可视其情节轻重分别做出如下处理打算:

(1)中止本合同,停止一切服务,不参加该工程竣工验收,全部资料不予签字盖章。

(2)不按规定交纳税收及“规费”由乙方担当其全部法律责任。

十二、嘉奖:如乙方工程质量被评为省、部优工程,甲方按每平方米一元和五元的档次奖给乙方;如获省、部级平安生产文明施工管理现场奖的,甲方按每平方米0.5元和2元的档次奖给乙方。

十三、其他商定:

1、遵照市劳动和社会保障局和荆门市规划建设局联合下发的“劳社【20xx】18好文件要求”在办理施工许可证时或签订《建设工程施工合同》前按文件规定提留相应比例的信誉保证金,以保障劳动者的利益。工资肯定要当月足额直接发给劳动者,由劳动者本人签字,并将工资表每月3日前报公司财务壹份备案。乙方如拒绝执行本条款,甲方可取消其承包该工程的资格,报请主管部门更换该项目的项目经理。

2、因特别缘由,如施工期间全额垫资或业主方只给该工程部分材料不支付工程款的项目,乙方确定无力按合同商定足额交付管理费及其它费用的,乙方必需在工程完工或办理工程决算前到公司财务部办理欠款手续,否则甲方将停止一切服务,由此造成的损失由乙方担当。

3、工程竣工后,乙方应准时与工人办理工资结算手续,并按公司规定将参加该工程施工的全部民工本人签字认可的工资结算表报甲方办公室一份。若有未付清的民工工资,在竣工后的每一次拨付工程款时,甲方将留足该部分款项后,方能将剩余款项拨给乙方使用。

4、在施工过程中,若发生工伤事故,竣工时仍未处理完毕或者因工致残,伤残等级尚未签定或虽已签定,但乙方未按劳动仲裁部门或法院判定的全部补偿费支付给伤者,甲方将在乙方负责施工的各工程项目的工程款中,按伤残最高赔付额1.5倍留足该部分款项后,方能将剩余款项拨付给乙方使用。

5、若发生因乙方拖欠民工工资和对伤亡民工的善后工作处理不当,导致有关部门对甲方进行经济惩罚的一切费用均由乙方担当。

6、乙方对外签订的任何合同或赊欠的人工、材料款,未经甲方签字同意,甲方均不担当民事连带责任。

7、附《施工合同》壹份于乙方

十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方乙方,双方签字生效,全部条款履行完毕后失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

生产部门承包经营合同范文3甲方:

乙方:

为提高生产经营效益,将企业扭亏为盈,经公司全体股东协商,将原氨法生产工艺改造成酸法生产工艺,并向下游产品伸延,经甲乙双方友好协商,由乙方投资对原生产工艺进行改造,并由乙方承包生产经营,现达成如下协议,以资共守。

一、承包生产经营期限:自20xx年四月一日起至20xx年四月一

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论