外销商品房买卖合同2篇

外销商品房买卖合同外销商品房买卖合同精选2篇（一）买卖合同编号：______日期：______甲方：（销售方）公司名称：____________公司地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：（购买方）姓名：____________身份证号码：____________联系地址：____________联系电话：____________鉴于甲方拥有出售以下商品房的资格和权利，乙方有意购买该商品房，双方经友好协商，现达成以下协议：第一条商品房信息1.1房屋名称：____________1.2房屋地址：____________1.3房屋面积：____________1.4房屋用途：____________第二条交付与交付标准2.1甲方将商品房按照以下工期交付标准进行交付：2.1.1主体封顶：______年______月______日；2.1.2房屋装修基本完工：______年______月______日；2.1.3竣工验收合格：______年______月______日。2.2甲方应当按照上述工期交付标准按时交付商品房并提供相应验收证明。第三条交付款项3.1乙方应当按照以下方式向甲方支付商品房的购买款项：3.1.1首付款：购房总款的______%作为首付款，在签订本合同之日起______天内支付给甲方；3.1.2尾款：购房总款减去首付款，在商品房交付时一次性支付给甲方。3.2乙方应当按照约定时间和方式向甲方支付相关款项，逾期支付应支付相应的滞纳金。第四条房屋所有权转移4.1房屋所有权的转移条件为乙方完成全部款项的支付。4.2房屋所有权的转移程序按照相关法律法规和有关行政规定进行。第五条违约责任5.1任何一方未履行本合同约定的内容，应当承担违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。5.2本合同中如存在争议，双方应当通过友好协商解决；如协商不成，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院处理。第六条其他约定6.1本合同一式______份，甲方、乙方各持______份，双方均具有同等效力。6.2本合同中所指的法律法规、行政规定，是指中华人民共和国现行有效法律法规、行政规定。6.3本合同自双方签署之日起生效，在交付房屋所有权之日终止。甲方（销售方）：乙方（购买方）：签字：____________签字：____________日期：____________日期：____________外销商品房买卖合同精选2篇（二）外销商品房预售契约是指开发商与购房者在商品房项目尚未竣工、尚未交付使用前，达成的一种合同关系。根据中国法律规定，商品房预售契约的内容包括以下几个方面：1.合同标的：即预售商品房的位置、房屋面积、用途等。这些信息应该清晰地写明在合同中。2.合同价格：即预售商品房的价格。开发商和购房者应在合同中明确约定商品房的价格，以及购房付款方式和期限。3.合同约定的竣工时间和交房时间：开发商应在合同中明确约定商品房的竣工时间和交房时间，以确保购房者知晓商品房的交房时间。4.开发商责任：开发商应在合同中明确约定其对商品房质量的责任和维修责任，以及购房者享有的相关权益。5.购房者权益：购房者享有的权益，如在商品房质量有问题时可以要求开发商进行维修。6.合同解除条件：合同解除的情况和双方的权益保护措