二级建造师考试题库

二级建造师考试题库二级建造师模拟试题一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的，应处以(

)的罚款。A．20万以下

B．20万以上50万以下C．项目合同金额的5‰

D．项目合同金额的10‰2．商标的构成要素不包括()。A．商标的名称

B．商标的图案c．商标的颜色

D．商标的使用范围3．下列合同中，属于从合同的是()。A．买卖合同

B．借款合同

c．保证合同

D．承揽合同4．甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。以下说法正确的是(

)。A．依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权

B．乙有权行使同时抗辩权c．甲违约在先，乙有权解除合同

D．乙得行使不安抗辩权5．根据我国法律，以下不属于中标条件的一项是(

)。A．能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B．能够满足招标文件的实质性要求c．投标价格低于成本D．投标价格最低6．以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是(

)。A．生产经营单位为安全生产设施投入大量资金B．设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存c．配备劳动防护用品D．由从业人员个人缴纳工伤社会保险7．发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将被如何处理?(

)A．责令改正，处以罚款

B．责令停止施工c．吊销资质证书

D．没收违法所得8．当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起(

)内向上一级人民法院提起上诉。A．10日

B．15日

C．30日D．60日9，股份有限公司的权力机构是()。A．股东大会

B．股东会

C．董事会

D．监事会10．接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过(

)考核审查合格后，颁发资质证书。

A．县级以上环保行政主管部门B．市级以上环保行政主管部门c．省、自治区、直辖市的环保行政主管部门D．国务院环保行政主管部门11．下列情形中不属于安装工程一切险承保范围的是(

)。A．短路、过电压、电弧所造成的损失B．超压、离心力引起的断裂所造成的损失c．因结构、材料或在车间制作方面的错误导致的损失D．因安装地点的运输所引起的意外时间12．建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过()方决定该项目开工建设的，应报原审批部门重新审核。A．1年

B．5年

C．10年

D．15年13．债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做(

)。A．保证

B．抵押

C．留置

D．质押14．下列做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是(

)。A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标B．以低于成本的报价竞标C．投标时递交虚假业绩证明、资格文件D．假冒法定代表人签名，递交假的委托书15．甲欠乙1吨钢材，乙向甲借款3万元，根据合同约定，两项债务正好同时到期。于是甲乙协商两个债务抵消，不再互为偿还。此种债的消灭基于(

)事实。A．清偿

B．混同

c．提存

D．抵消16．下列权利中属于著作财产权的是()。A．发表权

B．署名权

c．修改权

D．发行权17．分包工程的安全生产责任，()。A．由总承包单位承担责任B．由分包单位承担责任c．由各分包单位承担连带责任D．由总承包单位和分包单位承担连带责任18．施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是(

)。A．根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施B．在施工现场人口处设置明显的安全警示标志c．施工现场的办公、生活区设置在作业区内D．制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度19．从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由()认定。A．国务院建设行政主管部门B．省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门c．国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门D．县级以人民政府的建设行政主管部门20．下列做法中，违背我国劳动法规定的一项是(

)。A．用人单位对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查B．用人单位安排女职工从事矿山井下劳动C．用人单位对劳动者进行劳动安全卫生教育D．用人单位准予女职工100天的产假21．某一人民法院受理案件后，发现自己对该案件没有管辖权，将案件移送给有管辖权的人民法院审理，叫作()。A．移送管辖

B．指定管辖

c．级别管辖

D．地域管辖22．招标人以不合理的条件限制投标人，强制要求投标人组成联合体共同投标的，可以处以(

)的罚款。A．项目金额的5‰以上10‰以下B．项目金额的5％以上10％以下C．1万元以上5万元以下D．1万元以上10万元以下23．下列表述中，受要约人对要约内容的作出非实质性变更的是(

)。A．合同标的变更

B．履行方式的变更C．增加说明性条款

D．提出新的解决争议的方法24．下列属于要约的是()。A．寄送价目表

B．商业广告的内容符合要约规定

c．拍卖公告

D．招标公告25．下列债权让与中，符合法律规定的是()。A．甲以遗嘱方式将债权转让给继承人乙B．某钢铁厂宣告破产后将债权转让给第三人c．某演出公司与演员张某签订演出合同后，将合同中对演员的转让给另一家公司D．李某将其扶养请求权转让给王某26．出售质量不合格的商品而未声明的，诉讼时效为(

)。A．1年

B．2年

C．4年

D．20年27．张某向某农场购买了1吨苹果，约定在货到达后付款。在装车时，工作人员误装了1．5吨，张某和工作人员都没有发现。结果张某运输苹果的车在途中翻入沟中，苹果全部损失，张某应当向农场支付(

)苹果的价款。A．1吨

B．1．5吨

C．2．5吨

D．0吨28．从债权的内容看，债权的性质是(

)。A．对人权

B．对事权

C．相对权

D．绝对权29．对于环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当(

)。A．编制环境影响报告书B．编制环境影响报告表C．填报环境影响登记表D．制作环境影响分析表30．下列情形中，造成合同权利义务终止的是(

)。A．债权人拒绝受领标的物

B．当事人－方延迟履行义务c．当事人－方下落不明

D．债权人免除债务31．评标由()负责。A．建设行政主管部门组建的评标委员会B．招标人依法组建的评标委员会c．投标人依法组建的评标委员会D．招标人与投标人共同组建的评标委员会32．开标地点为()。A．招标文件中预先确定的地点

B．评标委员会确定的地点c．投标人共同商议的地点

D．建设项目所在地33．评标委员会的成员人数为(

)。A．5人以上双数

B．5人以上单数c．6人以上双数

D．6人以上单数34．甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判，甲为了排挤乙公司而向丙公司提出了更优惠的条件。乙公司退出后甲公司又借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为定性为(

)。A．欺诈

B．假借订立合同恶意磋商c．以合法形式掩盖非法目的

D．正常的商业竞争35．下列可以作为保证人的单位是(

)。A．国家机关

B．学校

C．医院

D．合伙企业36．中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其(

)内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。A．1～2年

B．2～3年

c．3～4年

D．2～5年37．要约的生效时间是()。A．到达受约人时生效

B．发出时生效c．到达受约人的第二天生效

D．受约人发出承诺前38．建设单位的下列做法符合法律规定的是(

)。A．在工程竣工验收合格之日后20天办理工程竣工验收备案B．在重新组织竣工验收前使用工程c．将建设工程发包给具有相应资质等级的单位D．编造文件办理竣工验收备案39．依我国法律，当事人对下列(

)合同可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。A．以合法形式掩盖非法目的B．损害社会公共利益C．在订立合同时显失公平D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益40．人民法院对上诉案件应当在第二审立案之日起(

)内审结。A．1个月

B．3个月

C．6个月

D．1年41．建设单位的下列做法中，没有尽到消防安全职责的是(

)。A．确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全负责人B．组织防火检查

C．定期检验维修消防设施和器材D．在设有仓库的楼房内设置员工宿舍，以方便对仓库的管理42．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(

)内订立书面合同。A．15日

B．30日

C．1个月

D．2个月43．甲公司致电乙公司，欲订购10吨钢材，并提供了价格、数量，询问是否同意。当日，乙公司也致电甲公司，表示现有10吨钢材，说明质量、价格，询问是否接受。然而双方都没有给对方明确的答复。1个月后，乙公司向甲公司发货，甲公司拒收。甲乙公司之间的关系认定为(

)。A．合同关系未成立

B．合同关系已成立c．合同关系成立且生效

D．合同关系成立但未生效44．保证方式没有约定或约定不明确的，(

)。A．按一般保证承担保证责任B．由当事人协商承担保证责任c．按连带保证承担保证责任D．由债权人指定的保证人承担保证责任45．合同法所称不可抗力是指(

)。A．不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B．不能预见但能够避免的客观情况c．能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D．能够预见，可以避免但不能克服的客观情况46．撤销权的除斥期间是()。A．自债权人知道或应当知道撤销事由之日起5年内B．自债务人的行为发生之日起5年内c．自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内D．自债务人的行为发生之日起1年内47．合同中履行费用负担不明确的，应当由(

)负担。A．债权人

B．合同双方

c．债务人

D．履行义务的一方48．组成一个联合投标体共同投标的法人数目应为()。

A．两个

B．两个以上

c．三个

D．三个以上49．债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由(

)负担。A．债务人

B．债权人

c．债务人和债权人

D．过错方50．下列做法不属于串通投标的是(

)。A．招标者在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标者B．招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍C．投标者在投标时递交虚假业绩证明

D．投标者与招标者商定在招投标时压价，中标后再给招标者额外补偿51．当事人在合同中约定一方向对方给付定金作为债权担保的，收受定金的一方不履行约定债务的，应()。A．将定金退还

B．双倍返还定金C．支付违约金

D．赔偿对方损失52．以下限制民事行为能力人订立的合同中，要经过法定代理人追认才有效的是(

)。A．赠与合同

B．承揽合同C．与年龄智力相适应订立的合同

D．与精神状况相适应订立的合同53．不属于建筑业企业资质的序列是(

)。A．总承包

B．专业承包

c．专业分包

D．劳务分包54．甲向乙借款1万元，约定年息为10％，并由丙提供了保证。现乙欲将债权转让给丁，在原保证合同对债权转让无约定的情况下，下列表述正确的是(

)。A．若该债权转让，丙即免除了保证责任B．若该债权转让，丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任c．该债权转让在征得丙的同意后，丙才在原保证担保的范围内继续承担保证责任D．该债权转让后由乙通知丙，丙才在原保证担保的范围内继续承担保证责任55．以下情形中，不属于无权代理行为的是()。A．行为人没有代理权B．行为人超越代理权限C．行为人的代理基于口头委托D．行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立合同56．无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，(

)。A．由监护人承担民事责任B．由行为人自己承担民事责任C．由监护人和行为人承担连带责任D．无须承担责任57．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照(

)的业务许可范围承揽工程。A．资质等级高的单位

B．资质等级低的单位c．各单位协商确定

D．发包方指定其中一家单位58．环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起()内，完成验收。A．10日

B．15日

C．30日D．60日59．某市仲裁委员会仲裁一建设工程合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁人员乙认为合同有效，应当裁定解除合同，仲裁人员丙亦认为合同有效但应裁决继续履行合同。这种情况下应()。A．请示仲裁委员会主任并按其意见作出裁决B．按乙或丙的意见作出裁决C．按甲的意见作出裁决D．重新组成仲裁庭经评议后作出裁决60．当事人迟延履行后发生不可抗力的应当(

)。

A．全部免除责任

B．不能免除责任c．部分免除责任

D．由相对方决定是否免除责任61．根据工程建设标准的内容划分，下列不属于这种分类的一项是(

)。A．设计标准

B．施工及验收标准c．设计定额

D．技术标准62．A市甲公司与B市乙公司在c市签订建设工程合同，合同履行地在D市。合同约定若发生争议将纠纷提交C市仲裁委员会仲裁。现甲乙公司发生纠纷，甲欲申请仲裁，发现c市没有设立仲裁委员会，而A、B、D市均设立了仲裁委员会。甲可以(

)A．向A市仲裁委员会申请仲裁B．向B市仲裁委员会申请仲裁c．向C市法院起诉D．向D市仲裁委员会申请仲裁63．下列(

)情况中用人单位可以解除劳动合同。A．职工张某因工负伤而丧失劳动能力B．职工许某公派出国而逾期未归C．职工李某与他人同居而怀孕D．职工陈某患病住院64．下列表述中超越工程质量监督机构基本职责的是(

)。A．办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费B．对建设工程的地基基础、主体结构的质量进行检查c．对建设单位组织的竣工验收程序实施监督D．对于需要实施行政处罚的，按照法定标准实施处罚65．建设工程施工承包单位对于屋面防水工程的最低保修期限是(

)。A．2年

B．5年

C．2个月

D．5个月66．有限责任公司发起人的股东人数为(

)。A．2个以_12

B．50个以下

C．2个以_上50个以下

D．没有上下限的限制67．甲向乙借款20万元，以自己的一套房子作为抵押担保。抵押期间，甲欲将这套房子以25万元卖给丙，丙知道房子已设置抵押，但愿意接受。以下表述正确的是(

)。A．甲可以卖出该房屋，但应先征得乙的同意B．甲可以卖出该房屋，不必征得乙的同意c．甲可以卖出该房屋，但事前应通知乙D．甲无权卖出该房屋，因为此房屋已设置了抵押权68．对于招投标过程中的违法行为进行行政处罚，由(

)规定的有关行政监督部门决定。A．国务院B．省、自治区、直辖市人民政府C．县级以上人民政府D．建设工程项目所在地的人民政府69．父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于(

)。A．指定代理

B．委托代理

c．无权代理

D．法定代理70．甲委托乙为其购买建材，乙为此做了大量准备工作。现甲不想要这批建材了，通知乙取消委托。下列说法正确的是(

)。A．甲可以单方取消委托，但应以书面方式作出B．甲可以单方取消委托，但应支付乙为准备工作所消耗的合理费用c．甲可以单方取消委托，但应按原委托合同约定支付乙报酬D．甲无权单方取消委托，否则承担违约责任二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)1．以下属于投标程序的是()。A．组织投标机构

B．编制投标文件C．接受投标书

D．评标E．送达投标文件2．安全生产中从业人员的权利包括()。A．了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施B．对本单位的安全生产工作提出建议c．获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品D．获得安全生产教育和培训E．发现事故隐患立即向本单位负责人报告3．建设单位办理工程竣工验收备案应提交(

)材料。A．环境影响报告书B．工程竣工验收报告c．工程竣工验收备案表D．法律法规规定应由规划、公安消防、环保部门出具的认可文件E．施工单位签署的工程质量保修书4．以下情况属于合同变更的是(

)。A．合同标的物数量的增减B．合同履行期限的变更C．合同履行地点的变更D．交付方式的变更E．签订合同的主体变更5．以下表述符合工程监理单位的质量责任的是(

)。A．依法取得相应资质等级证书B．在资质等级许可的范围内承担工程监理业务c．工程监理企业与建筑材料供应单位是上下级关系

D．工程监理企业依照法律法规、有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同实施监理E．工程监理企业对施工质量承担监理责任6．按照属性分类，工程建设标准可以划分为()。A．技术标准

B．设计标准C．管理标准

D．施工及验收标准E．工作标准7．下列情形中，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的是(

)。A．劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内B．在试用期内C．女职工在孕期、产假、哺乳期内D．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动E．用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件8．甲向乙借款1万元，同时丙又欠甲1万元，通过协商由丙向乙直接偿还。下列表述中正确的是(

)。A．若甲乙协商一致，再通知丙，属于债权转让B．若甲丙协商一致，再通知乙，属于债务转移c．若甲乙得到丙的同意，再达成协议，属于债权转让D．若甲丙得到乙的同意，再达成协议，属于债务转移E．若甲乙丙三方订立协议，对甲与乙为债权转让，对甲和丙为债务转移9．对于中标单位将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，有关部门将(

)。A．处分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款B．有违法所得的，并处没收违法所得c．责令停业整顿D．情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照E．责令不得再参加任何依法必须进行招标的建设工程项目投标10．下列属于不可抗力范围的是(

)。A．自然灾害

B．施工单位过错造成工程延期竣工c．社会突发事件

D．政府行为E．建设单位资金不到位造成工程延期竣工11．县级以上人民政府建设行政主管部门的工作人员，有(

)行为的，将受到降级或撤职的处分。A．未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查B．对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书C．对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证D．发现违法行为不予查处E．发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工12．下列适用抵消的情况中，正确适用的是(

)。A．甲乙1000元钱，春节时二人打麻将赌博，甲赢了1000元，甲主张以赌债抵消欠款B．张某欠王某2000元，王多次催要无果，遂将张打伤，张要求损害赔偿，王主张以欠款抵消c．甲借给

100元钱，同时乙给甲制作了一套礼服，其加工费为100元。如果甲乙的债务都已到期，则甲乙之间的债务可以抵消D．李某因做生意向王某借款1000元，而王某欠李某货款800元，如果李某和王某的债务都已到期，则可以在800元的范围内抵消债务E．甲向乙定做一套家具，交付家具时甲以乙妻子曾向甲借款2000元为由，主张债务抵消而拒付加工费13．施工单位在采用(

)时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。A．新技术

B．新工艺

c．新设备

D．新材料

E．新方案14．()情况下，第二审人民法院将裁定撤销原判、发回原审法院重审。A．原判决适用法律错误

B．原判决认定事实错误C．原判决认定事实不清、证据不足D．原判决违反法定程序E．原判决违反法定程序、可能影响案件正确判决15．建设项目的环境影响报告书应当包括(

)内容。A．建设项目概况B．建设项目周围环境现状c．建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估D．建设项目环境保护设施的设计方案E．对建设项目实施环境监测的建议16．建筑工程一切险的被保险人可以包括()。A．业主

B．技术咨询顾问c．制造商或供应商

D．总承包商E．业主聘用的监理工程师17．以下情况中必须进行招标的工程建设项目是(

)。A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的B．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C．勘察设计的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D．监理服务的采购，单项合同估算价在10万元人民币以上的E．单项合同估算价低于法定标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的18．下列各项中，可以质押的权利是(

)。A．土地所有权

B．房屋产权C．汇票、支票、本票

D．债券、存款单、仓单、提单E．股份、股票19．甲为逃避向乙偿还债务，将自己名下的不动产转让给丙，导致无力偿还债务。债权人乙欲行使撤销权应当具备的条件是(

)。A．甲以明显不合理的低价向丙转让不动产B．甲主观上有逃债的故意c．甲与乙之间的转让没有到有关部门办理登记D．乙对甲的债权已经到期E．丙知道甲行为的目的20．根据法律规定，下列免责条款无效的是()。A．合同当事人一方受益B．涉及不可抗力造成的对方财产损失c．造成对方人身损害D．约定一方不履行合同义务时必须承担的法律责任E．因故意或重大过失造成对方财产损失21．下列关于建筑工程一切险的免赔额，说法正确的是(

)。A．工程本身的免赔额为保险金额的O．5％－2％B．施工机具设备等的免赔额为保险金额的5％c．第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1％一2％D．人身伤害的免赔额为伤害损失的5％E．支付修复保险标的遭受损失所需费用时，必须扣除免赔额22．甲乙签订水泥订购合同，甲委托丙送货，并订立运输合同。丙送货途中，遭遇泥石流导致延迟送货，水泥受到部分损失。于是乙方以逾期交货和货物不符合约定为由拒收货物、拒付货款。丙多次与乙交涉未果，发现水泥受潮部分扩大，就将水泥作价卖给另一个厂家。下列表述中正确的是()。A．水泥价值减少的损失由甲承担B．水泥价值减少的损失由乙承担c．水泥价值减少的损失由丙承担D．丙为处理水泥的费用可以要求甲支付E．丙为处理水泥的费用可以要求乙支付23．对在工程承包中行贿的承包单位，应(

)。A．处以罚款，没收贿赂的财物B．对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分c．造成工程质量问题的，与受贿的单位承担连带赔偿责任D．责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书E．构成犯罪的，依法追究刑事责任24．民事起诉状应当记载的事项包括(

)。A．当事人的姓名、年龄、职业、住所等

B．诉讼请求和所根据的事实与理由c．证据和证据来源D．证人姓名和住所E．对管辖异议的处理意见25．下列构成继续履行必须具备的条件的是(

)。A．当事人一方违约B．当事人双方互负履行义务C．继续履行合同仍有意义，不违背订立合同的宗旨D．非违约方需有继续履行的请求E．违约方有条件履行26．我国的诉讼管辖可分为(

)。A．地域管辖

B．级别管辖c．协议管辖

D．移送管辖E．指定管辖27．下列属于违约责任构成要件的是(

)。A．当事人有不履行合同债务的违法行为B．违约方主观上过错c．当事人在合同中约定了违约条款D．有损害事实存在E．违约行为与损害事实之间有因果关系28．根据我国法律，有()行为之一的，责令改正，处以10万元以上30万元以下的罚款。A．勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察B．设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计c．设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商D．设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计E．施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备29．下列事实中属于《劳动法》适用范围的是(

)。A．外商独资企业聘用的职工B．个体工商户聘用的帮手c．家庭聘用的保姆D．国家机关聘用的临时工E．扶贫基金会聘用的员工30．下列合同中，适用一年诉讼仲裁时效的合同是(

)。A．超过专利权保护期限的专利使用许可合同B．延付或者拒付租金的租赁合同C．寄存财物被丢失的保管合同D．出售质量不合格的商品未声明的买卖合同E．迟延交付建筑物的建设工程合同参考答案一、单项选择题1．B

2．D

3．C

4．A

5．C

6．D

7．A

8．B

9．A

10．D11．C

12．B

13．D

14．B

15．D

16．D

17．D

18．C

19．C20．B21．A

22．C

23．C

24．B

25．B

26．A

27．A

28．C

29．C

30．D31．B

32．A

33．B

34．B

35．D36．D

37．A

38．C

39．C

40．B41．D

42．B

43．C

44．C

45．A

46．B

47．D

48．B

49．A

50．C51．B

52．B

53．C54．B

55．C

56．A

57．B

58．C

59．C60．B61．D

62．C

63．B

64．B

65．B

66．C

67．C

68．A

69．D

70．B二、多项选择题1．ABD

2．ABCD

3．BCDE

4．ABCD

5．ABDE6．ACE

7．BDE

8．AD

9．ABCD

10．ACD11．BCD

12．CD

13．ABCD

14．BCE

15．ABCE16．ADE

17．ABCE

18．CD

19．ABE

20．CE21．ABCE

22．AD

23．ABDE

24．ABCD

25．ACDE

26．ABDE27．ADE

28．ABCD

19．ABDE

30．BCE

二级建造师——房屋建筑工程管理与实务模拟试题（一）一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列哪一个说法是正确的？（

）A.促使或限制物体运动状态的改变称力的变形效果B.力的合成符合平行四边形法则C.力的分解只有一种结果D.作用力与反作用力大小相等、方向相反且作用在同一体上2.图中AB杆的轴力下列哪一项？（

）A.0.707P

B.-0.707PC.0.5P

D.-0.5P3.简支梁在跨中集中荷载作用下跨中弯矩是多少（

）A.1/4PL

B.1/2PLC.1/4PL??

D.1/2PL??4.对梁的配筋量在规范中明确的作出规定，不允许设计成〈

〉A.适筋梁

B.少筋梁和超筋梁C.有腹筋梁

D.简支梁5.墙体的厚度越大，高度越小，其稳定性（

）。A.越好

B.越差C.不受影响

D.要根据圈梁和构造柱情况计算才能确定6.在已有建筑物附近且为淤泥质土的基坑支护结构中，其支撑宜选用〈

〉。A.自立式（悬臂式）

B.锚拉式C.土层锚杆

D.型钢水平支撑7.不同种类钢筋代换，应按（

）的原则进行。A.钢筋面积相等

B.钢筋强度相等E.钢筋面积不小于代换前

D.钢筋受拉承载力设计值相等8.对钢结构构件进行涂饰时，（

）适用于快干性和挥发性强的涂料。A.弹涂法

B.溶解法C.擦拭法

D.刷涂法事9.当大体积混凝土结构平面尺寸不大而厚度较大时，宜采用（

）方法进行浇筑。A.全面分层

B.分段分层C.斜面分层

D.局部分层10.混凝土强度等级是用边长（

）的立方体试块确定的。A.50m

B.l00mC.150m

D.75mm11.石油沥青的牌号是按（

）划分的。A.针入度

B.溶解度C.闪点

D.蒸发损失量12.测设己知高程，是根据（

），将设计高程在地面上标定出来。A.已知高差

B.已知坐标C.已知设计高程

D.已知水准点13.违反施工许可（

）项规定的，该施工许可证无效，由发证机关责令停止施工，并对责任单位处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A.未取得施工许可证或者规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的B.伪造施工许可证的C.采用虚假证明文件骗取施工许可证的D.涂改施工许可证的14.建设单位申请领取施工许可证的工程名称、工程地点、工程规模，应当与（

）一致。A.建筑工程规划许可证

B.所设计的施工图纸C.依法签订的施工承包合同

D.，竣工验收相关资料15.建筑业企业应具备的条件中法规没有明确要求的是（

）。A.有符合国家规定的注册资本B.有国家税务机关的有关证明C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.法律、行政法规规定的其他条件16.对涉及结构安全和使用功能的重要（

）应进行抽样检测。A.分部工程

B.分包工程C.单位工程

D.总包工程17.接缝密封防水，每（

）应抽查一处，每处5m，且不得少于3处。A.40m

B.5C.20m

D.30m18.砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度（

）。A.1/3

B.3/4C.l/4

D.2/3二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列弯矩中哪些是正确的？（

）A

B

C

D

E2.关于适筋梁的破坏过程的描述，下列说法正确的是（

）。A其破坏特征为受拉钢筋首先达到屈服，然后受压区混凝土压碎B.其破坏特征为受压区混凝土先压碎，然后受拉钢筋达到屈服C.梁的破坏有较好的延性D.梁的破坏有脆性和突发性E.梁的配筋率适宜3.砌体墙体的构造措施主要包括（

）等方面。A.刚性垫块

B.托梁C.伸缩缝

D.沉降缝E.圈梁4.在换土垫层法中，为提高地基承载力、减少沉降、加速软弱土层排水固结、防止冻胀和消除膨胀土的胀缩，可采用（

）。A.砂垫层

B.砂石垫层C.灰土垫层

D.素土垫层E.湿陷性黄土垫层5.铲运机常用的施工方法有（

）。A.跨铲法

B.侧铲法C.下坡铲土法

D.助铲法E.并列法6.以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（

）。A.混凝土自由下落高度为3m

B.混凝土温度过高C.振捣时间过长

D.运输道路不平E.振捣棒慢插快拔7.人工降低地下水位的方法可根据（

）等条件选择。A.土的含水率

B.设备条件C.经济性

D.降低水位的深度E.土的渗透系数8.石油沥青的主要成分有（）。A.油分

B.树脂C.石蜡

&nbp;

D.沥青碳E.地沥青质9.利用水准仪可以完成下列哪些工作（

）。A.测量两点间的高差

B.测量竖直角C.测量两点间的水平距离

D.测设已知高程E.测量坐标10.必须进行招标的关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（

）。A.邮政、信息网络通讯项目

B.经济适用房项目C.垃圾处理、地下管道设施项目

D.科技、文化项目E.供水、供电市政项目11.当钢筋的（

）需作变更时，应办理设计变更文件。A.塑性

B.硬度C.品种

D.级别E.规格三、案例题（每题20分，请根据背景材料，按要求作答）「案例1」某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高，而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了3家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程共15层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。在施工过程，发生如下几项事件：事件-z2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.O万元，相应工序持续时间增加了3天；事件三22002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。事件四22003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天；事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡；事件六z室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针（1）增加合同（2）工期13天；（2）增加费用11.8万元。问题：（l）该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？（2）施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔？为什么？（3）如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理？（4）事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故？依据是什么？（5）对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序？「案例2」某市光明佳苑小区住宅楼工程位于该市路北区，建设单位为蜡天房地产开发有限公司，设计单位为市规划设计院，监理单位为环宇工程监理公司，政府质量监督为路北区质量监督站，施工单位是天建建设集团公司，材料供应为利通贸易公司。该工程由三幢框架结构楼房组成，每幢楼房作为一个施工段，施工过程划分为基础工程、主体结构、屋面工程和装修工程四项，基础工程在各幢的持续时间为6周，主体结构在各幢的持续时间为12周，屋面工程在各幢的持续时间为6周，装修工程在各幢的持续时间为12周。问题：（1）如果该工程的资源供应能够满足要求，为加快施工进度，该工程可按何种流水施工方式组织施工？试计算该种流水施工组织方式的工期。学（2）如果工期允许，该王程可按何种方式组织流水施工？试计算该种流水施工组织方式的工期。（3）如果按第（2〉中的方式组织施工，请绘制双代号网络计划，计算时间参数并确定关键线路和工期。（4）在该项目的施工阶段，在各方质量责任主体中，谁是自控主体？谁是监控主体？（5）为保证工程质量，施工单位可采取哪些质量控制的方法？（6）简述材料质量控制的要点。「案例3」某工贸集团决定新建一机械制造厂，通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工，经监理工程师批准，将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团华建公司。开工日期为2001年5月18日，合同工期67天。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。其中，工程施工的网络进度计划如下图所示。安装设备支架4

安装桥吊轨道及吊桥

安装设备设备基础③

7

⑿

108柱基①挖土②

④回填土⑤安塔吊⑥安装柱子⑦安装吊⑧屋盖系⑨安装墙⑩电气

⒀装修⒁试车

⒂6

10

2

3

6

车梁4

统8

板6

安装7

10

5铺管

屋面工程4

地面2

⑾

4该工程施工过程中发生了以下几项事件：事件-：在土方开挖过程中，在纤探后，华建公司发现局部有松土坑，但设计文件和勘察资料中均未有说明。根据勘察设计部门提出的并经监理工程师批准的地基处理方案进行处理，使工程费用增加3万元，土方开挖时间延长2天，增加人工10个工日，人工窝工24个工日。华建公司根据监理工程师签认的地基局部处理增加的工作量，及时向监理工程师提出增加合同外工作量费用和延长工期2天的索赔要求。事件二：2001年6月15日，在进行柱子吊装作业时，由于控制大臂连接销轴的止退板的安装违反安装工艺要求，致使止退板失去作用，起重大臂突然折断，将现场信号工王某砸伤。经事故调查，该单位对大型机械设备长时间疏于管理，没有建立完整的技术资料。档案，也没有向有关部门申请进行技术检验，致使该机械长期处于失控状态。止退板失去作用，造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出，上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极限而折断。作业人员擅自变更原设计要求，将本应形体锁合的固定方法改变为粘结锁合方式，且又未认真履行监督检查职责，造成这种错误固定方式得不到及时纠正。事件三z设备安装阶段，按照合同约定，业主负责购买的设备应于6月24日进场，25日开始安装。但因运输问题，推迟到6月28日才进场，造成安装时间推迟4天，人工窝工28个工日。施工单位及时提出增加工期4天并补偿相应费用的要求。事件四z室内装修进行内墙涂料涂刷前，检查基层处理时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。问题：（l）华建公司直接向监理工程师提出索赔要求，是否妥当？为什么？（2）针对上述事件，华建公司和安装公司的索赔要求是否成立？为什么？（3）如果工程所在地人工费标准为35元/工日，应由业主给予补偿的窝工人工费标准为20元/工日，其余不予补偿。计算施工单位应得到的费用补偿为多少？（4）请简要分析事件三发生的安全事故产生的原因。通常，事故隐患该如何处理？（5）事件四是施工现场比较常见的质量问题，那么，常见工程质量问题的产生原因有哪些？施工单位现场进行质量检查的内容是什么？答案与解析-、单项选择题1.C；2.D；3.A；4.B5.A

6.D7.D8.B9.Al0.C11.Al2.D；13.B14.C

15.B16.Al7.B18.D二、多项选择题1.A、E

2.A、C、EF

3.C、D、E；4.A、B；5.A、C、D6.A、C、D7.B、C、D、E

8.A、B、E；9.A、C、D10.B、D、E11.C、D、E三、案例题「案例1」答：（l）不违反有关规定。因为根据《招标投标法》的规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于三家。（2〉事件一费用索赔成立，工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的，所以索赔成立；从提供的背景资料看，因为事件一未发生在关键线路上，所以工期不予延长。事件二费用索赔不成立，工期索赔不成立，该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。事件三费用索赔不成立，工期可以延长，因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。事件四费用索赔成立，工期不予延长。因为设计方案有误，所以费用索赔成立；又因为该工作未在关键线路上，所以工期不予延长。（3）所发生的维修费应从乙方保修金中扣取。（4）按照建设部《工程质量重大事故报告和调查程序规定》，事件五中发生的这起安全事故可定为四级重大事故。根据《工程质量重大事故报告和调查程序规定》具备下列条件之一者为四级重大事故：1）死亡2人以下；2）重伤3人以上，19人以下，3）直接经济损失10万元以上，不满30万元。（5）应遵循的程序如下：1）进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施；2）分析调查结果，找出事故的主要原因；3）确定是否需要处理，若要处理，施工单位确定处理方案；4）事故处理；5）检查事故处理结果是否达到要求6）事故处理结论；7）提交处理方案。「案例2」答：（1）如果该工程的资源供应能够满足要求，为加快施工进度，该工程可采用成倍节拍流水施工方式组织施工。流水施工工期计算：施工过程数目：n=4施工段数目：m=3流水节拍：t1=6（周）t2=12（周）t3=6（周）t4=12（周）流水步距：k=最大公约数{6，12，6，12}=6（周）施工队数目z：b1=t1/K=6/6=1（个）b2=t2/K=12/6=2（个）b3=t3/K=6/6=1（个）b4=t4/K=12/6=2（个）n‘=Σbj=1+2+1+2=6（个）流水施工工期：T=（m+n‘-1）×K=（3+6一1〉×6=48（周）（2）如果工期允许，该工程可按无节奏流水施工方式组织施工。流水步距计算：

6

12

18-）

12

24

366

0

-6

-36基础工程与主体结构的流水步距：K1，2=max（6，0，-6，-36）=6（周）1224

36-）

6

12

1812

18

24

-18属于业主应承担的责任，所以费用索赔成立g土方开挖位于关键线路上，因此工期应予以延长。事件三：费用索赔成立，工期索赔不成立。因为业主供应材料推迟进场，违反了合同约定，造成安装时间拖后，所以应补偿人工费用p该工作为非关键工作，而且拖延时间没有超过总时差，并且在自由时差范围内，对紧，后工作没有影响，所以工期不予延长。（3）在该工程结算时，华建公司可得到的合理的费用补偿为：工人费用：配合用工10×35=350元窝工费：24×20=480元增加的工程费用：30000元合计：30830元安装公司可得到的合理的费用补偿为：窝工费：28×20=560元（4）这起事故发生的原因是：l）控制大臂连接销轴的止推板安装不合理。2）企业安全管理松懈，规章制度不落实，对机械设备安全状况失察。3）在长时间作业中，控制大臂连接销轴的止退板失去作用，造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出，起重臂整体失稳，上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极限，突然折断，起重臂坠落。4）安全检查不到位，没有发现固定方式的改变，留下事故隐患。事故隐患通常可以这样处理：1）项目经理部应对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，确保不合格设施不使用、不合格物资不放行、不合格过程不通过，组装完毕后应进行检查验收。2）项目经理部应确定对事故隐患进行处理的人员，规定其职责和权限。3）事故隐患的处理方式：a.停止使用、封存；b.指定专人进行整改以达到规定要求；C.进行返工，以达到规定要求；d.对有不安全行为的人员进行教育或处罚；e.对不安全生产的过程重新组织。4）验证：a.项目经理部安监部门必要时对存在隐患的安全设施、安全防护用品整改效果进行验证；b.对上级部门提出的重大事故隐患，应由项目经理部组织实施整改，由企业主管部门进行验证，并报上级检查部门备案。（5）常见工程质量问题的原因有：1）违背建设程序；2）工程地址勘查原因；3）未加固处理好地基；4）设计计算问题；5）建筑材料及制品不合格；6）施工和管理问题；7）自然条件影响；8）建筑结构使用不当。施工单位进行现场质量检查的内容：1）开工前检查；2）工序交接检查；3）隐蔽工程检查；4）停工后复2）工前的检查；5）分项分部工程完成后，应经检查认可，签署验收记录后，才允许进行下一工程项目的施工；6）成品保护检查。

二级建造师——房屋建筑工程管理与实务模拟试题（二）1、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备2、选项中，只有一个最符合题意）1.三角形屋架在垂直荷载作用时下弦杆件主要产生以下何种变形？（

）A.压缩

B.弯曲C.拉伸

D.剪切2.如图所示梁的弯矩图和剪力图，下列说法哪一个正确？（

）A.弯矩图正确，B.剪力图不C.正确

弯矩图D.弯矩图不E.正确，F.剪力图正确G.弯矩图和剪力图都正确

剪力图H.弯矩图和前力图都不I.正确3.适筋梁的受力全过程明显地可分为三个工作阶段，其中，第（

）工作阶段是正截面承载力计算的依据。A.第Ⅰ工作阶段

B.第Ⅱ工作阶段C.第Ⅲ工作阶段

D.以上都不是4.相对而言，砌体结构的（

）强度最高。A.抗拉

B.抗压C.抗扭

D.抗弯5.（

）适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。A.强夯法

B.重锤夯实法C.挤密桩法

D.碎石桩法6.在梁、板、柱等结构的接缝和施工处产生烂根的原因之一是（

）A.混凝土强度偏低

B.养护时间不足C.配筋不足

D……接缝处模板拼缝不严，漏浆7.钢结构安装时，螺栓的紧固次序应〈

〉进行。A.从两边开始，对称向中间

B.从中间开始，对称向两边C.从一端开始，向写一端

D.从中间开始，向四周8.当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材宜（

）铺贴。A.垂直于屋脊t‘

B.平行于屋脊，-r、：4C.与屋脊呈45度角

D.下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊l9.生石灰的主要化学成分是（

）。A.CaC03

B.MgCO3C.CaO

D.Ca（OH）210.影响混凝土抗渗性的关键因素是（

）。A.混凝土的密实度

B.水泥品种C.骨料级配

D.养护条件11.施工测量必须先在施工现场建立统一的（

），然后才能进行建筑物的施工放样。A.施工控制网

B.高程控制网C.平面控制网

D.建筑红线12.建筑结构的抗震设防烈度通常是采用该地区的（

）。A.多遇地震

B.地震震级C.基本烈度

D.罕遇烈度13.工程投资额在30万元人民币以下或者建筑面积在30Ozd以下的建筑工程，〈

〉施工许可证。A.可以缓期办理

B.也应当申请办理C.可以申请免办

D.可以不申请办理14.保修工程发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向（

）报告，采取安全防范措施。A.房屋施工单位

B.工程质量检测单位C.房屋原设计单位

D.当地建设行政主管部门15.在保修期限内，因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（

）承担赔偿责任。A.保修施工方

B.质量原因鉴定方C.建设管理方

D.造成拖延的责任方16.（

）的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。A.设计质量

B.使用功能C.观感质量

D.工程质量17.防水等级为（

）的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。A.I级

B.II级C.III级

D.IV级18.跨度大于（

）的梁，底模拆除时的混凝土强度要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值100%.A.8m

B.10mB.12m

D.15m二、多项选择题（每题2分。每题的备选中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列哪些说法是正确的？（

〉A.物体受到两大小相等、方向相反的力时就处于平衡状态B.力的合成只能有一种结果C.力矩的单位是N.mD.作用在物体上的平面汇交力系，如果合力为零，则物体处于平衡状态E.作用力与反作用力总是大小相等，方向相反，沿同一直线作用在同一物体上。2.影响梁的斜截面受力性能的主要因素有〈

〉。A.剪跨比和高跨比

B.混凝土的强度等级C.腹筋的数量

D.纵向钢筋E.配筋率旦3.受压墙体计算时，应验算（

）。A.高厚比

B.砌体与构造柱的连接强度C.极限承载力

D.局部受压承载力E.圈梁受拉强度4.打桩时应注意观察（

）。A.打桩入土的速度

B.打桩架的垂直度C.桩身压缩情况

D.桩锤回弹情况E.贯入度变化情况5.对土方填筑与压实施工的要求有〈

〉。A.填方必须采用同类土填筑B.应在基础两侧或四周同时进行回填压实C.从最低处开始，由下向上按整个宽度分层填压D.填方由下向上一层完成E.当天填土，必须在当天压实6.泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程中，在“清孔”之前完成的工作有（

）。A.测定桩位

B.埋设护筒C.制备泥浆

D.下钢筋笼E.成孔7.以下与后张法施工有关的工序包括（

）。A.预留孔道

&nsp;

B.台座准备C.放松预应力筋

D.锚固E.孔道灌浆8.混凝土拌合物的和易性包括以下（

）含义。A.流动性

B.密实性C.经济性

D.粘聚性E.保水性9.经纬仪的主要功能是（

）。A.测量水平角

B.测量坐标增量C.直接测量两点间的高差

D.测量竖直角E.直接测量两点间的水平距离10.属于工程保修范围的质量缺陷的包括下述（

）项。A.工程材料选用不当引发的质量缺陷

B.屋面防水重做后一年又有漏水C.因使用不当或者第三方造成的质量缺陷D.不可抗力造成的质量缺陷E.设计图纸要求不明确引发的质量缺陷11.土方开挖前应检查（

），合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。A.定位放线

B.排气C.排水

D.通风E.降低地下水位系统三、案例题（每题20分，请根据背景材料，按要求作答）「案例1」某承包商承包某工程项目施工，与业主签订的承包合同的部分内容有z（1）工程合同总价1000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程的人工费（A）占工程价款的32%，材料费占工程价款的52%（材料费又分B、C、D、E四类，各占比重24%、11%、9%、8%），不调值费用占工程价款的15%.（2）开工前业主向承包商支付合同价15%的预付备料款，主要材料及构配件金额占合同总额的62.5%.工程进行到合同价的60%时，开始抵扣预付款。竣工前全部结清。（3）工程进度款逐月结算，每月月中预支半月工程款。问题：（1）竣工结算的原则有哪些？（2）竣工结算按什么程序进行？（3）工程结算的方法有哪些？（4）若8月份完成工程量160万元，列出动态结算公式并调价。价格指数见下表代号A0B0

C0

D0

E0指数100105108122113代号AB

C

D

E指数103

112116

128119「案例2」某市建筑公司承建一座五星级宾馆的施工任务，该工程的结构形式为现浇框架结构体系，地上12层，地下2层，结构标准层的施工过程划分为柱、梁、板三个施工过程，每个施工过程所需的持续时间分别为柱16天，梁18天，板20天，施工组织方式采用流水施工方式，划分为四个施工段组织施工。在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度能够达到设计要求。问题：（l）如果各段的持续时间相同，计算各施工过程在各段的流水节拍。（2）绘制该标准层流水施工的双代号网络计划，计算时间参数，确定标准层施工的工期，判断关键线路，并用双线在图上标出。（3）如果在第三段柱施工过程中，由于业主原因使该工作拖后2天进行，问施工单位是否可提出工期索赔？原因是什么？（4）如果在第三段的板的施工过程中，由于业主原因使该工作拖后2天进行，施工单位可否提出工期索赔要求？原因是什么？（5）对该混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理？原因是什么？（6）施工单位常用的现场质量检查的方法是什么？（7）影响施工项目质量的主要因素有哪些？「案例3」某建筑公司通过招标投标方式与某商务大厦工程项目业主签订了工程施工合同。该工程地下2层，地上16层，于2002年5月26日开工建设，合同工期230夭。合同中约定，由于承包商原因造成工期延误，每延误一天罚款5000元。由于业主和其他原因造成工程延期，每延误一天补偿承包商5000元。工期每提前一天，奖励承包商6000元。承包商按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。其中，工程施工的网络进度计划如下图所示。D

F15

④

10①

A

②

B

③

C

⑤

G

⑦

H

⑧30

95

25

75

5⑥

E65该工程施工过程中发生了以下几项事件：事件一：基础工程A施工过程中，由于降雨，发生了边坡塌方事故，造成2人死亡，四人受伤。为治理塌方事故，使A工作持续时间拖后了3天，增加费用1.5万元。事件二：主体结构B施工过程中，8层混凝土结构部分试块强度达不到设计要求。为此请法定检测机构对实体结构进行了检测鉴定，结论为该检测结构能够达到设计要求。事件三：门窗安装C施工时，承包商发现业主负责购买的个别型号塑钢门窗质量不合格，向监理工程师提出，建议业主重新购买合格塑钢门窗。监理工程师答复说，经与业主商议改由承包商负责采购更换合格门窗。由此造成门窗安装延长4天，材料费增加损失2.5万元。事件四：室内装修G施工时，承包商为保证合同工期，采取了加快施工的技术措施，使内墙抹灰施工缩短2天，室内地面施工缩短2天，该项技术措施费为1.8万元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。承包商针对事件一、事件三、事件四发生后均及时提出了索赔要求。问题：（1）事件一中发生的塌方事故可定为哪种等级的安全事故？依据是什么？（2）基础施工阶段，施工安全控制要点是哪些？（3）如果事件二混凝土强度经测试论证后达不到设计要求，需要进行处理，可采用哪些处理方法？处理后应满足哪些要求？（4）承包商是否可以就事件一、事件三、事件四向监理工程师提出索赔要求？为什么？（5）该工程的实际工期为多少天？可得到的工期补偿为多少天？（6）计算承包商应得到的费用补偿为多少？答案与解析-、单项选择题1.C；2.C；3.C；4.B5.A；6.D7.B8.B9.C10.A11.A；12.C13.D14.D；15.D16.D，17.B18.A二、多项选择题1.B、C、D；2.A、B、C；3.A、C、D

4.A、B、D、E；5.B、C、E

6.A、B、C、E

7.A、D、E8.A、D、E9.A、D；10.A、B、E11.A、C、E三、案例题「案例1」答：（1）竣工结算的原则：l）任何工程的竣工结算，必须在工程全部完工、经提交验收并提出竣工验收报告以后方能进行。2）工程竣工结算的各方，应共同遵守国家有关法律、法规、政策方针和各项规定，严格高估冒算，严禁套用国家和集体资金，严禁在结算时挪用资金和谋取私利。3〉坚持实事求是，针对具体情况处理遇到的复杂问题。4）强调合同的严肃性，依据合同约定进行结算。5）办理竣工结算，必须依据充分，基础资料齐全。（2）竣工结算程序：l）对确定作为结算对象的工程项目全面清点，备齐结算依据和资料。2）以单位工程为基础对施工图预算、报价内容进行检查核对。3）对发包人要求扩大的施工范围和由于设计修改、工程变更、现场签证引起的增减预算进行检查、核对，如无误，则分别归人相应的单位工程结算书中。4）将各单项工程结算书汇总成单项工程的竣工结算书5）将各单项工程结算书汇总成整个建设项目的竣工结算书。6）编写竣工结算说明，内容主要为结算书的工程范围、结算内容、存在的问题、其他必须说明的问题。7）复写、打印竣工结算书，经相关部门批准后，送发包人审查签认。。（3）承包工程价款结算可以根据不同情况采取如下方式：1）按月结算：即先预付部分工程款，在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算。2〉竣工后一次结算：建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。3）分段结算：即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。4）结算双方约定的其他结算方式。竣工后一次结算和分段结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工作量一致，年终不另清算。（4）具体的动态结算调值公式：设：P-调值后合同价款或工程实际结算款；P.-合同价款中工程预算进度款（本例P.为160万元）A.、B.、C.、D.、E.-基期价格指数或价格；A、B、C、D、E-工程结算日期的价格指数或价格。则：P=P.×（0.15+0.32A/A.+0.24B/B.+0.12C/G+0.09D/D.+0.08E/E0）=160×（0.15+0.32×103/100+0.24×112/105+0.12×116/108+0.09×128/122+0.08×119/113）=160×（0.15+0.3296+0.256+0.1289+0.0944+0.0842）=166.90（万元）「案例2」答：（1）各施工过程在各段的流水节拍：柱：流水节拍=持续时间/施工段数=16/4=4d梁：流水节拍=持续时间/施工段数=18/4=4.5d板：流水节拍=持续时间/施工段数=20/4=5d（2）双代号网络图及时间参数计算如下：标准层的工期为28.5天关键线路为：①→②→③→⑦→⑾→⒀→⒁（2）基础施工阶段，施工安全控制要点有1）挖土机械作业安全；2）边坡防护安全；3）降水设备与临时用电安全；4）防水施工时的防火、防毒；5）人工挖扩孔桩安全。（3