2024年单项劳务分包协议书 水电合同分包协议书(十四篇)

2024年单项劳务分包协议书水电合同分包协议书(十四篇)在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情须要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式，你驾驭了吗？下面是我为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜爱。

单项劳务分包协议书水电合同分包协议书篇一

承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循同等、自愿、公开和诚恳信用的原则并结合工程的实际状况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一样，达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

四、工期：开工日期：年月日

竣工日期：年月日工期：天

五、合同价款：本工程采纳()方式计价，每吨()元/吨。

合同总价款为

六、质量要求：

本工程质量达到标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工自理，并担当由此发生的一切费用。

七、双方责任：

1、甲方责任：

⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。

⑵负责向乙方供应施工图一式()份。

⑶刚好供应合同规定的材料。

⑷刚好办理工程结算。

2、乙方责任：

⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

⑵必需按图纸施工。

⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。

⑷负责向甲方供应工程结算值同等金额的发票或收据。

八、材料供应：

1、主材由()方负责供应。

2、辅材由()方负责供应。

九、材料消耗：

工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之()计算，废料归()方。

十、施工与验收：

1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

2、工程完工时组织相关部门验收。

十一、结算方式：

签订合同，甲方即向乙方交付()元预付款，工程进行过半时甲方支付()元，工程完工，甲方支付()元工程款。

十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，赔付方工程总价款()%的损失费。

十三、其它：

1、本协议一式()份，正本()份，副本()份。

2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

3、本协议完成后自行终止。

十四、补充条款：

甲方：乙方：

法定代表或法人托付：法定代表或法人托付：

托付人：施工代表：

电话：电话：

日期：日期：

单项劳务分包协议书水电合同分包协议书篇二

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循同等、自愿、公开和诚恳信用的原则并结合工程的实际状况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一样，达成如下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

四、工期：开工日期：年月日

竣工日期：年月日工期：天

五、合同价款：本工程采纳()方式计价，每吨()元/吨。

合同总价款为

六、质量要求：

本工程质量达到标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工自理，并担当由此发生的一切费用。

七、双方责任：

1、甲方责任：

⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。

⑵负责向乙方供应施工图一式()份。

⑶刚好供应合同规定的材料。

⑷刚好办理工程结算。

2、乙方责任：

⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

⑵必需按图纸施工。

⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。

⑷负责向甲方供应工程结算值同等金额的发票或收据。

八、材料供应：

1、主材由()方负责供应。

2、辅材由()方负责供应。

九、材料消耗：

工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之()计算，废料归()方。

十、施工与验收：

1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

2、工程完工时组织相关部门验收。

十一、结算方式：

签订合同，甲方即向乙方交付()元预付款，工程进行过半时甲方支付()元，工程完工，甲方支付()元工程款。

十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，赔付方工程总价款()%的损失费。

十三、其它：

1、本协议一式()份，正本()份，副本()份。

2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

3、本协议完成后自行终止。

十四、补充条款：

甲方：乙方：

法定代表或法人托付：法定代表或法人托付：

托付人：施工代表：

电话：电话：

日期：日期：

单项劳务分包协议书水电合同分包协议书篇三

发包方：××建筑施工有限责任公司(以下简称甲方)

承包方：××××××××(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方确定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协

商一样，特签订本合同，以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：

该工程项目施工蓝图中全部砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。

二、本合同期限：

从××××年××月起至××××年*月止。

三、工程质量标准：

全部分项工程质量确保优良

四、劳务管理费的上缴及付款方式：

1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为嘉奖。

付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。

五、乙方的职责

1、乙方供应相关的证件及资质，协作乙方办理相关手续。

协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

六、乙方的职责：

1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并担当该合同条款中乙方应担当的全部责任与义务。

2、确保全部分项工程的质量、进度、平安达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行惩罚。

七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

单项劳务分包协议书水电合同分包协议书篇四

分包方：____(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施方法》和××市人民政府〔11014〕×号文件的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。

第一条工程项目

一、工程名称：____

二、工程地点：____

三、工程编号：____施工许可证号：____营业执照号：____

四、分包工程范围及工程量(附预算书)

五、分包工程期限年月日开工、年月日竣工。

六、分包工程人工费用____元。

七、乙方投入工种及人数人。

其次条工程结算

按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

第三条工程质量

甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要求，细心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条平安生产

一、甲方对乙方担当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生活设施，乙方经检查合格方可运用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动爱护用品及施工中属个人运用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用安排，甲方帮助解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条生活管理

一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方供应住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量供应。

二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供应便利，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

第六条分包工程人工费单价

一、单位工程分包，每预算工日为元。实行单方平方人工费包干，每平方米元。

二、单项内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为元。达到合格的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。

三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为元。

四、清工每工日为元。

五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为元。

六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包)为元。

七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为元。

八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)。

第七条材料供应管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格根据甲方供应的质量要求和材料协作比施工。乙方施工中用料奢侈及不合理的超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)运用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整齐。

第八条施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证运用须要。

二、手持操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供应的机具，乙方应仔细保管爱惜，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

第九条现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关安排进度、材料供应等工作双方应亲密协作，保证施工顺当进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪遵守法律和平安生产，爱惜财产的教化，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权实行必要措施，乙方应担当法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标记，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条违约责任

一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失状况，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工安排支配造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。

第十一条附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或干脆向人民法院起诉。

二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。

三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。

四、双方商定的其他条款：

1.

2.

3.

4.

第十二条合同附件及有效期

甲方

乙方

年月日

单项劳务分包协议书水电合同分包协议书篇五

江苏中厦锦华西区项目部甲

乙

立协议双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政规范，遵循同等、公允、公正和诚恳信用的原则，现将成功油田锦华西区一期101#楼的全部室内抹灰工程承包给乙方施工，为加快工程进度，保证工程质量及施工人员平安，明确双方责任，经双方协商达成以下协议，望双方共同遵守。

一、工作内容：锦华西区一期101#楼全部室内抹灰工程。包括：砂料过筛、拌料、粉刷前墙体浇水、安装墙体节点防裂网、成品养护、楼面清理(除塔吊、搅拌机外全部须要的小型工具自理，)。

二、双方责任施工前甲方负责供应技术交底及各楼层、各户开间尺寸平面图。乙方签字认可后将按此图限制各户开间尺寸。按时、按质、按量完成工程。

三、工期：工期从粉刷之日起算，全部工作量必需在天内全部结束。如不结束，我项目部将按每拖延一天罚人民币伍佰元。拖延一周以后每天罚人民币伍仟元。

四、质量要求：乙方必需确保自己所粉刷的墙面达到《建筑工程施工质量规范》和《建筑房屋施工质量验收规范》的要求;墙面不得出现纹缝、空鼓起壳、起砂、开间尺寸偏小等现象。施工过程中甲方对成品检查将进行逐户验收，有不合格刚好返工。

五、工程分户验收：在工程施工中，甲方每天跟踪检查，出现问题刚好处理以免奢侈材料。工程交户验收时，将由甲乙双方组织，监理单位、建设单位、质监站以及各住户进行分户验收，必需保证全部验收过关;若出现质量问题，住户不接受，乙方必需在限定时间内(不超过十天)与住户将问题解决：涉及返工的乙方必需无条件返工，直到住户验收合格。

六、文明施工：乙方进场人员必需严加管理，不得做有损甲方形象的事情，如：打架斗殴、偷窃、酒后闹事及不听从甲方管理人员的正确支配，打架每人每次罚款500-1010元，偷窃按其价值的10倍赔偿并开除。生活区卫生及设施由乙方负责。各种抹灰材料要疼惜。严禁材料奢侈，工程中所奢侈的材料，甲方有权从乙方工程款中扣除材料两倍的价钱，乙方施工期间必需做到工完料净、机械及料斗整齐。施工现场及楼面在粉刷结束后不得有任何垃圾。禁止随地大小便。违者发觉一次罚款200元。

七、平安责任：进入施工现场必需正确佩戴好平安帽，违者罚款50元;严禁穿拖鞋、高跟鞋，违者罚款50元;严禁酒后上班，违者罚款101元并驱除出工地;严禁非工作人员操作机械、严禁私自乱拉乱接电源，坚固树立好平安意识，杜绝平安事故的发生，如在施工过程中造成平安意外事故，一切经济赔偿、连带经济责任均与甲方无关。

八、价格及付款方式：该工程按实际抹灰成品面积每平方米7元结算。施工期间付部份生活费，按实际工程量的30℅支付，施工按时结束后，经房开公司、监理公司、项目部初检合格总工程量80%支付，余款在工程竣工分户验收合格交户后凭全部住户签收的合格单一个月后结清。若乙方在施工过程中出现因不听从甲方管理或质量不合格等事项而引起工人有意闹事停工或中途(抹灰未完成)撤出工地，甲方有权拒付剩余工程款，全部涉及民工工资均由乙方自行解决，与甲方无涉。另因突发性事务而影响乙方施工，甲方不担当任何责任。

九、执行：本协议自双方签字、盖章之日起生效，工程完工、工程款支付完毕后自行终止，望双方共同履行自己的责任，否则违约方担当相应的违约责罚，如发生纠纷，应本着互谅互让原则协商解决。协商解决不了，可上诉东营市人民法院。

本合同一式四份，甲乙双方各执一份，工程处、财务处各执一份。签字盖章后生效.。

甲方(签字):乙方(签字):

年月日

单项劳务分包协议书水电合同分包协议书篇六

总包：(以下简称为“承包商”)注册地址：和分包商：(以下简称为“分包商”)注册地址：及发包方：(以下简称为“雇主”)通过友好协商后签订鉴于雇主及承包商愿将题述分包工程(以下简称“本分包工程”)交由分包商实施，并已接受了分包商提交的关于实施和完成本分包工程及修补其中任何缺陷的投标书。雇主、承包商和分包商达成协议如下：

1.本协议书中的词语和措辞的含义应与下文提到的分包合同条件中分别给予它们的含义相同。

2.下列文件应被视为本协议书的组成部分，并应作为其一部分阅读和说明：

(a)中标通知书(中标函)

(b)承诺书

(c)投标须知

(d)分包合同条件(通用条件及专用条件连同其附录)

(e)总包合同条件(通用条件及专用条件连同其附录)

(f)规范

(g)图纸

(h)工程量清单/单价细目表

(i)已填写的材料/设备规范表，以及

(k)构成合同部分的其他相关文件

3.鉴于雇主将按分包合同条件所述付给分包商人民币()(以下简称“分包合同金额”)，分包商特此保证遵照分包合同的各项规定，实施和完成本分包工程及修补其任何缺陷。

4.鉴于分包商将担当本分包工程的实施和完成及修补其任何缺陷，雇主/承包商特此立约，保证根据合同规定的时间和方式，向分包商支付分包合同工程款。

5.本分包工程开工日期为:以雇主书面通知为准

6.本分包工程竣工日期为:年月日

7.保修期为：36个月

8.本协议书一式玖份，发包方执伍份(1正4副)、总包人执贰份(2副)、分包人执贰份(1正1副)。

本协议书由三方法人代表或获授权代表在此签字盖章立据：

承包商分包商

签字签字

日期日期

盖章盖章

承包商代表姓名分包商代表姓名

单项劳务分包协议书水电合同分包协议书篇七

发包方：(简称甲方)

承包方：(简称乙方)

鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、平安生产及环保的前提下，甲方将所属工程托付乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细状况，双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。

第一条劳务分包人资质状况及人员

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人托付书、被托付人证件(假如授权)

(注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。)

2、人员

施工负责人：——职务：队长职称：工程师

技术负责人：——职务：总工职称：工程师

其次条劳务分包工程项目及劳务酬劳

1、分包工程项目

工程名称：

工程地点：

分包范围：

2、劳务酬劳

(1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包项目清单》见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。

(2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费，最终结算依据为业主批复的乙方担当的工程费用结算书金额。

(3)本工程的劳务酬劳单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。

(4)劳务酬劳单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目全部工作内容须要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境爱护、劳动爱护、调遣(进出场)临时工程(建设、拆除与复原)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教化费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用，以及合同明示或示意的有关责任、义务和一般风险。

(5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、平安文明施工等一切为之相关的费用均已含到第101章总则费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。

(6)工程量清单第101章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割，其他项目乙方占%.

(7)本项目发生的全部前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方担当。

(8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看管人员工资、避雷设备、全部相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必需配备的设施费用)，乙方担当费用元(元)整。

(9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方担当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方担当并自行缴纳。

第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求

1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。

2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作实力和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。

3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行担当。

第四条分包工程期限

1、总工期以业主和公司的工期为准。

2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。

第五条工程质量

1、工程质量必需全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收(检验)合格率101%，单位工程合格率101%.

2、乙方根据《四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工》招标文件的全部规定、甲方技术交底及马路现行技术规范细心组织施工，工程质量必需达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的《规范》、《验标》要求，并令甲方、监理工程师和业主满足。

3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理确定，乙方必需无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部担当。

4、乙方工程负责人必需常驻本项目工地，对自己所施工的工程细心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于25天)，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场，乙方必需无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部担当。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单，原则不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发觉乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。

5、乙方在每道工序施工完毕后，应刚好上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并协作甲方刚好上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责担当。

第六条平安施工、环境爱护和文物爱护

1、乙方应遵守建设工程施工平安生产有关管理规定，严格按业主监理要求建设平安、文明标准化工地，各种平安文明标牌由乙方根据要求制作和布设，随时接受各级平安人员的监督检查，按规定实行措施做好现场的平安防护工作，消退事故隐患。

2、乙方对现场的作业人员进行平安教化，明确其平安责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反平安管理规定进行施工。

3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工起先前向甲方上报平安施工方案及平安防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按合同约定在劳务酬劳单价内包干运用。

4、遵守甲方的职业健康平安管理文件要求，实行有效的职业病防治措施，做好职业病的限制和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的平安防护措施，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康平安教化，供应与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的运用或运转。费用按合同约定在劳务酬劳单价内包干运用。

5、按规定为施工现场人员配备平安爱护用品，指导现场人员正确运用，确保施工人员的人身平安，费用由乙方担当。

6、乙方在施工中发觉地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并爱护好现场，甲方刚好提出处理方案，乙方应主动赐予协作，并进行爱护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。

7、乙方必需仔细贯彻国家有关法规、法令、政策和平安施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到平安生产，文明施工，在开工之日起10日内，将保证平安施工的措施和应急预案报送甲方。

8、甲方有权检查乙方平安生产状况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲方有权根据有关规定责令乙方停工并赐予肯定经济惩罚，直至平安隐患消退为止。

9、乙方应制订出严密的平安防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的全部人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并担当全部法律和经济责任。

10、乙方必需与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部协作甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部担当，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权赐予经济惩罚。

11、甲方负责办理全部施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程所担当的比例34%进行分摊。

12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为平安风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何平安事故，两个月内无息退还。否则，甲方将依据对乙方的平安指标考核结果详细状况予以扣留。

13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境爱护与水土保持和平安文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境爱护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教化，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格限制污染源，按规定排放污染物，避开和削减因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。

14、乙方在施工中发觉古墓、文物或有考古探讨价值的物品时，应马上爱护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求实行妥当措施爱护，若未按规定实行措施造成的损失由乙方担当。

15、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等平安事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法担当。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。

第七条工期延误

1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等缘由造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。

2、由于业主方缘由造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方缘由造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，根据甲乙双方确认的人员，赐予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不行抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。

3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。

第八条材料供应及机械设备运用

1、材料供应

(1)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分根据选购 单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并供应发票复印件一份)，经双方人员确认，在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购买的单价为准)乙方依据工程进度必需在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料安排，否则由此造成的材料供应不刚好或工期拖延，其责任由乙方全部担当。《甲方供应材料清单》见附表。

(2)除上述明确甲方供应的材料外，其余材料由乙方自行选购 。乙方自行选购 的材料必需保证材料质量达到本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次选购 各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格后方可运用，否则，由此造成的一切损失由乙方负责。

(3)施工中乙方选购 材料的保管、运用、回收等全部由乙方负责。

(4)本合同工程所运用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行担当。假如业主对本工程材料进行调整，材料调差待业主批复后根据《雅砻江两河口水电站交通工程3#马路ⅱ标段施工》招标文件合同专用条款第70.1条进行调整。

2、施工机具、机械设备供应

(1)乙方根据投标承诺及合同约定配备设备及小型机具，应刚好组织上场，支配操作人员和进行管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件。

(2)乙方供应的机械设备、施工机具性能应满意施工须要。

(3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。

第九条变更设计

1、甲方有权对乙方担当的工程提出变更设计，乙方必需根据变更设计组织施工。

2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准后方可实施。

3、对于人力不行抗拒的自然灾难(如斗争、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额%进行补偿。

4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。

第十条计量与结算

1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面协作甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序。

2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何状况下均不调整。

3、乙方必需在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。

4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、平安环保部、质量管理部、安排部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提交齐全时赐予计量，发觉工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方担当。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。

5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应刚好供应相关检验资料，如检验资料供应不刚好而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。

6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。

7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。

8、结算前，乙方须将所保管运用的属甲方供应主材的剩余部分、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由安排部门结算。

第十一条劳务酬劳价款支付

1、劳务酬劳的支付：甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项(包括代发工资、代付和代缴款项等)，从银行转账支付。

2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的%作为工程质量保证金(工程质量保证金限额亿×%×%=万元，假如变更超过业主规定的限额须要增加，乙方也相应增加)%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。

3、预付款待业主支付后，按乙方担当工程比例支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他项目。预付款支付分两次支付，支付比例及程序根据《雅砻江两河口水电站交通工程3#马路ⅱ标段施工》招标文件专用条款第60.5条规定支付。

4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟7个工作日，计价支付相关条款按业主对甲方要求进行。

5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必需将上次拨付工程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支安排，经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、签署看法后，依据《劳务施工合同》条款，方可拨付工程进度款。否则，不予拨款。

6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。

7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银行转帐一次或多次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应主动实行措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。

第十二条履约保证金

1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。

2、若合同执行期间，因乙方缘由未能履行合同条款，则履约保证金予以扣除。

3、合同执行期间，因业主或甲方缘由未能履行合同条款，则按约定返还乙方履约保证金。

第十三条履约、质量保证金返还

1、履约保证金在乙方根据合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。若工程有平安、质量问题(或隐患)或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未刚好处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进行善后处理。(由于甲方缘由造成业主扣甲方履约保证金不能或不足额返还，不影响甲方对乙方的履约保证金返还)

2、质量保证金返还

工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程修理费后一个月内返还乙方。

第十四条甲方权利及义务

1、全面履行总承包合同的义务，组织实施施工管理，对工程的工期、质量负总责。

2、负责该工程项目的限制测量、试验工作(乙方试验人员全面协作)，刚好供应施工设计图纸及有关技术资料;开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，帮助乙方解决技术难题;收集整理技术档案资料和交工验收。

3、负责编制施工组织设计，制定各项管理目标，下达年、季、月、旬(周)施工安排，审核材料、设备安排，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工的限制、监督、检查和验收。

4、对乙方的工程进度、平安质量、现场管理、环水保等进行监控，对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部担当。

5、负责验工计价。

6、负责与业主、监理、设计有关部门联系，协调施工现场关系;对现场管理、平安质量、环水保、施工进度及内业资料进行检查评比并赐予表彰和奖罚。

7、如因乙方缘由造成的罚款均由乙方全部担当;若因乙方缘由被业主或监理通报，每通报一次罚款10100～20xx0元。

8、在拨付劳务酬劳前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进行代扣、代发和监督兑现。

第十五条乙方权利及义务

1、对本合同劳务分包范围的工程进度、平安质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的娴熟工人、管理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满意施工须要。负责编制具体施工方案，报甲方批准后实施。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件《乙方上场主要人员清单》、《乙方上场主要机械设备清单》。

2、帮助完成甲方制定的工程创优目标及措施，确保工程一次创优，杜绝质量事故。

3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其他单位协调协作，接受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。

4、协作甲方现场限制测量及试验工作，熟识图纸，严格根据设计文件、施工规范、施工组织设计、技术交底细心组织施工，确保工程质量、工期和施工平安;甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，竣工资料以及竣工交验工作，申报隐藏工程检查以及供应相关技术资料及竣工资料的完成，上报施工安排、报表，遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管理方法，协作甲方办理交工验收。

5、乙方的农夫合同工工资必需由甲方代发。乙方按甲方要求每月照实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必需由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往，由乙方自行偿还，甲方不担当与此相关的任何责任及费用。

6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。

7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工安排，并有保证措施，乙方必需无条件地接受甲方的施工安排支配，并保质、按期完成。刚好、精确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等。

8、在施工中乙方必需加强环境爱护，防止水土流失，否则由此引起的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在协议单价中，甲方不另行支付，若乙方未刚好处理，甲方有权托付其他人员进行善后处理，费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除。

9、乙方严格根据技术规范要求限制好隧道超挖，设计容许超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中，不单独计量，不论乙方出于任何缘由而造成的超过设计允许范围的超挖，和由于超欠挖所引起的增加的工程量，均不予以计量，由乙方自行担当。

10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查，若因乙方缘由造成业主对甲方罚款，则该罚款由乙方担当，并在当月计量支付款中扣除。

11、乙方必需确保洞内“三管两线”布设有序，且应做到不漏水，不漏电，通风防尘和照明符合规范要求。否则，甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方进行每次壹万元的惩罚，且甲方可以托付其他单位进行施工，由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。

12、分项工程交工验收后，乙方应负责对该工程的看管，出现任何问题均由乙方自费修复，直到该合同全部交工验收为止。

13、民爆物品的管理必需遵守国家各级民爆物品管理方法和业主的平安管理规定，甲方统一选购 ，乙方无条件听从。

14、不得将本合同范围内工程向第三方进行分包或转包。

第十六条自然灾难

由于人力不行抗拒的自然灾难所造成的损失，参照建设单位或保险公司补偿标准。由乙方提出申请，经甲方核实后报建设单位或保险公司批复后赐予补偿。

第十七条违约责任

1、乙方承包施工的工程项目禁止分包或转包，如经发觉甲方将拒肯定乙方进行计量支付，甲方有权终止合同，乙方必需无条件听从，由此而造成一切损失由乙方担当，乙方无条件退场。

2、在业主组织平安、质量、进度检查中，由于乙方缘由造成甲方连续两个月被业主评价为较差，则对乙方惩罚伍万元，对乙方施工队负责人和技术负责人分别惩罚壹仟元，;若由于乙方缘由造成甲方连续三个月被业主评价为较差，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，并要求乙方在7天内退场，由此引起的一切责任及损失均由乙方担当。

3、乙方必需按本合同规定的质量、工期要求完成本合同工程的施工，否则乙方应全部担当业主对甲方的惩罚和甲方对乙方的惩罚。

4、乙方应根据甲方批准的实施性施工组织设计上足人员和机械设备，若乙方设备、人员在合同签订后5天内未能刚好到场或不能全部到场，则甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元·人和伍仟元·台机械设备的惩罚，由此引起的一切损失由乙方担当。

第十八条合同纠纷

在履行合同中若出现纠纷时，双方应公允、合理的进行协商解决，若不能协商解决时，须在甲方上级企业工商注册所在地-陕西省西安铁路运输法院或西安市中级人民法院起诉。

第十九条补充协议

本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

其次十条合同的终止与生效

本合同书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满意合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的实力，本合同无效，乙方马上退出施工现场，甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用，除此外不再支付任何费用。甲方依据竣工结算将相关费用支付完毕，缺陷责任期结束，本合同自行失效。

其次十一条其他

1、合同签订地点.

2、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

甲方：(盖合同专用章)乙方：(盖章)

甲方法定代表人乙方法定代表人

或或

授权的代理人(签字)授权的代理人(签字)

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签约地点：签订日期：年月日

单项劳务分包协议书水电合同分包协议书篇八

发包方：××建筑施工有限责任公司(以下简称甲方)

承包方：××××××××(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方确定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协

商一样，特签订本合同，以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：

该工程项目施工蓝图中全部砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。

二、本合同期限：

从××××年××月起至××××年*月止。

三、工程质量标准：

全部分项工程质量确保优良

四、劳务管理费的上缴及付款方式：

1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为嘉奖。

付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。

五、乙方的职责

1、乙方供应相关的证件及资质，协作乙方办理相关手续。

协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

六、乙方的职责：

1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并担当该合同条款中乙方应担当的全部责任与义务。

2、确保全部分项工程的质量、进度、平安达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行惩罚。

七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

单项劳务分包协议书水电合同分包协议书篇九

总包方：____(以下简称甲方)

分包方：____(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施方法》和××市人民政府〔11014〕×号文件的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。

第一条工程项目

一、工程名称：____

二、工程地点：____

三、工程编号：____施工许可证号：____营业执照号：____

四、分包工程范围及工程量(附预算书)

五、分包工程期限年月日开工、年月日竣工。

六、分包工程人工费用____元。

七、乙方投入工种及人数人。

其次条工程结算

按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

第三条工程质量

甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要求，细心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条平安生产

一、甲方对乙方担当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生活设施，乙方经检查合格方可运用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动爱护用品及施工中属个人运用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用安排，甲方帮助解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条生活管理

一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方供应住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量供应。

二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供应便利，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

第六条分包工程人工费单价

一、单位工程分包，每预算工日为元。实行单方平方人工费包干，每平方米元。

二、单项内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为元。达到合格的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。

三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为元。

四、清工每工日为元。

五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为元。

六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包)为元。

七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为元。

八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)。

第七条材料供应管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格根据甲方供应的质量要求和材料协作比施工。乙方施工中用料奢侈及不合理的超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)运用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整齐。

第八条施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证运用须要。

二、手持操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供应的机具，乙方应仔细保管爱惜，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

第九条现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关安排进度、材料供应等工作双方应亲密协作，保证施工顺当进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪遵守法律和平安生产，爱惜财产的教化，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权实行必要措施，乙方应担当法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标记，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条违约责任

一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失状况，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工安排支配造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。

第十一条附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或干脆向人民法院起诉。

二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。

三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。

四、双方商定的其他条款：

1.

2.

3.

4.

第十二条合同附件及有效期

一、合同附件：

1.工程预算书;

2.

3.

二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

本合同签订日期年月日

单项劳务分包协议书水电合同分包协议书篇十

总承包单位：建筑工程有限公司(简称甲方)分包单位：(简称乙方)

为了执行建设部jgj59-20xx《建筑施工平安检查标准》关于平安管理中对分包单位在签订分包合同的同时要签订平安生产责任合同的要求。甲、乙双方于年月日所签订的工程施工分包合同，现赐予补充如下条款：

1、乙方单位必需具有施工所相应的企业资质证、营业执照、平安资格证，方可承包。

2、特种操作人员必需具有特别工种上岗证，并将复印件存档甲方单位。

3、平安生产总职责，由总承包单位负责，但乙方单位应向甲方负责，听从甲方对施工现场的平安管理，乙方必需在其分包的范围内建立施工现场平安生产管理制度，并组织实施。

4、项目部对该分项工程施工的平安生产限制目标：

①坚决杜绝一切重大工伤事故，及重大火灾、爆炸事故;

②轻伤频率限制在月3‰以下。

③必需做好自己作业范围内的平安生产文明施工工作，平安达标合格率为101%并主动创建平安标准化样板施工现场。

5、甲方责任：

①坚持贯彻“平安第一，预防为主、综合治理”的方针，把平安工作放在一切的首位来抓，仔细贯彻国家和地方颁布的各项平安法规、标准、条例、确定等，并帮助督促付诸实施。

②定期、不定期的组织全体人员进行平安教化和平安学习，针对现场平安管理、设施等方面存在的问题刚好落实、整改，实现“三定”整改措施，发觉重大隐患马上停工整改，并赐予经济惩罚等。

③组织每半个月平安生产大检查，公布检查结果，落实整改。

④保证各项平安措施费用的落实，确保施工平安牢靠性。⑤健全组织、完善制度，落实平安生产责任制，做到横到边、竖究竟，并按须要配备专兼职平安员，做到专管成线，群管成网。

⑥常常性对职工进行平安意识教化、行为教化、纪律教化、严格执行平安法规和平安纪律、按章办事，按章指挥，不断提高管理水平。

⑦关切职工，不断改善作业环境和生活环境，减轻劳动强度，降低噪声，削减尘毒危害。

⑧仔细贯彻平安生产的“五同时”，组织好各项平安活动的开展。

⑨负责轻伤以上事故的调查处理工作，根据“四不放过”的原则，肃穆处理，并落实防范措施，教化职工吸取教训，杜绝类似事故再次发生。

⑩项目部平安生产组对本合同进行检查实施。

6、乙方责任：

①坚持贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”的方针，把平安工作放在一切工作的首位来抓，仔细贯彻国家和地方的各项平安法规、标准条例、确定等，仔细贯彻平安生产“五同时”，按项目经理部统一布置，组织好各项平安活动。

②常常性对职工进行平安意识教化、行为教化、纪律教化、严格执行平安法规和平安纪律、按章办事，按章指挥，按章操作，不断提高职工的自我防范意识和自我爱护实力。

③开展好每天的针对性班前会和平安技术交底，并仔细做好具体记录，每周一次执行规章制度分析会，每月一次学习平安操作规程、总结工作的平安日活动。

④施工必需做到先防护后施工，如有隐患做到先解除后施工，不违章指挥，做到一遵、两反、三严、四防、五把关、十不准等有关规定。做到跟班作业，发觉隐患刚好消退，确保施工的

平安。

⑤必需设立专职平安员，详细负责平安生产工作。

7、甲方将对乙方进行平安生产责任制的考核工作，并进行不定期的常常性检查。若在本分项施工全过程，达到轻伤频率月3‰以下，则赐予通报表扬，同时赐予20xx～5000元的经济嘉奖。若违反操作规程，属强制性标准要求的，则处以总造价的2%以上至4%以下的相应罚款。

若发生事故造成人身损害的行为，则赐予肯定经济惩罚直至追究刑事责任。

本协议书与分包施工合同具有同等效力，工程施工验收完工后，本协议与分包施工合同同时存档，以备查验。

总承包单位：建设工程有限公司

代表：

分包单位：

代表：

年月日

单项劳务分包协议书水电合同分包协议书篇十一

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着自愿、同等的原则，经协商一样，签订本合同，以便双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：三区b8#、b9#、b10#楼

2、工程地点：三区

二、承包内容

1、模板工程：全部模板的制作、涂刷隔离剂、安装、拆除、运输、脚手架支撑系统等全过程施工;结构预留预埋、支模所需木方以及模板、架料等场内运输、模板工程拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。

2、外脚手架(含龙门架操作平台)工程：包括场内材料运输、搭拆脚手架、挂拆平安网、上下翻板子、外脚手架拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。

三、承包方式

实行包工、包质量、包平安、包工期、包文明施工承包方式。

四、双方责任

1、甲方责任：

a、供应电源、水源、垂直运输工具。

b、供应现场作业条件。

c、负责对乙方进行平安和技术交底工作。

d、负责施工现场协调工作，对乙方施工的工作范围、进度、质量、平安、文明施工进行监督、检查和指导。

2、乙方责任：

a、负责接送施工人员上下班，配备平安生产用品(如平安帽、防护眼镜、绝缘手套、手电筒、雨衣等);

b、听从甲方工序搭接支配，协作瓦工、钢筋工、水电、综合布线工种等的工作，并做好预埋、预留洞等工作。

c、听从甲方的现场统一管理和指挥，做到工完场清，遵守甲方、业主和监理关于施工现场管理的规章制度;

d、乙方工人必需按当地政府部门有关规定持有暂住证，所需费用由乙方担当。

e、乙方应按国家和总包方有关规定刚好支付工人工资。

f、乙方指定专人与甲方负责联系，设置足够的管理人员，负责对乙方施工的工程和工作环境进行质量、进度、平安、文明施工监督检查。

五、分包合同价格

1、工程量计算规则：按建设部-07-01实施的《建筑工程建筑面积计算规范》计算，以施工图纸和变更计算建筑面积，以平方米计算，含超高费等。

2、分包合同价格：

模板工程人工费按建筑面积计算为101.6元人民币/m2(其中：人工费66元人民币/m2，管理费33.6人民币元/m2)，外脚手架(含龙门架操作平台)工程人工费9.6元人民币/m2(其中：人工费6.4人民币元/m2，管理费3.2人民币元/m2)，此模板工程人工费和外脚手架工程人工费单价为综合包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费，人工费，施工人员来回中国与当地之间的所需各种费用、合法居住当地所需的各种费用，施工人员进退场费、上下班接送费、劳保费(平安帽、雨衣、雨鞋等)、保险及医疗费，文明施工费，赶工费、不行预见费、利润、施工过程的修理费用等，且本单价不受各种因素影响，综合单价不再做任何调整。

3、原则上不发生计时工;如发生时，计时工单价为225元/工日(含管理费)，以项目经理开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2%最新工程劳务分包合同范本最新工程劳务分包合同范本。

4、本合同采纳综合单价，为固定价格，单价中含平安风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，承包价不再调整。

5、如乙方缘由没有通过----公司一次性验收的，乙方必需整改并通过----公司验收。另该楼层总价款下浮10%;

根据中华人民共和国gb50204-20xx《混凝土结构工程施工质量验收规范》，出现一次(或一处)模板涨模、梁柱移位、漏浆现象的，每发觉一次(或一处)扣款300元人民币。

六、工程款结算与支付

每层结构验收合格并砼浇筑完成后的当月进行结算，结算工作完成后通过----公司划账。

七、质量要求

l、乙方应严格根据现行gb50204-20xx《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及施工图纸、会审纪要、和甲方编制的施工方案和作业指导书以及图纸更改通知的要求进行施工，确保工程质量达到“合格”标准。

2、板缝必需严密符合规范要求，不得有漏浆、涨模及轴线位移、垂直度偏差超标现象发生，如有涨模、爆模乙方负责打爆砼面，并视状况进行罚款。

3、乙方须支配管理人员协作甲方施工，每次浇捣砼时配备足够的技工看护模板，由此造成的一切损失均由乙方负责。

4、乙方的拆模时间必需在接到甲方的“拆模通知单”后方可进行，乙方不得擅自拆模，违者进行惩罚。

5、每道工序施工完毕后，乙方应自检达到标准要求后。

再通知甲方复核，并经----公司检查验收通过后方可交接班。

6、固定在模板上的预埋件、预留孔洞和拉结筋的钻孔等均不得遗漏或偏移，安装必需坚固、位置精确。如遗漏孔洞或预理件乙方必需自行负责补救、订正、补强。

7、模板支撑系统必需具有足够的承载实力、刚度和稳定性，能牢靠地承受新浇筑砼的冲力、自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的各方面的荷载，如发觉一处塌模(面积1m2计)重罚1010元，并赔偿由此造成的一切损失。

八、工期要求

乙方必需根据甲方的施工进度要求，完成施工任务，如因乙方缘由延误或脱岗，造成总工期拖延，除按甲方和业主签订的《建设工程施工合同》相应条款进行惩罚外。每延误一天另行罚款500元作为赔偿金。

九、平安生产和职业平安健康

1、乙方应按中国现行《建筑工程平安操作规程》施工并实行严格的平安防护措施，确保平安生产。担当由于自身平安措施不力而造成自身或他人事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上报告并通知甲方。同时按要求处理。为抢救供应必要条件，发生的费用由责任方担当。

2、乙方应对其施工现场的施工人员进行平安教化，对施工人员的平安负责。

3、乙方全部的工人进入施工现场必需戴好平安帽，全部进入施工现场严禁穿三鞋(拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋)和打赤脚等现象，否则，将按甲方有关平安管理规定赐予惩罚。

4、高空作业人员必需系好平安带，挂好平安钩，禁止在没有平安措施的状况下进行高空作业。

5、特别工种操作人员必需经过劳动部门培训考试合格后持证上岗最新工程劳务分包合同范本合同范本。

6、严禁运用患病工人;严禁工人酒后上班，严禁在工地聚众赌博、打架斗殴。

7、乙方发觉有平安隐患和冒险作业的工种有权拒绝施工，并可越级上报

8、禁止乙方工人擅自破坏平安防护设施，如需拆除平安防护设施必需通过平安员和施工员同意，乙方工人下班前必需做到工完场清，不能把工具、材料、余料留在现场形成担心全的隐患，乙方人员不得将材料、工具、砖头等扔到地面上，发觉者按规定赐予罚款，并担当因此造成的的一切后果。

9、乙方人员不得盗窃甲方的材料、工具，不得破坏甲方的产品、材料、工具，一旦发觉按原价的10倍予以惩罚，同时报----公司处理。

10、乙方班组长必需教化班组工人处理好与本项目中全部工人及管理人员与业主、监理、单位人员的关系，搞好团结，不得吵闹、更不能打架，有冲突可找甲方管理人员进行调解。

11、乙方工人必需按《建筑工程平安操作规程》进行施工，凡因乙方缘由造成的的平安事故，所产生的一切经济损失和法律责任由乙方担当。

十、文明施工与环境爱护

1、乙方在交接班前应主动清扫梁、柱、墙中的木屑残渣，否则由甲方派工清理，乙方担当相应的清理费用;拆模完后乙方应做到工完场清，达到文明施工要求。

2、乙方要帮助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发觉未做到工完场清，甲方将视详细状况作适度的罚款。

十一、其它

1、双方约定在合同履行过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解。

2、本合同一式二份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

3、本合同双方约定签字后生效

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

或托付代理人：或托付代理人：

日期：日期：

单项劳务分包协议书水电合同分包协议书篇十二

甲方：________________

乙方：________________

甲、乙双方本着精诚合作、同等互利的原则，经友好协商，就相关合作事宜，达成如下，双方共同遵守：

第一条：分包工程范围

甲方将_葡北6号转油站及所辖计量间综合修理工程_所属工程项目施工承包乙方。

乙方负责完成_葡北6号转油站及所辖计量间综合修理工程_全部项目施工。

其次条：分包期限

分包期限自甲乙双方协议签订即日起至工程竣工止。

第三条：付款及结算方式

1、工程进度款：工程进度达到60%以上，以施工总合