三期土石方施工协议

金沙县滨湖湾土石方工程施工协议发包方：江西省铜鼓县建筑工程有限公司承包方：贵州大运工程劳务有限公司二O一九年月日

甲方：江西省铜鼓县建筑工程有限公司（以下简称甲方）乙方：贵州大运工程劳务有限公司（以下简称乙方）甲乙双方通过协议，由乙方承包施工金沙县鸿隆·滨湖湾三期内土石方工程项目。就该项目施工过程中涉及双方的责任和义务、工程质量、安全生产、工程进度、款项支付等具体事宜，按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规条例，在本着自愿、平等、互利的前提下，经双方友好协商，签订本合同，订立如下条款，双方共同遵守：一、工程概况：1、工程名称：金沙县鸿隆·滨湖湾三期内土石方工程2、工程地点：贵州省金沙县滨湖湾建设项目工程内3、工程内容：金沙县滨湖湾三期项目内土挖方和石方挖方4、工程单价：土方外运26元/m³（含3%增值税专用发票）；石方如甲方需要，按27元/m³支付给乙方（含3%增值税专用发票）。5、工程造价：按双方确认的实际工程量结算。二、工程承包方式：1、甲方将金沙县滨湖湾三期内土石方工程承包绐乙方施工。2、乙方自主经营、自负盈亏；承担相应经济纠纷和民事法律责任。三、合同工期：1、开、竣工日期开工日期：以甲方签发《进场通知书》为准。2、本工程总工期为：按工程实际需要为准。四、工程造价：（一）单价1、土方挖装外运单价按人民币26元/m³（含3%增值税专用发票），计算方式按甲乙双方测量确认的实际挖方量计算。2、乙方开采出来的石方，甲方不负责乙方的一切费用，甲方使用按照27元/m³计价收购，计量方式按车方量计算（含运费，仅限项目场内转运。）。石方如甲方需要，乙方必须提供给甲方，如甲方不需要，乙方有权外运销售，甲方不收取任何费用。3、土石方的开挖、装运、施工过程中的施工费用含下列费用：（1）所涉及的人工费、材料费、机械费、弃土场费。（2）所涉及的工程施工机械进、出场费。（3）安全文明施工措施费。（4）间接费（临时设施费、企业管理费；工程机械、人员的保险费等）。（二）工程量确认1、乙方于每月的月底日向甲方报送当月《石方购买量清单》，甲方在收到《石方购买量清单》后3天内对其购买量进行复核，且3日内予以确认，如3日内未确认则视为确认通过。确认后的《石方购买量清单》作为当月基本结算依据。2、最终结算工程总量及总价款以甲、乙双方确认的所开挖土方及购买的石方乘以约定单价的总和为准。（二）工程（进度）款支付1、甲方依据审定后的石方购买量，于正常施工第一月的5日前向乙方支付前期工程进度款。付款额为实际购买量的70%，余款30%作为乙方向甲方购买商铺或住宅的款项，可用购房款冲抵。2、乙方所做的土方挖装外运款由乙方垫付至鸿隆·滨湖湾三期项目开工后7天内支付至总工程款的70%，余款30%作为乙方向甲方购买商铺或住宅的款项，可用购房款冲抵。乙方垫付土方款甲方最晚支付时间为2020年12月31日。五、工程进度：1、乙方按实际能施工的时间施工。2、乙方按甲方要求施工。六、甲方的责任和义务：1、提供作业区、水、电的接口（水电费用由乙方承担）。2、负责施工作业区以内的社会治安安全；3、负责向乙方提供该工程施工机械设备可进出场的道路（需要修路的费用由乙方承担）；4、有权对乙方在施工作业过程中的安全、质量、进度进行监督和检查。对不符合要求的施工作业行为提出相应整改意见。对违章行为有权要求其限期整改和停工整顿。停工整顿所造成的损失由乙方承担；5、协调项目内作业环境，为乙方创造良好施工作业环境；七、乙方的责任和义务：1、必须具备承揽本工程相应的合法资质，并具有与本工程施工作业相应的管理机构和管理人员，健全管理制度；并上上报甲方备查。2、严格做到安全生产、文明施工，保护环境，杜绝安全事故的发生，如发生事故，一切后果由乙方承担；3、必须确保本工程在《合同》约定的期限内完成相应的各项施工工作，确保进度计划的完成。如因乙方原因造成工期延误，甲方将追究乙方因工期延误给甲方造成的损失；4、所有现场施工作业人员必须执证上岗，规范作业：5、认真做好与本工程施工相关的作业进度计划、机械设备的调度和安排。自行承担盲目作业和选用机械设备不当造成的人员、机械设备窝工、停工损失：6、该项目工程属委托代理人承包，独立施工、自负盈亏。乙方因自身责任造成的任何安全事故（人员伤亡、机械及财产损毁），均由乙方承担其一切经济损失和相应的法律责任；7、对进入现场的所有机械设备和人员实行保险，承担相应的保险费用，保单和发票提交甲方备案：8、按甲方要求规范施工，杜绝乱采滥挖现象。9、施工期间保证自身车辆和其他车辆的正常通行；10、签收甲方提交书面文件、资料。需要书面回复的，按规定及时回复。11、杜绝和控制与本工程无关的社会闲杂人员、不法分子进入施工现场；禁止打架斗殴：禁止持有枪支弹药和管制刀具。凡出现上述情况的，一经查实，除国家公安等执法机关按法律法规予以追究外，甲方有权对乙方上述行为处以人民币1仟至1万元的罚款。罚款将在工程（进度）款中直接划扣。12、在甲方按合同正常履行时：保证不得有任何形式的聚众闹事、围攻政府及甲方办事机关和工作人员的行为；不得有任何形式的阻挠、阻止工程项目的正常施工作业。凡出现上述情况的，乙方除承担因此给甲方造成的全部损失外，甲方有权对乙方上述行为处以1仟至1万元的罚款。罚款将在工程（进度）款中直接划扣。八、违约责任：1、本《合同》一旦生效，应认真履行，双方均不得违约。如有违约行为，违约方向履约方支付工程总价5%的违约金。2、由于乙方原因没有在甲方指定的时间之前开工（设备、人员全部到位）而导致甲方的损失由乙方承担。3、乙方在甲方规定的时间内，设备及人员全部到位后，如因甲方原因而导致乙方不能正常施工，造成的所有损失由甲方承担。4、由于不可抗力原因（自然灾害、战争、政策因素和政府行为）造成的停工、停产损失，甲、乙双方互不赔偿，工期相应顺延。5、如业主不能按合同规定支付工程款时，施工方有权停工，乙方损失由甲方承担。6、乙方需在2019年3月31日前提供给甲方至少5000立方米石方，如未提供到位，甲方有权单方解除合同，一切损失由乙方承担。九、合同附件：1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商达成一致，并签订补充协议或合同附件予以确认。补充协议和合同附件与本合同具有同等法律效力。补充协议和合同附件与本合同冲突时，以补充协议和合同附件为准。2、甲、乙双方发生争议时，双方协商解决。协商不成的可向本合同项目所在地人民法院提起诉讼解决。）3、本合同经双方签章、履行相应约定条款后生效，对本条另有约定的除外。4、本合同一式二份，双方各执一份。签字页：甲方（公章）：乙方（公章）：开户行：开户行：账号：账户：法人代表：