综采工作面安装合同

xxxxxxxxxxxxxx采面安装工程施工协议协议编号：【TTYY-006】xxxxx一号井XXXXX采面安装工程施工协议协议编号：【TTYY-006】建设方：xxxxx一号井（以下简称甲方）施工方：XXXXX建设有限公司驻新疆XXXXX公司项目部（以下简称乙方）为加强劳动用工管理，保证矿井安全生产，优化井下劳动生产环境，充足发挥劳动生产效应，促进煤矿安全生产顺利进行。本着平等自愿互利的原则，根据《中华人民共和国协议法》相关内容，以及xx一号矿井井下采掘生产计划与安排。经双方充足协商，甲方将沼和泉一号矿井井下XXXXX综采工作面设备安装工程承包给乙方，并签订以下工程安装施工承包协议，以明确双方责任义务，共同遵守协议所列条款：

一、协议期限协议期为XXXXX综采工作面设备安装工程结束或甲方终止协议止。二、承包条件

1、乙方必须具有较强的组织指挥能力，为人诚实，处事公正，在职工中威信高，是职工值得信赖的人；

2、具有强烈的事业心责任感，职业道德好，井下安全生产业务技术纯熟；

3、乙方在承接协议时，必须向甲方交纳协议责任保证金十万元，协议期满无违约行为，如数退还给乙方，不计利息。

三、承包方式

1、乙方按甲方的规定，自行组织劳动力，承包甲方XXXXX综采工作面设备安装工程工作，并天天保证有足够的人员参与井下生产。

2、甲方为乙方提供XXXXX综采工作面设备安装工程生产作业，保障乙方人员不断工待业，特殊情况例外；

3、实行包工不包料，承包队对作业安全负责，甲方管理人员指导现场生产作业。四、双方义务：

1、甲方为乙方无偿提供住所和用电、用煤、用水等生活方便，但乙方须本着节约的原则，不能浪费能源，更不能使用电炉和电炊具，厨具、餐具乙方自备，生活费用自理。2、乙方必须按国家及甲方的安全管理规定及规定组织安全生产，严格遵守“三大规程”及甲方的安全规章制度，服从甲方管理人员的安排。4、开工前施工负责人必须认真组织所属人员学习安装规程及甲方的安全规章制度，并作好学习记录。5、乙方在设备安装过程中，保证设备的原状和数量，不得随意损坏或丢失，否则照价补偿。6、乙方严格把握安装进度，并保证按期保质保量完毕安装工作，除甲方因素外，不得延误工期，否则承担违约责任。7、乙方工程结束后，应将借用甲方的生产工具或借用的生活用品退还甲方，如有损坏、丢失的照价补偿。8、乙方工程结束，以甲方验收合格为准。9、工程验收合格试推动过程中负责技术指导。五、承包项目和内容：1、工程名称：XXXXX综采工作面设备安装工程。2、综采设备安装工程。3、地点：XXXXX综采工作面。4、承包方式：包工不包料，包安全施工。5、施工内容：1）工作面安装液压支架101架，工作面安装刮板输送机2台（前后溜子）；2）安装转载机1台、采煤机1台、乳化泵2台。3）上下顺槽超前支护各40米，安装符合设计规定。4）安装移动变电站2台、涉及采面电缆敷设、采面所需电器设备及开关安装。六、协议价款七、期限1、安装工程总工期为45天（日历天数），自2023年3月26日开工，至2023年5月20日竣工。2、甲方未能按协议约定完毕“四通一平”、图纸供应不及时不齐全、供应的材料设备和工程款拨付不及时、以及不可抗力等非乙方因素引起的延期开工、半途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺延。3、因乙方管理不善或者由乙方责任导致的工程质量返工、事故解决等导致延误工期，工期不予顺延。4、提前或延误交工，天天按工程造价的万分之一支付提前竣工费或承担违约金。八、质量与验收1、乙方必须按照有关规范、标准及甲方制定的安装规程、施工图纸等进行施工，并接受甲方管理人员的监督。2、乙方在施工中，甲方要定期对安装质量进行检查，在检查监督和验收过程中发现劣质工程或与设计及标准不相符的工程以及使用不合格、不完好的的设备、材料，甲方有权停止乙方的施工并责令限期整改直至合格为止，费用由乙方自负，因此而导致的经济损失及一切责任由乙方自负。3、4、乙方在施工中，必须遵守下列规定：1）用于工程的材料、设备、成品、半成品（涉及由甲方供应的）必须按有关规定进行抽验复验，对材料改变或代用，必须经原设计单位和甲方批准，否则视为不合格工程，由乙方承担返工或维修费用。2）乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方，重大质量事故解决方案应经甲方组织有关单位共同研究后实行，由此而发生的费用支出由乙方承担。九、验收1、安装工程完毕乙方自检合格后，乙方应当在2日内书面告知甲方验收。2、甲方接知后必须立即组织相关部门对工程进行初验，初验合格后由乙方负责试采3个循环，期间甲方派人现场跟班监督。十、设备的供应、验收1、乙方在施工中所用的材料、设备应提前15日书面提交甲方，乙方领取并用于工程，施工期间导致设备材料损坏丢失的由乙方照价补偿。2、乙方设专人向甲方办理有关安装工作面的限额领料手续，乙方施工用料浪费超过限额部分由乙方承担。十一、工程价款的支付与结算1、所有设备安装完毕后，甲方付给乙方工程款人民币100万元人民币，大写：壹佰万元人民币。2、经甲方对此项工程验收合格，工作面推动20个循环、无任何问题后，把所剩工程款一次性所有付给乙方。3、工程费十二、施工与设计变更一、甲方提供的设计图纸，说明书和有关技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和会审，作出会议纪要，作为施工的补充依据，乙方不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式告知对方，由甲方及时会同设计等有关单位研究拟定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计进行施工。三、四、甲方如需修改或变更设计时，必须以书面手续告知乙方，并提供相应的图纸资料，乙方必须严格按修改或变更后的设计进行施工安装。十三、违约责任1、乙方不得将本协议工程外包、分包，否则甲方可随时解除协议，已发生的工程费用不予结算。2、甲、乙方签订协议后不经协商，任何一方不得随意变更或解除协议。3、乙方负责安装的工程，经验收不合格的部分，经返工仍不合格的，按相应工程造价的2倍向甲方支付违约金（从工程造价中扣除）。4、乙方有义务按照建设工程质量管理条例的规定对协议工程提供保修服务，保修期限执行条例的规定。乙方参与接到甲方告知后2日内到达现场提供保修服务，乙方于提供保修服务不符合规定的，除补偿损失外应向甲方支付协议金额的10%的违约金。十四、安全文明施工1、施工工器具必须符合国家、行业及甲方煤矿井下使用规定。2、井下人员必须通过煤矿井下作业知识培训合格，属特殊工种必须持证上岗。3、乙方人员入井必须配备矿灯、自救器。4、使用甲方设备必须经甲方许可且必须执行操作规程，服从甲方调度，执行甲方有关安全、生产运营规定。5、乙方人员必须严格按安装规程进行施工，防范和排除安全生产隐患，杜绝发生人员伤亡及财产损失事故。6、施工期间乙方必须妥善保护甲方的设备、设施等，不得损坏，对所用材料必须合理存放，做到工完场清。十五、附则1、乙方完毕指定工程生产任务，甲方可以解除协议或根据生产安排重新指定作业面延续协议。乙方单方解除协议，必须提前三十天向甲方申请中止协议的请求。2、本协议未尽事宜或其它未言明事项，由双方协商解决，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；假如协商不成，应提交甲方住所地人民法院裁决。3、本协议经双方代表签字后生效，本协议一式捌份，甲方执四份，甲、乙方各执壹份、总公司执贰份。甲方：xxx乙方：XXXXX建设有限公