2024建设工程施工合同合同范本

2024建设工程施工合同合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方经友好协商，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同价格2.1本合同工程造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________天内，向甲方提交工程结算报告，双方按照本合同约定的计价方式进行工程结算。三、合同工期3.1合同工期为__________个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照本合同约定的违约责任条款追究乙方的责任。四、质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范及技术要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准按照《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013执行。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。五、付款方式及进度5.1本合同付款分为三个阶段，具体付款比例和付款时间如下：（1）合同签订后__________天内，甲方支付乙方工程预算的__________%；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程预算的__________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程预算的__________%。5.2乙方应当开具合法的税务发票，甲方按照约定的付款比例支付乙方。六、违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权按照本合同约定的违约金条款向乙方追讨违约金。6.2甲方未按照约定的付款时间支付乙方款项，甲方应支付乙方违约金，违约金计算方式为：__________。七、争议解决7.1本合同的解释和履行适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.施工图纸及技术要求2.工程预算明细表3.付款凭证4.验收标准及方法一、附件列表：1.施工图纸及技术要求

2.工程预算明细表

3.付款凭证

4.验收标准及方法

5.工程进度报告

6.工程质量检测报告

7.变更订单

8.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。

2.甲方未按照约定的付款时间支付乙方款项，视为违约。

3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。

4.甲方未履行合同约定的义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包方：指承担工程建设任务的单位或个人。

2.承包方：指承担工程建设任务的单位或个人。

3.工期：指合同约定的完成工程建设的时间。

4.工程质量：指工程满足规定使用功能和质量标准的能力。

5.违约金：指一方不履行合同约定义务时，应支付给对方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：按合同约定向乙方追讨违约金，必要时可协商延期。2.工程质量问题：

解决办法：要求乙方立即整改，直至达到约定标准；严重者可终止合同。3.付款纠纷：

解决办法：查阅合同条款，按照约定支付款项；必要时可协商解决。4.合同变更：

解决办法：签订补充协议，明确变更内容和要求。5.争议解决：

解决办法：通过友好协商解决；协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同。