2018年上虞区美丽乡村公路提升工程

2018年上虞区美丽乡村公路(提升工程)(盖北镇边沥线—世海村)工程监理招标编号：2018（）号招标人：上虞区盖北镇人民政府招标代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司二○一八年五月PAGEPAGE19第三章评标办法（直接抽签法）直接抽签法本工程最终确定的中标价为工程施工签约合同价的1.5%-1.99%（由业主确认,未定）。2、采用随机抽签方法确定中标单位抽签顺序：第一阶段：先抽顺序号，参加开标并按规定递交投标文件的投标人按报名顺序抽取顺序号。第二阶段：由招标人代表随机抽取一家为中标单位。第二章合同条款使用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局联合制定的《建设工程监理合同》（示范文本）GF—2012—0202。第一部分协议书委托人（全称）：上虞区盖北镇人民政府监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：2018年上虞区美丽乡村公路(提升工程)(盖北镇边沥线—世海村)工程监理；2.工程地点：；3.工程规模：；4.工程概算投资额或建筑安装工程费：。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书；2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4.专用条件；5.通用条件；6.附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。五、签约酬金签约酬金（大写）：（¥）。包括：1.监理酬金：。2.相关服务酬金：。其中：（1）勘察阶段服务酬金：。（2）设计阶段服务酬金：。（3）保修阶段服务酬金：。（4）其他相关服务酬金：。六、期限1.监理期限：自年月日始，至年月日止。2.相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1.订立时间：年月日。2.订立地点：。3.本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件通用条款参见中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局联合制定的《建设工程监理合同》（示范文本）GF—2012—0202中的通用条款。第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/。1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：。2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：监理服务期自合同签订之日起至工程保修期满止，监理服务工作为工程在施工阶段、竣工验收阶段、保修阶段全过程的监理服务。2.1.2监理工作内容还包括：按照《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）及国家和地方各级涉及工程建设的法律、法规、规范、文件的要求结合《建设工程监理合同》、项目涉及的各类合同，对本项目工程质量、造价、进度控制及安全生产管理实施监理，负责设备监造等，对工程变更、索赔及施工合同争议进行处理，管理监理文件资料，协助委托人做好政府采购及货物验收，做好工程保修阶段相关服务。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：①完整的工程项目施工图纸及技术说明，包括《设计交底》，《图纸会审记录》。②施工单位编制的经其技术负责人批准并经委托人、监理人审查同意的施工组织设计(含施工技术核定单)。③委托人批准的《监理规划》、《监理实施细则》及其它与工程有关的资料。④委托人和监理人以书面形式确认的其他决议、备忘录等。⑤监理人与承包人在工程实施过程中有关会议记录、函电及其他有效的文字记录，监理工程师发出的有关通知书和指令等。⑥其它一切与本工程有关的规范、标准、规定、办法。如规范、标准、规定、办法等有变化，按有效的执行。2.2.2相关服务依据包括：国家相关法律法规，如《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《公路工程质量保修办法》、《公路工程质量保修书》等。2.3项目监理机构和人员2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员满足以下要求：拟派项目监理班子人员不少于3名，除总监理工程师外，还须配备以下人员：监理人员到位及驻场要求如下：工程专业全国注册监理工程师执业资格工程专业省级及以上监理工程师岗位证书在本工程监理过程中，监理人员须驻施工现场，实行现场监理。如遇重要的工程部位和隐蔽工程施工时，应当实行全过程24小时旁站监理。招标人将对本工程的施工分四个标段进行建设，如遇标段同时施工的情况，必须保证每一标段最少不得少于1名专业监理工程师及1名监理员，招标人另行有要求的按招标人要求配备。2.3.4更换监理人员的其他情形：监理单位班子成员资格必须与招标文件要求相一致，从班子成员开始履行职责起原则上不予更换，除因管理原因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形而更换之外的，监理人均不得更换总监理工程师或专业监理工程师。如遇特殊情况，确需更换的须报建设单位同意并办理相关手续，否则作为违约处理。上述原因之外总监更换需经发包人同意，更换一次缴纳违约金5万元，监理工程师更换一次缴纳违约金1万元、监理员更换一次缴纳违约金5000元。2.4履行职责2.4.3对监理人的授权范围：做好施工准备阶段的相关工作落实，施工过程中的质量、安全、进度、投资控制的监督，牵头落实竣工阶段的各个专项验收及备案，保修阶段的监督与维修验收，涉及工程建设现场的近外层关系（设计、质量监督、质量检测、安全监督、文明施工、材料供应等）由监理机构负责组织协调。需要取得委托人批准才能行使的职权：涉及全局进度的工程暂停及开工、复工；工程变更和延期的签证；工程分包的审核；索赔支付的审核；涉及改变原设计意图或影响设计结构的补充图纸等；委托人决定的其他内容等。在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：须经发包人书面同意确认。2.5提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：合同签订后，且不得迟于召开第一次工地会议前十个工作日向委托人报送《监理规划》，每月月底向委托人提交《监理月报》，相关工程开始前一个月按规范向委托人报送经总监理工程师批准的《监理实施细则》，工地例会结束后两天内报送《工地会议纪要》，委托人要求的其它专项报告按委托人要求时限及时报送，报送资料均一式三份，同时以电子文件形式发送至委托人指定的邮箱。2.7使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。监理人应在承包人竣工清场时移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：根据实际情况协商妥处。3.委托人义务3.4委托人代表委托人代表为：。3.6答复委托人同意在14天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。4.违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定（专用条件另有约定的按约定执行）：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）4.2委托人的违约责任4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数5.支付5.1支付货币币种为：人民币。5.3支付酬金正常工作酬金的支付：本工程监理的中标价即为监理费合同价，不调价。酬金支付方式：需工程完工并验收合格，提交完整资料后支付至合同价的70%；结算审计完成后支付至合同价的97.5%，余款待工程质保期满后一次性结清。监理服务费支付还需结合每月现场人员对监理班子考核情况。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件：经双方签字盖章后生效。7.争议解决7.2调解本合同争议进行调解时，可提交行业主管部门进行调解。7.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：（1）提请仲裁委员会进行仲裁。（2）向绍兴市上虞区人民法院提起诉讼。8.其他8.6保密申明的保密事项和期限：涉及本工程的设计文件、洽商、变更、工程造价、施工、监理等情况均为委托人、监理人及第三方申明的保密事项，保密期限至保修期满止。8.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：有关本工程的资料与情况不得外泄，由此造成的不良后果由监理人承担。9.补充条款9.1监理人不应局限于事后检验和局部抽查，为保证项目工程进度和施工质量，必须跟随施工进度对施工质量进行同步监督和全数检查，并对检查结果负责。9.2监理人在本合同签订前已向招标人缴纳履约保证金。9.2.1质量控制其它违约责任的处理：①除不可抗力因素外，如因监理人责任疏忽导致出现国家规定的任何严重质量事故则直接扣除质量控制目标履约保证金并按责任大小与施工单位共同承担全部经济损失。②监理人对工程使用的材料（设备）质量必须严格把关，若施工单位将不符合要求的材料运进施工现场或已用于工程，监理未能及时发现并制止，每发现一次，视情节轻重扣减监理费5000至20000元。③监理人应自备摄像器材，隐蔽工程应在验收时全程摄像。相关摄像资料应清晰完整，每月向招标人提交一次存档（以光盘形式，含台帐资料）。④因监理工作不力造成工程资料有问题或滞后等情况，发现一次暂缓支付应付的监理费；有严重造假或滞后的，发现一次除暂缓支付应付的监理费外，同时扣减监理费5000元。监理人未按规范编制或报送《监理实施细则》的，发现一次扣减监理费3000元，并暂缓支付应付的监理费；未编制《监理月报》的，发现一次扣减监理费1000元；《监理日志》与《施工日志》不对应或漏记的，发现一项不对应或漏记扣减监理费100元，发现漏记一日扣减监理费300元。⑤因监理工作不力对涉及工程有关事项未按监理职责进行处理的，发现一次暂缓支付应付的监理费。⑥质监机构就监理工作发出书面整改通知时，监理人应在通知期限内整改完毕，逾期整改的，除暂缓支付应付的监理费外，按500元/天扣减监理费。质监机构就工程质量发出书面整改通知时，监理人应督促施工单位在通知期限内整改完毕，施工单位逾期整改的，应迅速根据监理职责作出处理，督促或处置不力，发现一次扣减监理费1000元。⑦巡视、旁站监理员须配备便携式记录仪，对旁站施工全程记录，委托人将不定期抽查记录仪音视频记录资料。应巡视未巡视，应旁站未旁站，或虽旁站但对施工单位明显违反施工规范、操作规程或偷工减料的行为未当场制止并处理的，委托人视情节轻重采取通报或扣减500——2000元/人·次监理费的方式。因以上行为造成返工、延期等损失的，按责任大小与施工单位共同承担全部经济损失。9.2.2造价控制其它违约责任的处理：①监理人必须对现场签证、施工单位提出的设计变更、委托人发出的设计变更、设计单位出具的设计变更以及委托人为加快进度和现场文明、安全而签发的所有签证、指令、认定等的真实性和准确性负责，一旦发现监理人确认的结果超出工程实际工作内容或工程量超出实际工程量或违反相关规范规定，将对监理人扣减2000元/次的监理费，监理人确认的结果少于工程实际工作内容或少于实际工程量，减少部分费不能冲减超出部分费用。②监理人必须对施工单位提交的工程进度款支付审核的真实性和准确性负责，若监理签证（包括计量审核、变更审核、结算审核）结论，经委托人或审计部门审核后偏差大于5%的，扣减监理费2000元/次；偏差大于10%的，扣减监理费5000元/次；偏差大于20%的，扣减监理费10000元/次。9.2.3进度控制其它违约责任的处理：①非因委托人原因和不可抗力因素，施工每落后一天扣减监理费1000元，若工期的迟延未影响整体工程的竣工时间，则该部分扣减不再计取，已经计取的返还给监理人。（以每三个月为期对照相应节点考核一次）。9.2.4安全生产和文明施工其它违约责任的处理：①由于施工单位违反安全生产及文明施工操作规范，而监理人又没有及时指出责令整改或虽曾指出但未督促整改完毕，被政府相关安全监督部门行政处罚、通报批评的，按5000元/次扣减监理费并暂缓支付应付的监理费。②如发生因监理人安全、文明施工监督监管工作不力造成一般及以上生产安全责任事故、火灾责任事故、建设工程责任事故，除按照国家及地方有关安全生产法规处罚外，视情节轻重扣减1万至10万元监理费并要求监理人更换相关负有责任的监理工作人员，同时暂缓支付应付的监理费。9.3监理人员到位到岗考核规定：①本工程常驻监理工程师必须与投标文件中拟派人员一致。如不一致，委托人在监理人进场后有权终止合同。总监应制定各岗位监理人员的考核细则，并提出合理的奖惩方案进行兑现，合理安排好监理人员休息休假，每月5日前把上月考核情况和本月监理人员休息休假安排报送委托人。委托人有权对考核、奖惩情况和休息休假安排提出修改意见，并保留对不称职的监理人员要求调换的权利。②委托人将利用质安监部门的LBS考勤系统及不定期抽查等方式对监理人员到位到岗情况进行考勤。监理人员到位到岗要求：总监理工程师每月到岗不少于26天；总监理工程师以外的监理人员每月到岗不少于26天。监理工程师、监理员每天的工作时间与施工单位日常施工时间一致，日常施工时间外有施工必须有监理工程师值班，有监理员巡视、旁站。遇一个监理工程师休息或请假，总监理工程师必须在岗；遇两个以上监理工程师休息或请假，总监理工程师必须全天在岗；遇混凝土分部、隐蔽工程施工，总监理工程师或总监理工程师代表到位率必须100%；监理人员在工作时间内临时外出，须向委托人现场工作人员请假，并及时返回履职。违反上述规定，视同缺勤缺岗。总监缺勤缺岗扣减监理费1000元/天，监理工程师缺勤缺岗扣减监理费500元/天·人，监理员缺勤缺岗扣减监理费200元/天·人，监理人员迟到、早退的，每发现一人次，扣减监理费100元。③若监理人员未按监理合同履行监理职责，委托人有权要求更换监理人员，委托人每提出更换一个监理人员，扣减5000元监理费用。监理人在收到委托人书面通知后7日内予以更换，委托人要求更换的新人员在前任离岗前3天到岗。否则委托人将再按总监理工程师、监理工程师、监理员职务不同分别扣减2万元、1万元、0.5万元的监理费，并赔偿因此给委托人造成的经济损失。更换的监理人员资质资历不得低于投标时的资质资历。④监理人员必须专职，在工程集中验收通过前，总监理工程师、专业监理工程师不得从事与本工程无关的其他工作（如兼任其他工程监理项目职务等情形），否则发现一次委托人将分别按总监理工程师、监理工程师职务不同分别扣减5万元、2万元的监理费。处罚后仍发现从事与本工程无关的其他工作的，加倍扣减监理费。⑤监理人员违反到岗到位考核各项规定，情节严重的，委托人将依规向上虞区招标投标监督办公室等有关部门通报备案。9.3其它规定①对工程质量通病（缺陷）、安全隐患、不文明施工现象不能有效控制，在下次检查中重复出现时，按当事监理人员及总监每人扣减监理费2000元的标准进行处罚；②工程施工过程中，由于监理单位工作拖拉，未能及时对工序质量进行同步检查、隐蔽验收的，业主单位将追究监理单位的监督责任，并视情节轻重扣减监理费1000～2000元/次。③由委托人提出，交由监理单位督促落实的整改要求，监理单位未能加以落实、完成整改，影响了工程质量、安全生产、文明施工的，将视情节轻重扣减监理费2000～10000元/次。④监理人员发生接受施工单位安排的宴请，收受施工单位赠予的礼品、礼金、有价证券、支付凭证和商业预付卡等行为的，每发现一人次，扣减监理费5000元；监理人员主动向施工单位索取宴请或财物的，每发现一人次，扣减监理费10000元；监理人员安排或介绍与本项目有关的施工队伍或建筑材料及其他不正当事宜的，每发现一次，扣减监理费10000－50000元。委托人将就监理人的上述相关违规情况向上虞区招标投标监督办公室等有关部门通报备案。⑤总监理工程师应每月主持有关施工进度、质量及安全的工地会议并签发会议纪要，督促会议决议的执行，及时协调处理相关的问题。遇特殊情况，总监理工程师应立即研究并提出召开现场会议，协调解决有关问题。总监理工程师缺席工地例会或委托人召集相关会议的，按2000元/次扣减监理费。第五章投标文件格式（项目名称）监理招标投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日目录一、投标函二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、项目管理机构组成表六、其他材料一、投标函（招标人）：我方已全面阅读和研究了建设项目施工全过程监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目监理投标的要约内容，以本投标函向你方发包的建设项目施工全过程监理全部内容进行投标。最终报价为，负责本项目的总监理工程师是_________（身份证号码）、监理人数为______人，监理服务期_____（日历天）。我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后按招标文件的要求递交监理合同价5%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订监理合同，履行规定的一切责任和义务。我们同意从投标截止之日起在天的有效期内恪守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标书全部条款内容对我方具有约束力。在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。投标单位（盖单）：法定代表（法定代表人）：联系人：联系地址：电话：邮编：年月日二、法定代表人身份证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日

三、授权委托书本人（