2024年工程劳务承包合同参考模板（四篇）

第4页共4页2024年工程劳务承包合同参考模板发包方承包方兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：工作量清单。4、承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。5、承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。6、质量要求：50210-_____《建筑装饰装修工程质量验收规范》、31/30-_____《住宅装饰装修验收标准》。7、工期要求：____年____月____日至____年____月____日。二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定：1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定：1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结算的约定：1、双方商定本工程合同承包价格元2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式：、开工后____日内，甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%元、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15%元。、竣工验收合格后，甲方付款20%元。、余款5%元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定：1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内使用材料，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。八、关于安全生产的约定：1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。九、关于违约责任的约定：1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金____元。3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。甲方甲方：_____乙方：_________年____月____日改写后的结果：2024年工程劳务承包合同参考模板（二）____合同条款改写________第十二条发包人的职责____12.1计划制定与审查：发包人应负责审查承包人提交的详细施工作业计划。12.2协调与监督：发包人承担本工程中各工种及工序间的协调与配合职责。若承包人在安全、质量、工期、场容等方面违反合同约定，发包人应书面提出整改要求，并监督承包人完成整改。12.3工程验收：发包人负责组织并实施工程的验收工作。12.4施工代表与授权：本工程发包人指定的施工代表为_____，负责日常施工管理与协调工作。发包人有权委托_____现场签认用工及办理洽商变更手续，若人事发生变动，应提前____日书面通知承包人。____第十三条承包人的权利和义务____13.1人员审查：承包人需严格审查与其建立劳动关系的作业人员，确保人员的政治素质、身体素质和技术水平符合要求，且年龄范围在18周岁至60周岁之间。13.2人员登记：承包人应将作业人员的基本信息（包括姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码）登记造册，作为本合同附件。13.3人员稳定：在施工过程中，承包人需保证人员相对稳定，人员变动率应控制在____%以内，并服从发包人的统筹安排与调动。13.4临时调整：当发包人因故无法保证连续生产时，承包人可在不影响发包人生产任务的前提下，对队伍进行临时调整，并向发包人出具书面通知，办理变更手续。13.5施工规范：承包人必须严格按照施工图纸及说明进行施工，如需变更，需征得发包人同意并办理书面洽商变更手续。施工过程中，承包人应保护成品、半成品，并妥善使用发包人提供的机械设备及工具。13.6安全教育与管理：承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，并遵守发包人的现场管理规定，接受发包人相关人员的指导、教育、监督和检查，及时向发包人提供所需情况和资料。13.7施工代表：承包人指定_____为派驻工地的施工代表，负责日常施工管理与协调工作。____第十四条违约责任____14.1发包人违约责任：-14.1.1因发包人原因导致的停工、窝工，发包人应按实际损失赔偿承包人，并办理书面洽商作为决算依据。若发包人任务不足或无法继续履行合同，双方可协商提前终止合同。-14.1.2因发包人施工人员指挥错误导致的工程质量问题，其经济损失及相关责任由发包人承担。-14.1.3发包人未按时支付劳务费或决算价余款的，承包人有权要求付款，并可协商延期支付协议。若协商不成且发包人仍不支付，承包人有权撤走人员并追索欠款及损失赔偿。-14.1.4发包人违反财务管理规定支付劳务费的，除纠正违约行为外，还需对承包人因此遭受的经济损失承担连带责任。14.2承包人违约责任：-14.2.1因承包人原因导致工期延误或工程质量严重不符合要求的，发包人有权终止合同并要求承包人在____日内退出施工现场。承包人应退出并配合结算事宜。-14.2.2承包人未按发包人要求选派施工队伍的，发包人有权要求更换或调整，若承包人无法调整，发包人有权暂停施工任务并书面通知承包人直至终止合同。-14.2.3因承包人责任造成的质量事故和工期延误，其工料损失由承包人自行承担。____第十五条合同争议的解决____双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可向有关部门申请调解；若调解不成或双方不愿和解、调解的，可选择以下方式解决争议（在选定方式前划“√”）：-向北京仲裁委员会申请仲裁。-向____人民法院提起诉讼。____第十六条合同的生效与终止____本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后自动终止。____第十七条合同份数与效力____本合同正本一式三份，双方各执一份，备案留存一份，均具有同等法律效力。副本____份。____第十八条其他事项____本合同未尽事宜，双方可协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。本合同之外签订的任何协议，若内容与本合同相抵触，则视为无效。2024年工程劳务承包合同参考模板（三）月____日，4#与6#楼主体工程顺利完成，而7#楼则已推进至三层完工阶段。值得注意的是，因建设单位与监理单位原因导致的停工，其工期将相应顺延，且甲方不承担对乙方任何费用的补偿。若项目存在增加或变更内容，乙方需无条件执行，并依据现场实际情况，由甲方对新增工程量进行费用追加。六、关于工程款支付的条款明确如下：4#与6#楼每完成两层结构后，甲方将在7日内支付该两层总价的80%；7#楼则自基础至二层完工后，同样在7日内支付二层主体合同价的80%，待抹灰工程完成后支付10%，整体工程竣工时再支付剩余的10%。七、乙方职责详尽如下：1.指派一名现场负责人，确保班组工作的有序进行。2.提前三天制定并提交工程所需材料计划，自备并安排进场工具与机械的就位，负责装卸现场进出场工具与材料，并在工程结束后按甲方指定位置进行堆积与清理。加班时，需确保各工种负责人至少各有一名在场，且主体工程完成后，需自行清理本班组使用的所有材料，包括但不限于木方、模板、扣件、钢管、卡具、钢筋等。八、安全方面，强调整体安全无事故的原则。乙方在发现作业面层存在安全隐患时，应及时提出并由甲方负责整改。若乙方未提出整改意见而擅自作业导致安全事故，责任将由乙方自行承担。九、针对质量、安全、现场管理及工期等方面的要求，详细规定如下：1.模板工程与钢筋加工绑扎需符合验评标准，任何因不达标导致的返工，乙方需赔偿材料价的两倍。2.乙方自行造成安全事故，将面临甲方1万至5万元的罚款。3.现场必须接受监理、甲方及上级有关部门的检查，若因乙方原因造成罚款，由乙方自行承担。工作人员必须佩戴安全帽，每发现一人未佩戴，罚款50元。4.乙方需无条件服从甲方的现场管理与工作安排。5.加班时未跟随负责人的情况，每次罚款500元。6.因乙方原因导致的工期延误，每延期一天罚款5000元；而由甲方原因造成的工期延误，则可相应顺延。7.严禁使用少数民族人员，一旦发现，立即停工并核对身份证后，乙方需无条件退场。8.现场清理工作需按管理人员的时间安排进行，超出规定时间后，管理人员有权外雇人员清理，相关费用从乙方承包费中扣除。上述罚款将在每月发放工资时扣除。9.木工模板与钢筋绑扎需逐层验收，由班组负责人与甲方共同申请监理单位、建设单位及质量监督站人员进行验收。一次性验收不合格者，罚款5000元。10.构造柱钢筋移位情况，罚款500元。本协议自双方签字之日起生效，各执一份。甲方：_____乙方：_____（瓦工组）日期：____年____月____日工程劳务承包合同（三）甲方：乙方：鉴于乙方承包甲方项目，依据《中华人民共和国民法典》及相关规定，双方本着平等、自愿、协商一致的原则，签订本劳务项目承包合同。一、明确劳务承包项目内容。二、承包期限的具体约定。三、承包费用的详细说明。四、承包费支付方式：乙方完工并经甲方验收合格后，甲方将以现金或支票方式按月支付承包费用。五、甲方承诺向乙方提供必要的劳动条件与劳动工具。六、承包期内乙方的职责、任务与要求详尽如下：（一）乙方及其所聘人员需严格遵守国家与地方政府的法律法规以及甲方的校园管理规定与各项规章制度，同时爱护甲方的公共财物、设施与环境。（二）乙方在承包期内对所需人员的聘用、教育管理制度及聘用人员的报酬待遇拥有自主决定权。同时，乙方需自行负责处理承包期内发生的劳务纠纷、工伤、病残及安全事故等事宜。（三）具体职责、任务与要求将根据实际情况进行明确。七、关于合同的变更、解除或终止：本合同系双方经慎重考虑后达成一致的结果，双方均需共同遵守。如需变更、解除或终止合同，必须经双方协商并达成一致意见。八、违约责任条款明确如下：（一）甲方无故不按时支付承包费用时，需按承包费的5%向乙方支付滞纳金。（二）若乙方未按职责、任务与要求履行职责并完成任务时，甲方有权要求乙方进行整改；若整改无效，则甲方有权按不低于承包费总额的5%扣减当月承包费。（三）乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备与环境造成损失的需照价赔偿。（四）任何一方不履行本合同2024年工程劳务承包合同参考模板（四）____年____月____日竣工。四、承包方式本工程采用包工承包方式，即由乙方负责设计图纸中涉及的土建、水（两米以内的给水、排水、消防水）、电（两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电）建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料（模板、支撑、施工脚手等）及防护材料（“四口”和“五临边”的防护及外脚手架，含钢管、工字钢、平网、立网等）。土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕墙、干挂石材施工由甲方负责，乙方需配合完成。五、合同价款合同价款以平方米单价计算，单价为____元/m²（建筑面积计算），此单价不包含税金、施工用水电费及临时设施费。暂定合同总价为捌佰万元人民币，最终决算按实际建筑面积与平方米单价相乘计算。甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费，经双方协商将从乙方合同价款中扣除。六、甲方权利与责任1.甲方有权依据国家验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管和指导。如乙方无正当理由拒绝执行甲方技术管理人员的合理意见，甲方有权依据工程管理办法（乙方已签字确认的补充协议）对乙方进行处罚。若乙方拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可注明乙方拒签，并对乙方处以罚款额二倍的处罚，从乙方进度款中扣除。2.甲方应按合同约定的时间及时支付乙方进度款。3.甲方将根据乙方提出的合理材料计划进行材料供应，乙方需指定材料进场时间及位置并负责卸货。甲方对提供的材料质量负责。4.甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方则负责将水、电接入施工区及生活区。5.甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方需给予相应配合。6.甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕墙、干挂石材的施工，乙方应友好配合且不收取配合费及施工机械使用等费用。7.甲方将指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方需给予相应配合。七、乙方权利与责任1.乙方需根据工程特点及队伍实际情况组织施工，并编制施工总进度计划报甲方审批确认。乙方应严格执行甲方审批的总进度计划，并对其进行分解，形成月计划和周计划以确保总计划的实现。2.乙方对本项目的施工质量负责。若施工质量不合格，甲方有权要求乙方按国家标准进行整改，并承担所有因此产生的损失。3.乙方对所承包工程的生产安全负直接责任。如因乙方管理疏忽导致安全事故，乙方除需承担安全事故本身的损失外，甲方还可根据事故对社会及本项目的影响对乙方处以不少