宗教场所庭院装修合同样本

宗教场所庭院装修合同样本合同目录第一章：总则1.1合同签订主体1.2合同生效条件1.3合同解释权第二章：装修项目及要求2.1装修范围2.2装修风格及要求2.3装修材料要求2.4装修质量标准第三章：工期与进度3.1工期约定3.2施工进度安排3.3工期延误责任第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式及期限4.3价款调整事项4.4支付凭证第五章：施工单位责任5.1施工质量及安全5.2施工单位现场管理5.3施工单位服务承诺第六章：甲方（宗教场所）责任6.1提供施工场地及条件6.2甲方现场代表6.3甲方配合事项第七章：变更及解除合同7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更及解除合同的程序第八章：违约责任8.1甲方违约责任8.2施工单位违约责任8.3违约赔偿方式第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院9.3仲裁机构第十章：合同的履行、变更和解除10.1合同履行的期限和方式10.2合同变更的条件和程序10.3合同解除的条件和程序第十一章：其他约定11.1保密条款11.2广告宣传条款11.3知识产权保护条款第十二章：附件12.1装修设计图纸12.2材料清单12.3施工方案第十三章：附则13.1合同的签订、修改和解除13.2合同的生效、履行和终止13.3合同的废止和解除第十四章：合同的签订日期及签字盖章14.1合同签订日期14.2签字盖章部位合同编号_________第一章：总则1.1合同签订主体1条款：甲方为_________（宗教场所名称），乙方为_________（装修公司名称）。1.2合同生效条件2条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3合同解释权3条款：本合同的解释权归双方共同所有。第二章：装修项目及要求2.1装修范围4条款：装修范围包括_________（具体装修区域）。2.2装修风格及要求5条款：装修风格为_________（具体装修风格），装修要求为_________（具体装修要求）。2.3装修材料要求6条款：装修材料必须符合_________（具体标准和要求）。2.4装修质量标准7条款：装修质量必须达到_________（具体质量标准）。第三章：工期与进度3.1工期约定8条款：整个装修工程的工期为_________（具体工期）。3.2施工进度安排9条款：施工进度按照_________（具体进度计划）进行。3.3工期延误责任10条款：如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四章：合同价格与支付4.1合同总价11条款：合同总价为_________（具体金额），币种为_________（具体币种）。4.2支付方式及期限12条款：甲方支付乙方装修费用的方式为_________（具体支付方式），支付期限为_________（具体支付期限）。4.3价款调整事项13条款：如遇材料价格变动等不可抗力因素，双方可协商调整价款。4.4支付凭证14条款：甲方支付乙方装修费用后，乙方应提供正式的支付凭证。第五章：施工单位责任5.1施工质量及安全15条款：乙方必须保证施工质量和施工安全，达到甲方要求。5.2施工单位现场管理16条款：乙方应在施工现场设立专职管理人员，负责现场施工管理。5.3施工单位服务承诺17条款：乙方承诺在装修过程中，按照合同约定提供优质服务。第六章：甲方（宗教场所）责任6.1提供施工场地及条件18条款：甲方应提供适宜的施工场地和必要的施工条件。6.2甲方现场代表19条款：甲方指派_________（具体姓名）为甲方现场代表，负责协调沟通。6.3甲方配合事项20条款：甲方应配合乙方完成装修工程，提供必要的支持和协助。第七章：变更及解除合同7.1合同变更条件21条款：如双方同意变更合同内容，可签订补充协议。7.2合同解除条件22条款：如一方违约严重，导致合同无法履行，对方有权解除合同。7.3变更及解除合同的程序23条款：变更或解除合同，需双方协商一致，并签订相应的协议。第八章：违约责任8.1甲方违约责任24条款：甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。8.2施工单位违约责任25条款：乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。8.3违约赔偿方式26条款：违约赔偿方式按照合同约定的赔偿金额或者根据实际情况协商确定。第九章：争议解决9.1争议解决方式27条款：双方发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖法院28条款：本合同的诉讼管辖法院为_________（具体法院名称）。9.3仲裁机构29条款：如双方同意仲裁，可向_________（具体仲裁机构名称）申请仲裁。第十章：合同的履行、变更和解除10.1合同履行的期限和方式30条款：乙方应按照合同约定的方式和期限完成装修工程。10.2合同变更的条件和程序31条款：合同变更需双方协商一致，并签订补充协议。10.3合同解除的条件和程序32条款：合同解除需双方协商一致，并签订解除协议。第十一章：其他约定11.1保密条款33条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。11.2广告宣传条款34条款：未经双方协商一致，任何一方不得使用对方名称或合同内容进行广告宣传。11.3知识产权保护条款35条款：双方同意，合同涉及的知识产权归原作者所有，未经原作者同意，不得擅自使用。第十二章：附件12.1装修设计图纸36条款：附件一为装修设计图纸，双方确认无误后签字盖章。12.2材料清单37条款：附件二为材料清单，双方确认无误后签字盖章。12.3施工方案38条款：附件三为施工方案，双方确认无误后签字盖章。第十三章：附则13.1合同的签订、修改和解除39条款：本合同的签订、修改和解除，需双方协商一致，并签订相应的协议。13.2合同的生效、履行和终止40条款：本合同自双方签字盖章之日起生效，履行完毕后合同终止。13.3合同的废止和解除41条款：合同的废止和解除，需双方协商一致，并签订解除协议。第十四章：合同的签订日期及签字盖章42条款：本合同签订日期为_________（具体日期）。43条款：甲方代表（签字）：_________44条款：乙方代表（签字）：_________45条款：见证人（签字）：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊要求46条款：甲方有权对装修工程进行监督和检查，确保乙方的施工质量和进度符合合同约定。47条款：甲方有权要求乙方对施工过程中的问题进行整改，以确保工程质量。48条款：甲方有权在必要时对施工方案进行调整，乙方应根据甲方的要求进行相应的修改。附加条款二：乙方为主导时的特殊要求49条款：乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工队伍和专业技术人员，确保施工质量。50条款：乙方应严格按照约定的工期和进度完成装修工程，如有延误，应承担相应的违约责任。51条款：乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时解决甲方提出的问题。附加条款三：有第三方中介时的特殊要求52条款：如双方同意由第三方中介参与合同履行，中介应公正、客观地协调双方关系，并提供专业服务。53条款：中介应按照合同约定，负责监管施工过程，确保工程质量和进度符合双方要求。54条款：中介应定期向甲方汇报施工情况，并及时解决甲方提出的问题。55条款：中介如有违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。56条款：中介应按照约定收取中介费，费用应在合同约定的支付期限内支付。57条款：中介应保持中立立场，不得偏袒任何一方，确保合同的公正履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计图纸2.材料清单3.施工方案4.补充协议5.支付凭证6.违约赔偿协议7.争议解决仲裁协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定提供施工场地和条件未按约定支付装修费用干涉乙方的正常施工过程2.乙方违约行为：未按约定完成装修工程施工质量和进度不符合合同要求未按约定使用合格材料3.第三方中介违约行为：未公正、客观地协调双方关系未按约定监管施工过程未及时解决甲方提出的问题三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约责任：违约方应当依法承担的赔偿责任。4.工期延误：乙方未按约定的工期完成装修工程的行为。5.争议解决：双方因合同履行产生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度不符合约定：及时与乙方沟通，了解施工情况要求乙方采取措施加快进度必要时可要求违约赔偿2.施工质量问题：要求乙方及时整改如有严重质量问题，可要求重新施工要求乙方承担违约责任3.付款纠纷：按照合同约定的支付方式和期限支付装修费用要求乙方提供正式的支付凭证如有付款争议，可通过协商或法律途径解决4.第三方中介不履行职责：要求中介及时汇报施工情况要求中介解决甲方提出的问题