水利枢纽水泵施工合同

水利枢纽水泵施工合同合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于业主拟对____________________（工程名称）进行施工，现经双方友好协商，就施工相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：主要包括____________________等。二、合同金额2.2合同金额为固定价，不因施工过程中材料价格、人工费用等变动而变动。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应当承担由此产生的违约责任。四、施工质量4.1乙方应当按照约定的施工内容、施工标准、施工工艺进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任。质保期限自工程验收合格之日起计算，期限为__________年。五、合同的履行5.1业主应当按照约定的时间和方式向乙方支付合同金额。5.2乙方应当按照约定的工期、质量标准完成施工。5.3双方应当共同参加工程验收，工程验收合格后，乙方按照约定承担质保责任。六、违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应当按照逾期付款的方式向业主支付违约金。6.2乙方施工质量不符合约定的，乙方应当负责修复，并承担由此产生的费用。6.3业主未按照约定的时间和方式支付合同金额的，应当按照逾期付款的方式向乙方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期限届满之日终止。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备的技术规格书4.工程量清单5.付款凭证和支付证明6.验收报告7.质保书8.变更订单9.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照约定的工期完成施工。2.质量不符合约定：乙方施工的质量不符合合同规定的标准。3.支付违约：业主未按照约定的时间和方式向乙方支付合同金额。违约行为的认定需根据合同条款和相关法律法规进行判断。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托施工并支付合同金额。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照约定进行施工。3.工期：指合同约定的完成施工的时间段。4.合同金额：指双方约定的施工项目的总价款。5.质保责任：指乙方在工程验收合格后，按照约定承担的一定期限的工程质量保障责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应提前与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保按期完成施工。如有延误，乙方应承担违约责任。2.质量问题：乙方应严格按照施工标准和工艺进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。3.支付问题：双方应按照合同约定的时间和方式进行支付。如出现支付问题，双方可协商解决，或通过法律途径解决。4.变更订单：如在施工过程中出现变更，双方应签订补充协议，明确变更内容、工