住宅小区暖气安装施工合同

住宅小区暖气安装施工合同合同编号：__________鉴于业主拟对其住宅小区进行暖气安装施工，为确保施工质量和工程进度，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：住宅小区暖气安装施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________第二条施工方的义务2.1施工方应按照本合同约定的工程内容、工程规模和工程预算，保质保量完成施工任务。2.2施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和规范进行施工，确保施工安全。2.3施工方应指派专业工程师负责工程的技术指导和质量控制，确保工程质量符合约定标准。2.4施工方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应按约定承担违约责任。2.5施工方应在施工过程中，遵守环保法规，确保施工对周边环境的影响降至最低。第三条业主的义务3.1业主应按照本合同约定的工程内容和工程规模，向施工方支付工程款。3.2业主应协助施工方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可、验收等。3.3业主应提供施工场地，确保施工方能够顺利进行施工。3.4业主有权对施工过程进行监督，并提出合理化建议，施工方应予以重视。3.5业主应按照约定时间支付工程款，如有逾期，应按约定承担违约责任。第四条工程质量及保修4.1施工方应对施工的暖气系统质量承担责任，确保暖气系统正常运行。4.2工程验收合格后，施工方应按约定提供保修服务，保修期自验收合格之日起计算。4.3在保修期内，如暖气系统出现质量问题，施工方应负责维修或更换相关设备。第五条工期5.1施工方应按本合同约定的工期完成施工，工期自双方签订合同之日起计算。5.2如因施工方原因导致工期延误，施工方应按约定承担违约责任。5.3如因业主原因导致工期延误，业主应按约定承担违约责任。第六条工程款支付6.1工程款支付分为三次，具体支付比例和时间如下：（1）第一次支付：合同签订后七个工作日内，支付工程预算的30%；（2）第二次支付：工程进度达到50%时，支付工程预算的30%；（3）第三次支付：工程验收合格后，支付剩余的40%。6.2业主有权对施工过程进行监督，如发现施工质量问题，有权要求施工方进行整改。6.3施工方应在收到工程款后七个工作日内开具相应金额的发票。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任。7.2施工方如未按约定工期完成施工，应支付违约金，违约金为工程预算的1%。7.3业主如未按约定时间支付工程款，应支付违约金，违约金为应付款项的1%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.工程预算明细表4.施工进度计划5.保修条款6.验收标准7.施工许可证8.环保审批文件9.施工合同备案表二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成施工，属于违约行为。2.业主未按约定时间支付工程款，属于违约行为。3.施工质量不符合约定标准，属于违约行为。4.施工过程中造成环境污染，属于违约行为。5.双方未履行合同约定的其他义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同中的委托方，负责提供施工场地和支付工程款。2.乙方（施工方）：指合同中的承揽方，负责完成施工任务和提供保修服务。3.工程预算：指根据施工内容和规模预估的工程总费用。4.工期：指合同约定的完成施工的时间段。5.违约金：指一方违约时，按照约定向对方支付的赔偿金。6.保修期：指工程验收合格后，施工方提供保修服务的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：与施工方沟通，制定补救措施，确保工程按时完成。2.工程质量问题：要求施工方立即整改，必要时更换相关设备，确保质量符合标准。3.工程款支付纠纷：查看合同约定，按照约定的比例和时间支付工程款，必要时寻求法律途径解决。4.施工安全事故：要求施工方立即停工，排查安全隐患，确保施工安全。5.环保问题：遵守