油气管道安装施工合同范本

油气管道安装施工合同范本合同编号：__________油气管道安装施工合同（范本）甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为油气管道项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的油气管道安装施工单位，双方为明确双方在施工过程中的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________油气管道安装工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________二、合同价格与支付2.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。2.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到双方约定的比例后，甲方支付相应比例的工程进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。三、工程质量与验收3.1乙方应按照约定的标准和质量要求完成施工任务。3.2工程验收合格的标准为：__________。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。3.4工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料。四、工期4.1乙方应按照双方约定的工期完成施工任务。4.2乙方如因特殊情况无法按照约定工期完成施工的，应提前向甲方说明，并协商延期。五、违约责任5.1乙方如未按照约定的标准和质量要求完成施工任务的，应承担违约责任，具体违约责任按照双方约定的条款执行。5.2甲方如未按照约定支付工程价款的，应承担违约责任，具体违约责任按照双方约定的条款执行。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，合法合规开展施工活动。7.2双方应保守合同和商业秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。7.3双方在合同履行过程中，如需变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方签字盖章确认。7.4本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至__________。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和技术规范3.工程量清单4.材料和设备采购清单5.验收标准和程序6.安全防护措施方案7.环境保护措施方案8.合同履行过程中产生的所有往来函件和通知二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的标准和质量要求完成施工任务的，视为违约。2.甲方未按照约定支付工程价款的，视为违约。3.双方未按照约定履行合同义务的，视为违约。4.乙方未按照约定的工期完成施工的，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工所需场地、资料、设备等，视为违约。6.双方泄露合同和商业秘密，未经对方同意，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：油气管道项目的业主。2.乙方：具有相应资质和能力的油气管道安装施工单位。3.合同总价：双方约定的油气管道安装工程的总体费用。4.预付款：合同签订后，甲方支付给乙方的合同总价的一定比例的费用。5.工程进度款：乙方完成工程进度达到双方约定的比例后，甲方支付的费用。6.工程验收：对乙方完成的工程进行检查，以确定是否符合约定的标准和质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工过程中的技术难题，乙方应及时与甲方沟通，共同研究解决。2.遇到工期延误，乙方应提前向甲方说明，并协商延期。3.遇到合同价款的支付问题，双方应按照约定的支付方式和时间执行。4.遇到质量问题，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。5.遇到合同履行过程中的其他问题，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为油气管道项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的油气管道安装施工单位的情况。2.适用于油气管道安装