设备样品买卖合约书（32篇）

设备样品买卖合约书（32篇）设备样品买卖合约书（精选32篇）设备样品买卖合约书篇1卖方：________(下称甲方)买方：________(下称乙方)地址：________地址：________邮编：________邮编：________电话：________电话：________传真：________传真：________电子邮箱：________电子邮箱：________兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购________货物，于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物________件，甲方应于________日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。第四条买卖货款议定每件人民币________元，共人民币________元，于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清，甲方可将货停止交付，并催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应页赔偿之责。第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。第七条货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：(1)提________交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项：________本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。出卖人(甲方)(签章)：________买受人(乙方)(签章)：________________年____月____日________年____月____日签订地点：________签订地点：________设备样品买卖合约书篇2样品买卖，又称货样买卖，是指当事人双方约定一定的样品，出卖人交付的标的物应与样品具有相同品质的买卖。由于样品买卖是在普通买卖关系中附加了出卖人的一项“须按样品的品质标准交付标的物”的担保，因此，样品买卖除适用普通买卖的规定外，还产生下列效力：1、当事人应当封存样品，并且可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的.质量相同。2、凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物的质量仍然应当符合同种物的通常标准。出卖人：__________________（以下简称甲方）买受人：__________________（以下简称乙方）兹为订购货物买卖，双方议定条件如下：第一条乙方和甲方订购_______货物，甲方应于_____日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能交付一部分，应于_____日前通知乙方延缓日期；乙方若不同意，可解除合同。第三条如因天灾或其他不可抗力，致使甲方不能照期交货或不能全数交付，可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。第四条买卖价款议定每件人民币____仟____佰元，共人民币____万____仟____佰元，于甲方交货同时悉数付清。如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。第六条甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。第七条市场价格如有升降变动，各方不得主张增减货物，或借故解除合同。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。出卖人（甲方）：__________________买受人（乙方）：_______________________年____月____日设备样品买卖合约书篇3卖方：__________________(以下简称甲方)买方：__________________(以下简称乙方)为了订购要出售的商品，双方达成的协议如下：第一条乙方和甲方定购_______货物，甲方应在_____天内将货物交付乙方。第二条甲方如不能按时交货或仅按时交货，乙方应通知乙方在____天前推迟交货;如果乙方不同意，则可以取消合同。第三条甲方由于自然灾害或其他不可抗力，不能按时交货或不能全额交货的，可以延长交货期限。但是，延期天数由双方共同决定。第四条采购价格协商为_______________________________________________________款金额，共计?___________________________________________款款百元人民币，A款交付时应全额支付。如果乙方无法付款，则甲方可以停止交货直到合同终止。甲方因此遭受的损失应予赔偿。第五条乙方预见到不能在该期限内付款的，甲方可以通知甲方在____天之前推迟交货日期。如果甲方不同意，乙方可以解除合同，但对甲方造成损害的，应当承担赔偿责任。第六条甲方交付的货物与样品不同的，乙方可以要求更换或解除销售合同，由甲方承担给乙方造成的损失。第七条市场价格发生变动的，当事人不得主张增加，减少货物或者因故解除合同。本合同分为两份，由甲乙双方共同持有。卖方(甲方)：__________________买方(乙方)：_______________________年月日设备样品买卖合约书篇4卖方(以下简称甲方)：买方(以下简称乙方)：特此同意以下商品的销售：第一条乙方向甲方订购货物。在合同订立之日，甲方将交付与样品相同类型，相同质量的货物。甲方应在____天内交付乙方。第二条如果甲方不能按时交货或仅部分交货，则乙方应通知乙方在____天之前推迟交货日期;但是，如果乙方不同意，则可以终止合同。因此，如果乙方受损，乙方可以要求赔偿，甲方无异议。第三条：由于自然灾害或其他不可抗力原因，甲方不能按时交付或不能全额交付的，可以推迟期限。但是，延迟天数应由双方共同决定。第四条：约定每次购买应支付人民币_________________________________，同时全额交纳交货价。如果乙方未能全额付款，则甲方可以停止交付货物并同意敦促他在一定时间内付款。如果交货没有逾期，则甲方可以终止合同。甲方还必须要求赔偿所遭受的损失。第五条乙方预见到不能在该期限内付款的，乙方可以通知甲方在______天前延长交货期。如果甲方不同意，乙方可以终止合同。损害对方的，应当承担赔偿责任。第六条甲方交付的货物与样品不同的，乙方可以要求更换或解除销售合同。甲方无异议。因此，那些遭受乙方损害的人必须要求赔偿。第七条货物价格有变动的，当事人不得主张涨价，跌价或因故终止合同。第八条____相同的副本，甲，乙双方各持有____副本作为证据。卖方(甲方)：______年月日买方(乙方)：______年月日设备样品买卖合约书篇5出卖人(以下简称甲方)：_______________买受人(以下简称乙方)：_______________兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于__________日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于__________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。第四条买卖货款议定每件人民币___________元，共人民币___________元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的，可于___________日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。第八条合同一式______份，甲、乙双方各执__________份为凭。出卖人(甲方)：_______________买受人(乙方)：______________________________年___________月__________日设备样品买卖合约书篇6出卖人(基地)：__________(以下简称甲方)签订地点：___________买受人(企业)：__________(以下简称乙方)签订时间：________年____月____日甲、乙双方本着平等自愿，互惠互利的原则，按照常山“三联三增”产销协作机制建立产销协作关系，以降低生产成本，提高品质，有利于企业组织生产，促进销售，经双方协商，特订合作协议，具体条款如下：一、挂联基地基本情况：挂联基地名称：_______________________________;座落位置：___________________________________;总面积：______亩;总株数______株;树龄________年;二、挂联基地应达到的要求：1、栽培技术标准：甲方严格按照农业部门制定的《常山“三联三增”挂联生产技术规程》组织实施，并接受企业等技术人员的指导，出口基地的则外按照出口基地标准执行。2、甲方在管理形式上，要逐步达到“五个统一”即：统一质量标准、统一技术指导、统一生产管理、统一供应农资、统一销售产品，以确保产量和质量规格。3、如无自然灾害等不可抗力原因，________年挂联基地产量应达到____公斤;二级果以上优质果率达_______%;其中特级果率达_______%.三、挂联双方生产方面的权利与义务：1、乙方帮助甲方制定全年生产管理与桔园改造计划，为达到优质丰产示范的目标，根据基地实际情况双方共同做好如下事项：①对基地进行行基础设施等方面建设主要有：____________________________________________________________________________________________.②对基地进行技术改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.⑨对基地配置生产工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.④其它有关措施：_________________________________________________________________________________________________________________.2、乙方有权制定自己的企业生产与收购标准，但标准不能低于农业部门所制定的生产技术标准与国家、地方标准，并要求甲方予以实施。3、乙方指派专人对甲方每年不少于4次的实地技术指导和培训。4、乙方积极为甲方提供物质、生产设备、基础设施建设等方面的各项服务。5、甲方要严格按照乙方所提出的要求进行生产，如有变化需提前向乙方提出。6、甲、乙双方有同等享受上级部门各种优惠政策的.补助权利，其补助要求按照县有关文件执行。四、挂联双方的产品收购：1、按照常山“三联三增”协作机制，乙方对甲方挂联基地范围内达到要求的实行优质优价收购。挂联基地收购数量最少为：______公斤。2、乙方收购标准及价格：要求果形扁圆或高扁圆，具有本品种固有特征，包泽黄色或浅橙黄色，可溶性固形枷≥10.0.果面光洁，无溃疡病，基本无影响果面美观的未愈合的机械伤，特一级果的各种病虫、机械等危害斑累计不超过果皮总面积的%(建议5%～10%)，二级果危害斑累计不超过果皮总面积的________%.其中：特级果(φ85∽;95的收购价：_______元公斤;一级果(φ75∽;85的收购价：__________元公斤;二级果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收购价：_______元公斤。甲乙双方协定的标准、价格：______________________________________________________________________________________________.3、收购时间：___________________________________________________交货地点：___________________________________________________付款方式：___________________________________________________4、协议争议的解决方式：本协议在履行过程中，如在收购质量标准上发生纠纷，由双方当事人协商解决或向常山“三联三增”质量协调小组提出协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第——种方式解决：(一)提交_______仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。5、其它事项_______________________________________________________________________________________________________________.五、违约责任：1、由于甲方未按照乙方生产要求或农业部门提出的生产要求实施，无其它合理原因，造成果品质量达不到要求的，乙方有权拒收不合格产品并将回收多投入的成本及上级的有关补助。2、乙方如未能按照合同价收购，则需赔偿甲方市场收购价与合同价差价的两倍，反之亦然。3、其它_____________________________________________.六、以上条款必须共同遵守，协议未尽事项，由双方协商解决。如有一方违约，由违约方赔偿损失，本协议壹式六份，甲、乙双方各执壹份，监证单位、工商局、农业局、所在乡镇农办各执壹份，双方签字后生效。出卖人出卖人(章)：住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：编码：买受人买受人(章)：住所：法定代表人：癸托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：编码：监证单位意见设备样品买卖合约书篇7甲方：_________代表人：_________地址：_________乙方：_________地址：_________代表人：_________甲乙双方代表经过友好协商签订本合同。第一条根据乙方要求，甲方同意按甲方提供的凭规格买卖（详见附件），提供_________型气垫船_________艘，每艘_________万美元。于乙方支付本合同规定的预付款后_________个月内交船。交船技术条件按本合同附件规定。关于本合同各期付款的日期，以签订本合同日期算起。_________..d.的总金额为_________..d.（大写：_________美元）该金额为_________艘_________型气垫船的fb价格。即在_________港口的交货价。总金额中不包括燃料、食品和培训等费用，但总金额包括下列费用：1._________1._________型气垫船的价格；2._________型气垫船的系泊试验费，航行试验费及建造期间至签署交船证书之前的停泊码头费、船坞费和保险费等。第三条1.凡与履行本合同有关的发生在甲方境内的税收、关税手续费等由甲方负担。2.凡与履行本合同有关的所有银行费用及在甲方国境以外的税收、关税、运输、保险、手续费由乙方负担。第四条为了保证甲方能够连续进行生产，并履行合同规定的支付进度，乙方同意下列付条款中规定的义务。1.本合同的总金额以美元现汇支付。本合同的总金额的支付时间和美元金额如下：_________；2.本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日前支付总金额_________％的预付款..d._________（大写：_________美元）；3.第一期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计..d._________（大写：_________美元）；4.第二期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计..d._________（大写：_________美元）；5.第三期付款在本合同签字之日起_________个月内，即不迟于________年____月____日支付总金额_________％的货款，计..d._________（大写：_________美元）；6.每期付款乙方在二（2）周前委托乙方银行开立经甲方银行通知的以_________为受益人的不可撤销的信用证，乙方根据甲方即期汇票支付每期货款。第五条1.本合同的_________型气垫船在建造过程中的检验，由甲方检验部门负责。甲方将提前1个月通知乙方派代表参加试航验收。如乙方届时不能派出代表参加试航，甲方将验收证件交予乙方，验收证件对双方均有效。2.本合同的_________型气垫船在完成试航和验收，以及乙方在履行了合同规定的义务之后，双方代表即签署交船证书。证书一式四份，双方各执两份，并由甲方申请办理海关放行手续。此时，abc型气垫船转移至乙方，此后所发生的风险和费用由乙方负责。第六条1.本合同_________型气垫船的船体，机电设备在正常运行和维修保养条件下，保证期为十二（12）个月，自_________型气垫船交船证书签字之日算起。2.在保证期内，凡属制造质量和所用材料而产生的缺陷，甲方负责进行修理，或更换有缺陷部分。3.甲方对于正常合理磨损和使用不当所造成的损坏，均不负赔偿责任。第七条1.双方有义务对本合同保密，未经对方许可，不得将本合同内容泄露给第三国。乙方保证不向别国转让合同规定的产品和资料。2.凡属与本合同有关的通知和函电，应采用秘密方式，通过住在本国的_________渠道直接送交本合同有关方面之机构。第八条1.在本合同履行期间，双方对发生的任何意见分歧均应以友好协商的原则解决。2.本合同用英文书就正本两份，各执一份。3.本合同自双方代表签字之日起，立即生效。4.本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________________年____月____日________年____月____日附件交船技术条件1._________型气垫船完工文件目录；2.舱室名称对照表；3.机械部分备件和专用工具供应明细表；4.电器部分备件和专用工具供应明细表。_________注：商品的规格（ecfca）是表示商品质量的指标，以此指标作为检验商品的标准。有些商品由于结构、性能复杂，安装、操作和维修等需要一定的程序，故凭规格买卖的产品，必须有产品性能说明书、技术图表及操作和维修手册等技术文件。这些技术文件作为协议书的39;附件，具有法律效力。虽然合同货物是依商品规格为检验标准，但商品由谁来检查、验收，发放合格证书应在协议书中明确设备样品买卖合约书篇8出卖人：（以下简称甲方）买受人：（以下简称乙方）兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。第四条买卖货款议定每件人民币仟佰元，共人民币万仟佰元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。出卖人（甲方）：设备样品买卖合约书篇9出卖人：(以下简称甲方)买受人：(以下简称乙方)兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购______货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物____件，甲方应于____日内交付乙方。第二条质量标准乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。第三条交货时间、地点甲方应在________年____月____日前将产品送至乙方指定的送货地________。第四条收货与验货乙方指定的收货人：收货人1：姓名________，身份证号____________，联系电话____________;收货人2：姓名________，身份证号____________，联系电话____________。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方，作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后____日内自行对产品进行质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进行封存，甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检，按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。第五条付款时间、方式乙方应在收货后____天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。第六条违约责任与合同解除1.甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款的千分之____向乙方支付违约金;逾期超过____天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同约定追究甲方违约责任。2.乙方如未按约定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之____向甲方支付违约金;逾期超过____天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同约定追究乙方违约责任。第七条争议解决甲、乙方如发生争议纠纷，均应友好协商。如协商不成，可向原告住所地的人民法院诉讼解决。第八条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延长日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。第九条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。第十条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。第十一条合同生效本合同一式____份，双方各执____份，双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人，均为法人代表或法人委托人，传真件与正本一致，同具法律效力。出卖人(甲方)：法定代表人：签订日期：______年____月____日买受人(乙方)：法定代表人：签订日期：______年____月____日设备样品买卖合约书篇10室内装饰工程施工承包合同书20__年八月致力于设计行业打造装饰品牌装饰装修工程施工合同发包人（甲方）：委托代理人：电话：工程设计师：电话：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家居装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一部分工程概况第1条、工程地点：________________________________________________第2条、工程内容及做法（详见工程施工项目确认表及报价单）。第3条、工程承包方式：双方商定采取以下承包方式：（1）承包人包工、部分包料（详见报价单），发包人提供部分材料（详见报价说明）；（2）承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求，与工程实际使用量的误差应在+-8％以内。（3）由承包人提供的材料必须符合国家标准，有质量检验合格证明产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题，由承包人承担责任，且不受工程质量保修期限的限制。第4条、工程期限_______天；开工日期_______年_______月_______日；竣工日期_______年_______月_______日。：_____________________元,为不含税报价（详见装修工程报价单）。第二部分施工图纸_______元，由发包人支付（此费用包括/不包括在工程价款内）。第三部分发包人义务第1条、开工前三天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；第2条、提供施工期间的水源、电源；第3条、负责协调施工队与邻里之间的关系及相关装修手续（物管等），并承担相关费用；第4条、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；第5条、施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；第6条、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、阶段验收、竣工验收。第四部分承包人义务第1条、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；第2条、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；第3条、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五部分工程变更第1条、工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见装修工程变更单）。第六部分材料的提供第1条、由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续。需要保管的，发包人应作好密封标志，并交由现场管理人员保管；第2条、由承包人提供的材料，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第三条，所提供材料保证一年内不掉色。第七部分工期延误第1条、对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：（1）工程量变化和设计变更；（2）发包人同意工期顺延的其他情况；（3）发包人五金件（不含门锁、洁具等）安装；第2条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。第3条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期不顺延。第八部分质量标准第1条、双方约定本工程施工质量标准为现行家居装饰装修验收标准。第2条、施工过程中双方对工程质量发生争议，由发包人指定拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。第九部分工程验收和保修第1条、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）__隐蔽工程验收__；（2）__水电工程完工__；（3）__中期验收（木作工程完工），并作好工作量统计决算__；（4）ICI漆工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见工程验收单）。第2条、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收（否则视同工程合格），填写工程验收单（见工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（见工程结算单）。第3条、工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，发包人可要求承包人提交说明书、保修单和环保说明书。第4条、在正常使用条件下，本工程保修期为12个月，保修期自住家居装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。验收合格签字后，填写工程保修单（见工程保修单）。有防水要求的`厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程，保修期为24个月。第5条、在正常使用条件下，工程应在一定时期内保证合格的质量标准，不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次（处）严重质量问题的，承包人除提供保修之外，另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失，并向发包人支付工程质量违约赔偿，金额为发生严重质量问题的工程的造价（根据附工程报价单）。严重工程质量问题是指在正常使用条件下：防水工程出现3处以上渗漏；暖气、煤气、给排水改动工程出现断裂、漏水、漏气（材料质量问题除外）；墙面、吊顶等涂料工程出现0.5M2以上的涂料表层脱落；吊顶、吊柜、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落（材料质量问题除外）；墙砖超过5处（块）以上松动、脱落；地砖、地板工程出现5处（块）以上显著隆起、凹陷、移位，或松动、脱落（材料质量问题除外）；木工工程出现开裂、脱胶（榫）、松动、变形（材料质量问题除外）。第十部分工程款支付方式第1条、双方约定按以下方式支付工程款：第2条、工程中期验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后2日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程款。每项工程增加项目结算应在每次付款时结清。第十一部分违约责任第1条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。第2条、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。第3条、因一方原因，造成合同无法继续履行时，终止方应提前5天通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。第十二部分合同争议的解决方式第1条、本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。第十四部分几项具体规定第1条、因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。第2条、施工期间，承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善，违规操作而造成的一切后果，由承包人负责。第3条、施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_______点_______分至_______点_______分；下午_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工，并不在施工现场从事与工程无关的活动。第十五部分附则第1条、本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。第2条、本合同一式_______份，双方各执_______份。第3条、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。备注：（1）从竣工验收之日计算，保修期为壹年。（2）保修期内由于承包人施工不当造成质量问题，承包人无条件地进行维修，并根据本协议的规定对发包人进行赔偿；（3）保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏，或不能正常使用，承包人酌情收费。（4）本保修单在发包人签字、承包人签字（盖章）后生效。发包人签字：承包人签字（盖章）：设备样品买卖合约书篇11甲方（卖方）：乙方（买方）：经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的装载机让给乙方一事达成一致协议如下：一、装载机工程机械概况品牌：柳工装载机型号：50C车辆识别代号：50C二、转让价格：20元三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。四、甲方承诺对上述装载机转让合同范本享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述装载机。如因第三人向乙方主张装载机的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。五、装载机现状已由双方确认。因该装载机系二手旧机，甲方对于装载机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该装载机的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。六、装载机由甲方于________年____月____日，在广汉顺兴交付给乙方，乙方采取现场验收的方式进行验收，乙方对装载机的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的，应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决，交付后即视为验收合格。七、装载机交付后，因该装载机的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担，包括装载机本身的故障、质量问题产生的损失以及对第三人的侵权所产生的损失，交付后所造成的一切事故和违法事故责任均全部由乙方承担，甲方不承担相应的法律责任。八、如甲方在装载机交付后承担了上述责任，甲方有权向乙方追偿。九、因履行装载机转让合同范本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。十、本装载机转让合同范本协议自签订之日起，双方签字生效，一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：乙方：________年____月____日买卖合同篇7甲方：乙方：根据《民法典》《中华人民共和国招标投标法》和前年招投标中标单位供煤业务的实际，甲乙双方本着自觉自愿、互惠互利、公平合理的原则，共同配合搞好____市____区集中供热这项民生工作，确保供热质量，在拖欠上年度煤款的情况下延续今冬明春供暖用煤，经充分协商一致重新变更签订以下供煤承包合同。一、质量标准：________年度锅炉用煤主要指标(靖远大矿)(最低大卡不能低于5500大卡公斤)二、合同履约形式：根据甲方的实际情况，以乙方承包形式，确保供暖期两台40链条锅炉和一台40循环流化床锅炉供热面积80万平方米的全部用煤炭量(每吨单价610元，过磅2.23万吨)价款包定的额度，乙方实行盈亏自负。三、交货地点：甘南__公司煤场四、供货时间：________年____月____日—________年____月____日供暖时间：________年____月____日—________年____月____日五、合同价款：(含运费、装卸费及煤款)并提供国家正式税务发票。六、付款方式：1、________年____月底，付总价款20%。2、________年____月底，付总价款20%。3、________年____月底，付总价款15%。4、________年____月底，付总价款10%。5、________年____月底，付总价款10%。6、________年____月底前，付总价款25%。七、其它约定事项：1、根据双方谈判的约定，本合同签订后甲方向乙方支付上年度欠款810万元，乙方必须在本年____月____日前供煤20吨以上，并保证甲方在供暖期内的库存不低于20吨。若低于20吨，向甲方赔偿不足部分(以货币形式)。2、乙方必须遵守供煤谈判的承诺，保证甲方锅炉出水温度130度、回水温度70度，保证甲方供暖正常运转。乙方如造成甲方燃煤断档，乙方必须承担由此产生的双倍费用(甲方用做自行购进煤款、运输费及其它相关费用)。甲方不按合同付煤款造成燃煤断档，乙方不负一切损失。3、根据国家节能减排的政策和甲方能耗检查工作的要求，乙方供应原煤必须达到合同中所规定的质量标准，承担主承包的责任，供暖期结束后总耗煤超过4.28万吨时予以追加，不足4.18万吨予以扣减，每车必须携带随车化验单和磅单，甲方进行到场化验抽样计量，如化验发热量低于合同约定标准100大卡及时告知乙方提高质量。如低于300大卡时将视为乙方违约，甲方有权要求乙方必须承担由此给甲方造成的一切损失。4、此合同未尽事宜双方协商解决，如双方应差异较大，造成无法协商，提交乙方当地法院裁决。5、如果甲方在20-________年度，实际供热面积超出80万平方米，超出部分另行计算，同时增加合同总价款。6、此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自签章之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日设备样品买卖合约书篇12上诉人(原审原告)河北科力空调工程有限公司,住所地枣强县富强北路167号。法定代表人李英宽，董事长兼总经理。委托代理人汤涛，河北科力空调工程有限公司职员。被上诉人(原审被告)北京日月房地产开发有限公司,住所地北京市大兴区榆垡镇今荣街69号。法定代表人吴山永，董事长。委托代理人安亚利，北京日月房地产开发有限公司职员。上诉人河北科力空调工程有限公司(以下简称科力空调公司)因与被上诉人北京日月房地产开发有限公司(以下简称日月房地产公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院()丰民初字第20453号民事判决，向本院提起上诉。本院于__年12月29日受理后，依法组成由法官周荆担任审判长，法官芦超、郑亚军参加的合议庭，于__年1月12日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。科力空调公司在一审中起诉称：__年9月13日，科力空调公司同日月房地产公司签订1份工矿产品购销合同，价款为：21000元。当时双方约定：科力空调公司送货到日月房地产公司开发建设的位于北京市丰台区芳古园一区16号楼。日月房地产公司预付定金30%、安装调试后付40%、运行3个月后付35%、余款1年付清。科力空调公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是日月房地产公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令日月房地产公司给付货款21000元和债务利息9525.6元，并承担诉讼费。日月房地产公司在一审中答辩称：日月房地产公司先后付给科力空调公司4200元和16800元，已付清科力空调公司的货款，科力空调公司也给日月房地产公司开具了发票。尽管科力空调公司对日月房地产公司给付货款16800元存有异议，日月房地产公司提供的证据不足以证明16800元货款是科力空调公司拿走的。但是，科力空调公司现在起诉要求日月房地产公司给付货款16800元的诉讼请求已过诉讼时效，请求法院驳回科力空调公司的全部诉讼请求。一审法院审理查明：__年9月13日，科力空调公司与日月房地产公司签订了《工矿产品购销合同》，约定：日月房地产公司购买科力空调公司的排烟补风机和风机，合计价款21000元。有效期限：自__年9月6日至__年9月16日。第七条验收标准、方法及提出异议的期限：设备到现场后进行安装，后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。第九条结算方式及期限：付定金20%，到现场通过合同第七条标准付40%，运行3月后付35%，余下满1年付清。合同签订后，日月房地产公司给付科力空调公司4200元。__年底，科力空调公司按照合同约定履行了供货及安装义务。一审法院判决认定：科力空调公司、日月房地产公司在__年9月13日签订的《工业品买卖合同》是科力空调公司、日月房地产公司自愿协商达成，不违反国家相关的法律规定，应认定为有效。依法成立的合同，对双方当事人即具有法律约束力，科力空调公司、日月房地产公司均应依照合同，履行合同规定的义务。日月房地产公司提出“先后付给科力空调公司4200元和16800元，已付清科力空调公司的货款”的答辩意见，对于日月房地产公司给付科力空调公司4200元，科力空调公司予以认可。对于日月房地产公司给付科力空调公司16800元，科力空调公司予以否认，且日月房地产公司提供的证据不足以证明日月房地产公司已给付科力空调公司16800元货款，对此该院不予采信。关于诉讼时效问题，根据《中华人民共和国民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。按照双方合同约定和科力空调公司供货时间，日月房地产公司向科力空调公司付清余款的最迟时间是__年4月底。此时，科力空调公司应该知道自己的权益遭到了侵害，而科力空调公司于__年9月23日方提起诉讼。科力空调公司提出“合同有效期到__年9月16日，__年9月23日提起诉讼未超过诉讼时效”的'主张，该院不予采纳。理由是：合同有效期限实质约定的是科力空调公司供货的期限，也可以说是在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。实际上，双方在合同有效期限内，只存在__年底科力空调公司向日月房地产公司提供并安装价值21000元风机这1笔买卖，此后双方就再没有过依据该合同的买卖关系。而科力空调公司向日月房地产公司供应的价值21000元风机在__年底已安装完毕。故日月房地产公司关于科力空调公司的主张已经超过诉讼时效的抗辩理由成立。科力空调公司未提供证据证明其主张存在诉讼时效中断或重新起算的事由，故其诉讼请求依据不足，该院不予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定，判决：驳回河北科力空调工程有限公司的诉讼请求。科力空调公司不服一审法院上述民事判决，向本院提起上诉。其主要上诉理由是：一、科力空调公司在合同有效期内要求日月房地产公司给付货款合法合理。二、一审判决错误理解和适用了2年诉讼时效的规定。三、双方签订的合同是日月房地产公司提供的，若有不同理解，应从不利于日月房地产公司方面解释。科力空调公司请求二审法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。日月房地产公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见，但其在本院庭审中口头答辩称：一审判决对合同有效期的认定是合理的，认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是科力空调公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释，也超过了诉讼时效。本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。上述事实，有科力空调公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。本院认为，科力空调公司与日月房地产公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。日月房地产公司提出其已付清21000元货款，但科力空调公司只认可收到4200元，否认收到16800元，日月房地产公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款，故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间，日月房地产公司最迟的付款时间应在__年4月，科力空调公司__年提起要求日月房地产公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。科力空调公司关于其在合同有效期内主张权利，并未超过诉讼时效期间的上诉主张，因合同约定的有效期限实质是科力空调公司供货的期限，即在合同有效期限内，双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内，双方只在__年底发生了1笔科力空调公司向日月房地产公司提供价值21000元设备的买卖，且已安装完毕。故科力空调公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立，应予驳回。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费二百八十一元，由河北科力空调工程有限公司负担(已交纳)。二审案件受理费五百六十三元，由河北科力空调工程有限公司负担(已交纳)。本判决为终审判决。设备样品买卖合约书篇13出卖人：__________________(以下简称甲方)买受人：__________________(以下简称乙方)兹为订购货物买卖，双方议定条件如下：第一条乙方和甲方订购_______货物，甲方应于____日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能交付一部分，应于____日前通知乙方延缓日期;乙方若不同意，可解除合同。第三条如因天灾或其他不可抗力，致使甲方不能照期交货或不能全数交付，可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。第四条买卖价款议定每件人民币____仟____佰元，共人民币____万____仟____佰元，于甲方交货同时悉数付清。如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。第六条甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。第七条市场价格如有升降变动，各方不得主张增减货物，或借故解除合同。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。出卖人(甲方)：__________________________年____月____日买受人(乙方)：__________________________年____月____日设备样品买卖合约书篇14甲方（卖方）：乙方（买方）：经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的装载机让给乙方一事达成一致协议如下：一、装载机工程机械概况品牌：柳工装载机型号：50C车辆识别代号：50C二、转让价格：20元三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。四、甲方承诺对上述装载机转让合同范本享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述装载机。如因第三人向乙方主张装载机的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。五、装载机现状已由双方确认。因该装载机系二手旧机，甲方对于装载机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该装载机的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。六、装载机由甲方于____日，在广汉顺兴交付给乙方，乙方采取现场验收的方式进行验收，乙方对装载机的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的，应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决，交付后即视为验收合格。七、装载机交付后，因该装载机的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担，包括装载机本身的故障、质量问题产生的损失以及对第三人的侵权所产生的损失，交付后所造成的一切事故和违法事故责任均全部由乙方承担，甲方不承担相应的法律责任。八、如甲方在装载机交付后承担了上述责任，甲方有权向乙方追偿。九、因履行装载机转让合同范本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。十、本装载机转让合同范本协议自签订之日起，双方签字生效，一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：乙方：____日设备样品买卖合约书篇15合同编号__________________（版）卖方（甲方）_______________________买方（乙方）_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等的基础上协商一致，签订本合同。第一条品种、数量、价款（可另附表）品种性别数量（头）规格（公斤头）单价（元公斤）单价（元头）金额（元）供种期限公母公母合计金额：备注：甲乙双方按实际情况选择计量单位。第二条质量标准（一）________________________________________________。（二）________________________________________________。第三条支付方式货款的支付按下列第_______项执行：（一）即时结清。（二）合同签订后，乙方支付甲方定金_______元，乙方每批提货时须付讫所提该批种猪的金额，定金抵作货款或返还。（三）其他方式__________________________________。第四条交货方式、地点及费用，按下列第________项执行：（一）甲方将种猪送到___________，运输费用由________方承担。（二）乙方到________________提货，运输费用由_______方承担。第五条违约责任（一）甲方延迟供种的，每延迟____日，应支付乙方_______元的违约金。（二）乙方逾期提货的，每延迟____日，应支付甲方________元的违约金。（三）乙方逾期支付货款的，每延迟____日，应支付甲方______元的违约金。（四）其他违约责任____________________________。第六条其他约定。第七条争议解决发生争议由双方协商解决；也可通过____市生猪业行业协会调解；或选择下列第_______项方式解决：1.上海仲裁委员会提起仲裁。2.向人民法院提起诉讼。第八条本合同一式_______份，甲乙双方各执_____份，自甲乙双方签字（盖_）之日起生效。甲方_________________________乙方________________________法定代表人_________________________法定代表人________________________委托代理人_________________________委托代理人____________________________市种猪买卖合同示范文本地址_________________________地址________________________邮编_________________________邮编________________________电话_________________________电话________________________签约地点___________________________签约地点__________________________签约日期___________________________签约日期设备样品买卖合约书篇16范例合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。为你准备了凭样品买卖合同范例，敬请关注!凭样品买卖合同范例出卖人：_________(以下简称甲方)。买受人：_________(以下简称乙方)。兹为_________货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购_________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物_________件，甲方应于____日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于____日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。第四条买卖货款议定每件人民币_________元，共人民币_________元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的`损害亦得请求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。第七条货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：(1)提交_________仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项：_________本合同一式_________份，甲、乙双方各执_________份为凭。出卖人(甲方)(签章)：_________买受人(乙方)(签章)：_________________年____月____日________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________设备样品买卖合约书篇17甲方：_______（卖方）乙方：_______（买方）经双方友好协商，甲方同意将自己的承包林地内的杉木、松木、栎木出售给乙方，经双方共同协议特立以下协议。一、甲方将自己位于的承包林地内的已成材的杉木、松木、栎木出售给乙方采伐，四界以林权证为准，乙方在砍伐中不得越界。二、乙方买甲方树木价，人民币_______元整（_______元）砍伐到一半时乙方一次付清全款。三、从订立本协议之日起，乙方必须在________年____月份砍伐完毕，越期不得继续砍伐。四、乙方负责向当地林业管理部门申请并办理合法的出售手续，甲方提供相关配合。乙方负责向当地林业管理部门和交通管理部门等机构申请并办理合法的运输手续。五、砍伐过程中所有的工伤事故与甲方无关。乙方保证进场施工不得损伤他人树木。六、乙方不得采伐未成材的小树木。因放成材树的`需要的除外。七、以上树木买卖的相关费用支出，由乙方承担，甲方所收树木价款为净得价款。此协议自双方鉴字后生效，双方互不反悔，如有哪方反悔后果自负。未尽事宜和纠纷问题双方协商解决。此协议一式二份，双方各执一份。甲方：_______乙方：_______签订时间：_______设备样品买卖合约书篇18买方：________________________（下称甲方）地址：________________________邮编：__________电话：________________________传真：__________电子邮箱：____________________卖方：________________________（下称乙方）地址：________________________邮编：__________电话：________________________传真：__________电子邮箱：____________________甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同，货物买卖合同。第一条名称、品种、规格和质量1.名称、品种、规格：________________________(应注明产品的牌号或商标)。2.质量，按下列第()项执行：(1)按照______________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。(2)按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。(3)按双方商定要求执行，具体为：__________________________（应具体约定产品质量要求）。第二条数量和计量单位、计量方法1.数量：________________。2.计量单位和方法：____________________。3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：________________________。第三条包装方式和包装品的处理：__________________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。第四条交货方式：1.交货时间：______________。2.交货地点：______________。3.运输方式：______________(注明由谁负责代办运输)。4.保险：______________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。5.与买卖相关的单证的转移：______________________。第五条验收：1.验收时间：______________。2.验收方式：____________(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。3.验收如发生争议，由______检验机构按______检验标准和方法，对产品进行检验。第六条价格与货款支付：1.单价：________；总价：__________________（明确币种及大写）。2.货款支付：货款的支付时间：________________________；货款的支付方式：________________________；运杂费和其它费用的支付时间及方式：____________________。3.预付货款：________________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。第七条提出异议的时间和方法：1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。3.乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第八条甲方违约责任：1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的______％违约金。2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之______计算，向乙方支付违约金；如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。4.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。6.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。7.其它约定：________________________。第九条乙方的违约责任：1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款______％的违约金。2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之________计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。8.其它：______________________________。第十条不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后____日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十一条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条附加条款：。。。第十三条其它事项：1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后____日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。3.本合同自________年____月____日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。4.合同如有未尽事