2025年专项工程建设工程合同模板（三篇）

2025年专项工程建设工程合同模板在合同签订之后，双方必须严格遵循合同所约定的工程范围、质量标准以及工期计划等条款，以确保项目能够按时且高质量地完成。1.工程范围：承包方需严格依据招标文件所规定的工程范围进行施工，不得擅自修改工程设计、材料规格等。若存在必要变更，需经业主方书面同意后方可实施。2.资金支付：业主应依据合同约定的进度及质量标准，按时支付相应的工程款项。承包方则需按时提交符合规范的资金使用报告和施工进度报告。3.工程质量：承包方需遵循国家相关法规及合同约定的质量标准，确保工程质量满足验收标准，严禁出现任何质量问题。4.工程变更：若需对工程内容进行变更，需经双方共同协商达成一致，并签订书面变更协议。变更后的工程应依照新的要求进行施工。5.安全生产：承包方必须严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全，并采取相应的安全防范措施，以保障工程施工人员及周围居民的生命财产安全。6.工程验收：项目完成后，业主有权组织对工程质量和数量进行验收。若发现质量问题，承包方需按要求进行整改，整改合格后方可办理竣工手续。7.保修期：工程竣工后，承包方需按照合同约定的保修期限，对工程质量进行保修，确保工程运行良好。8.违约责任：若任何一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金等。9.合同争议解决：双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。如协商无果，可通过仲裁或诉讼等方式解决，并由相关部门进行调解。10.其他事项：双方还需严格遵守其他与工程合同相关的约定，并做好合同文件的管理与保存工作，以确保双方的合法权益得到保障。2025年专项工程建设工程合同模板（二）甲方：（以下简称“甲方”）地址：____法定代表人：____联系电话：____乙方：（以下简称“乙方”）地址：____法定代表人：____联系电话：____依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程施工招标投标法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行专项工程建设的设计、施工等事宜，达成如下正式合同：第一条项目概况项目名称：____项目地址：____建设单位：甲方设计单位：____施工企业：乙方合同金额：____第二条工程内容及范围1.项目建设内容：包括但不限于工程设计、施工、监理等。2.建设工程规模：____3.建设工程质量要求：____第三条工期及关键节点1.总工期：____2.甲方规定的重要工期/关键节点及完成日期：____第四条合同价款及支付方式1.合同价款为人民币____（小写：____）；2.甲方按工程进度支付合同价款，支付方式为____。第五条建设工艺流程及技术要求1.乙方应严格遵守国家有关建设工程标准和技术规范进行设计、施工，确保工程质量满足相关标准；2.乙方应依据甲方要求提供工程设计方案，并经甲方确认后方可施工；3.若乙方在施工过程中需进行变更或修改，应及时向甲方提出书面变更申请，并待甲方书面同意后方可执行。第六条设计文件及技术交底1.设计文件应符合国家有关建设工程规范和技术标准；2.乙方应按时向甲方提交设计文件，并提供相应的技术交底。第七条施工安全及环境保护要求1.乙方应组织专业团队负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全；2.乙方应严格遵守国家有关环境保护的法律法规要求，采取必要的环境保护措施。第八条现场勘察及施工准备1.乙方应根据项目需求组织现场勘察，并提交详尽的勘察报告；2.乙方应依照项目进度要求完成施工准备工作，包括但不限于场地平整、材料准备等。第九条进度管理1.乙方应严格按照甲方规定的进度要求施工，确保项目按时完成；2.乙方应定期向甲方提供详尽的工程进度报告，包括工作进展、问题及其解决措施等。第十条工程质量管理1.乙方应设立专门的工程质量管理部门，负责全面组织实施质量管理工作；2.乙方应对工程质量进行全面检验，确保工程符合相关标准；3.乙方应依照甲方要求对工程进行质量保修。第十一条合同变更和解除1.若因不可抗力或甲方原因导致合同无法继续履行，甲乙双方可协商解除合同；2.经双方协商一致后，可对本合同内容进行变更，变更后的合同内容需经双方签字确认。第十二条违约责任1.若乙方未按合同约定的质量、工期等要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任；2.若甲方未按合同约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付；3.任何一方违反法律法规、损害他人利益的行为，违约方应承担相应的法律责任。第十三条争议解决本合同争议应首先通过友好协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第十四条其他事项本合同未尽事宜，由甲乙双方在友好协商的基础上签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十五条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，并取代双方之前的一切口头和书面约定。甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____日期：____日期：____2025年专项工程建设工程合同模板（三）甲方：____项目管理有限公司地址：____市____区____街道____号乙方：____建筑工程有限公司地址：____市____区____街道____号根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成以下建设工程合同，共同遵守并履行各项约定。第一条合同的目的和范围1.1合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在____年进行的专项工程建设中的权利和义务，确保工程质量、工期和文明施工，并维护双方的合法权益。1.2合同范围：本合同约定的专项工程建设包括但不限于____项目的设计、采购、施工、监理及相关配套设施的安装等各项工程。第二条工程内容和进度计划2.1工程内容：具体工程内容详见附件《专项工程建设方案》。2.2工程进度计划：甲乙双方应在本合同签订后十五日内制定详细的工程进度计划，并经双方共同确认后执行，确保工程按时完成。第三条工程质量和安全责任3.1工程质量：乙方承诺按照国家相关法律法规和行业标准进行工程设计、采购和施工，确保工程质量符合相关规定，并提供符合要求的质量保证书。3.2安全责任：甲乙双方共同负责落实工程建设现场的安全生产责任。乙方应成立安全管理组织，制定安全生产方案，并确保施工现场的安全与顺利进行，避免因施工事故而带来的人员伤亡和财产损失。第四条工程款支付方式和期限4.1工程款支付方式：工程款按照进度支付的原则，乙方完成相应工作后，甲方根据验收情况支付相应款项，具体支付比例详见附件《工程款支付计划》。4.2工程款支付期限：乙方完成相应工程后，应向甲方提供相关验收资料，在七个工作日内申请工程款支付，甲方在收到申请后三个工作日内完成工程款支付。第五条违约责任5.1甲方违约责任：如甲方未按本合同约定支付工程款或未按时提供相应经费，应向乙方支付相应违约金，并承担由此引起的一切损失。5.2乙方违约责任：如乙方未按本合同约定的设计、采购、施工要求进行工程建设，导致工程质量问题或工期延误，应承担相应违约责任，并赔偿甲方由此产生的一切损失。第六条争议解决6.1争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以根据双方约定的争议解决机构进行仲裁或诉讼解决。6.2争议解决机构：甲乙双方约定以____法院为第一审管辖法院，并同意接受____仲裁委员会的仲裁。第七