建筑业工地安全事故预防及责任划分协议书

建筑业工地安全预防及责任划分协议书合同编号：__________甲方（建设单位）：名称：____________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（施工单位）：名称：____________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________丙方（监理单位）：名称：____________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、总则1.协议背景为了加强建筑业工地的安全管理，预防安全的发生，保障施工人员的生命财产安全，根据国家相关法律法规和标准规范，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就建筑业工地安全预防及责任划分事宜达成如下协议。2.协议目的本协议的目的在于明确甲乙丙三方在建筑业工地安全预防方面的责任和义务，建立健全安全管理制度，加强安全教育培训，落实安全防护措施，及时发觉和消除安全隐患，保证工地施工安全，减少安全的发生。二、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________三、安全预防措施1.安全管理制度甲乙丙三方应共同建立健全安全管理制度，包括安全生产责任制、安全检查制度、安全教育培训制度、安全技术交底制度、安全奖惩制度等。安全管理制度应明确各方的安全责任，规定安全管理的流程和要求，保证安全管理工作的规范化和制度化。2.安全教育培训甲方应组织乙方和丙方的相关人员进行安全教育培训，包括国家相关法律法规、安全管理制度、安全操作规程、安全技术知识等内容。乙方应负责对施工人员进行三级安全教育培训，即公司级、项目部级和班组级安全教育培训，保证施工人员具备必要的安全知识和技能。丙方应监督乙方的安全教育培训工作，对培训内容和培训效果进行检查和评估。3.安全防护设施乙方应按照国家相关标准规范和施工组织设计的要求，设置安全防护设施，包括安全帽、安全带、安全网、防护栏杆、防护棚等。安全防护设施应符合国家标准和行业标准的要求，经过检验合格后方可使用。丙方应监督乙方的安全防护设施设置情况，对不符合要求的安全防护设施，应要求乙方及时整改。4.安全检查与整改甲乙丙三方应定期进行安全检查，包括日常检查、专项检查和综合检查等。安全检查应重点检查安全管理制度的执行情况、安全教育培训的效果、安全防护设施的设置情况、施工设备的运行情况、施工现场的安全状况等内容。对于安全检查中发觉的安全隐患，应及时进行整改。乙方应制定整改措施，明确整改责任人，限期整改完毕。丙方应监督乙方的整改工作，对整改情况进行复查，保证安全隐患得到彻底消除。四、各方责任与义务1.建设单位责任与义务甲方应按照国家相关法律法规和工程建设强制性标准的要求，办理工程建设的相关手续，保证工程建设的合法性。甲方应向乙方和丙方提供施工现场及毗邻区域内的地下管线、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。甲方不得对乙方和丙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。甲方应在工程开工前，组织乙方和丙方进行安全技术交底，明确安全技术要求和安全注意事项。甲方应定期对施工现场的安全状况进行检查，对发觉的安全问题，应及时要求乙方和丙方进行整改。2.施工单位责任与义务乙方应建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产。乙方应按照国家相关法律法规和工程建设强制性标准的要求，编制施工组织设计和专项施工方案，并经甲方和丙方审核批准后实施。乙方应加强对施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识和安全技能。施工人员未经安全教育培训或培训不合格的，不得上岗作业。乙方应按照国家相关标准规范和施工组织设计的要求，设置安全防护设施，保证施工安全。乙方应加强对施工设备的管理，定期对施工设备进行检查、维护和保养，保证施工设备的安全运行。乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，提醒施工人员注意安全。乙方应建立健全安全应急预案，定期进行演练，提高应对安全的能力。乙方应及时、如实报告安全，按照“四不放过”原则，对安全进行调查处理，落实整改措施，防止类似的再次发生。3.监理单位责任与义务丙方应按照国家相关法律法规和工程建设强制性标准的要求，对工程建设实施监理。丙方应审查施工组织设计和专项施工方案的安全性，对不符合要求的，应要求乙方进行修改完善。丙方应审查施工单位的安全生产许可证、项目经理和专职安全生产管理人员的资格证书，对不符合要求的，应要求施工单位更换。丙方应检查施工单位的安全教育培训情况，对不符合要求的，应要求施工单位进行整改。丙方应检查施工单位的安全防护设施设置情况，对不符合要求的，应要求施工单位及时整改。丙方应检查施工单位的施工设备运行情况，对不符合要求的，应要求施工单位停止使用并进行整改。丙方应定期对施工现场的安全状况进行检查，对发觉的安全问题，应及时要求施工单位进行整改。丙方应对施工单位的安全应急预案进行审查，督促施工单位定期进行演练。五、安全报告与处理1.报告程序当发生安全时，乙方应立即采取应急救援措施，组织抢救伤员，防止扩大，并在第一时间内向甲方和丙方报告。甲方和丙方接到报告后，应立即赶赴现场，组织指挥救援工作，并按照国家有关规定及时向当地建设行政主管部门和安全生产监督管理部门报告。安全报告应包括发生的时间、地点、工程项目名称、施工单位名称、伤亡人数、初步估计的直接经济损失、原因的初步判断、发生后采取的措施及控制情况等内容。2.救援措施发生安全后，甲乙丙三方应立即启动安全应急预案，组织力量进行救援，保证受伤人员得到及时救治，将损失降到最低限度。在救援过程中，甲乙丙三方应密切配合，协调行动，听从现场指挥人员的统一指挥，不得擅自行动。救援工作结束后，甲乙丙三方应及时清理现场，恢复正常施工秩序。3.调查与处理安全发生后，按照国家有关规定，由当地建设行政主管部门和安全生产监督管理部门组成调查组，对进行调查处理。甲乙丙三方应积极配合调查组的工作，如实提供有关情况和资料，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。调查组应查明发生的经过、原因、人员伤亡和经济损失情况，认定的性质和责任，提出对责任者的处理建议和防范措施。处理应按照“四不放过”原则，即原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过，对责任者进行严肃处理。六、责任划分原则1.一般原则安全的责任划分应根据的原因和各方在中的过错程度来确定。如果安全是由于一方的过错造成的，该方应承担全部责任。如果安全是由于多方的过错造成的，应根据各方的过错程度，分别承担相应的责任。2.具体情形下的责任划分如果安全是由于甲方违反国家相关法律法规和工程建设强制性标准的要求，提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，或者压缩合同约定的工期等原因造成的，甲方应承担主要责任。如果安全是由于乙方违反国家相关法律法规和工程建设强制性标准的要求，未建立健全安全生产责任制，未编制施工组织设计和专项施工方案，未对施工人员进行安全教育培训，未设置安全防护设施，未加强对施工设备的管理等原因造成的，乙方应承担主要责任。如果安全是由于丙方未按照国家相关法律法规和工程建设强制性标准的要求，对工程建设实施监理，未审查施工组织设计和专项施工方案的安全性，未审查施工单位的安全生产许可证、项目经理和专职安全生产管理人员的资格证书，未检查施工单位的安全教育培训情况，未检查施工单位的安全防护设施设置情况，未检查施工单位的施工设备运行情况等原因造成的，丙方应承担主要责任。如果安全是由于不可抗力等不可预见、不可避免的原因造成的，各方应根据公平原则，分担相应的责任。七、保险与赔偿1.工程保险甲方应按照国家相关法律法规和工程建设强制性标准的要求，为工程项目办理建筑工程一切险和第三者责任险。乙方应按照国家相关法律法规和工程建设强制性标准的要求，为施工人员办理工伤保险和意外伤害保险。丙方应按照国家相关法律法规和工程建设强制性标准的要求，为监理人员办理工伤保险和意外伤害保险。2.赔偿责任如果发生安全，造成人员伤亡和财产损失的，应按照国家相关法律法规和本协议的约定，由责任方承担相应的赔偿责任。如果甲方为工程项目办理的建筑工程一切险和第三者责任险不足以赔偿损失的，不足部分由甲方承担。如果乙方为施工人员办理的工伤保险和意外伤害保险不足以赔偿损失的，不足部分由乙方承担。如果丙方为监理人员办理的工伤保险和意外伤害保险不足以赔偿损失的，不足部分由丙方承担。八、违约责任1.建设单位违约责任若甲方未按照本协议的约定履行自己的责任和义务，导致安全的发生，甲方应承担相应的违约责任，向乙方和丙方支付违约金，并赔偿乙方和丙方因此遭受的损失。若甲方未按照国家相关法律法规和工程建设强制性标准的要求，办理工程建设的相关手续，或者未向乙方和丙方提供施工现场及毗邻区域内的地下管线、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，导致安全的发生，甲方应承担全部责任，并向乙方和丙方支付违约金，赔偿乙方和丙方因此遭受的损失。若甲方违反本协议的约定，对乙方和丙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，或者压缩合同约定的工期，导致安全的发生，甲方应承担主要责任，并向乙方和丙方支付违约金，赔偿乙方和丙方因此遭受的损失。2.施工单位违约责任若乙方未按照本协议的约定履行自己的责任和义务，导致安全的发生，乙方应承担相应的违约责任，向甲方和丙方支付违约金，并赔偿甲方和丙方因此遭受的损失。若乙方未按照国家相关法律法规和工程建设强制性标准的要求，编制施工组织设计和专项施工方案，或者未对施工人员进行安全教育培训，未设置安全防护设施，未加强对施工设备的管理，导致安全的发生，乙方应承担全部责任，并向甲方和丙方支付违约金，赔偿甲方和丙方因此遭受的损失。若乙方违反本协议的约定，在施工现场存在安全隐患的情况下，未及时进行整改，导致安全的发生，乙方应承担主要责任，并向甲方和丙方支付违约金，赔偿甲方和丙方因此遭受的损失。3.监理单位违约责任若丙方未按照本协议的约定履行自己的责任和义务，导致安全的发生，丙方应承担相应的违约责任，向甲方和乙方支付违约金，并赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。若丙方未按照国家相关法律法规和工程建设强制性标准的要求，对工程建设实施监理，或者未审查施工组织设计和专项施工方案的安全性，未审查施工单位的安全生产许可证、项目经理和专职安全生产管理人员的资格证书，未检查施工单位的安全教育培训情况，未检查施工单位的安全防护设施设置情况，未检查施工单位的施工设备运行情况，导致安全的发生，丙方应承担全部责任，并向甲方和乙方支付违约金，赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。若丙方违反本协议的约定，在发觉施工单位存在安全隐患的情况下，未及时要求施工单位进行整改，导致安全的发生，丙方应承担主要责任，并向甲方和乙方支付违约金，赔偿甲方和乙方因此遭受的损失。九、协议的变更与解除1.变更条件本协议的变更须经甲乙丙三方协商一致，并签订书面协议。因不可抗力或国家政策调整等不可预见、不可避免的原因，导致本协议无法履行或部分无法履行的，甲乙丙三方应协商变更本协议的相关内容。2.解除条件本协议的解除须经甲乙丙三方协商一致，并签订书面协议。若一方违反本协议的约定，给其他方造成严重损失的，其他方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。若因不可抗力或国家政策调整等不可预见、不可避免的原因，导致本协议无法履行的，本协议自行解除，各方互不承担违约责任。十、争议解决1.协商解决甲乙丙三方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼若甲乙丙三方在本协议中约定了仲裁条款，则应按照仲裁条款的约定，向仲裁机构申请仲裁。若甲乙丙三方在本协议中未约定仲裁条款，则任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.协议生效条件本协议自甲乙丙三方签字（盖章）之日起生效。本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。2.协议份数本协议一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份。3.协议附件本协议的附件包括但不限于施工组织设计、专项施工方案、安全管理制度、安全教育培训记录、安全检查记录、安全应急预案等。本协议的附件是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。十二、附则1.术语解释本协议中所称的“安全”，是指在建筑业工地施工过程中发生的造成人员伤亡、财产损失或环境破坏的意外事件。本协议中所称的“不可抗力”，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、火灾、战争等。2.补充规定本协议未尽事宜，甲乙丙三方可另行协商补充，并以书面形式作为