幼儿园建设工程施工合同

幼儿园建设工程施工合同合同编号：[具体编号]发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系电话]，邮箱：[发包人邮箱]。承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系电话]，邮箱：[承包人邮箱]。第二章工程概况一、工程名称：[具体幼儿园名称]二、工程地点：[具体地点]三、工程内容：包括幼儿园建筑主体的建设，如教学楼、活动室、卫生间、厨房等；室外场地的建设，如操场、绿化等；以及相关配套设施的安装，如水电、消防等。四、工程规模：建筑面积[具体建筑面积]平方米，可容纳[具体容纳人数]名幼儿。第三章合同工期一、开工日期：[具体开工日期]二、竣工日期：[具体竣工日期]三、工期总日历天数：[总天数]天，如遇不可抗力等因素导致工期延误，经双方协商同意后可相应顺延。第四章工程质量标准本工程质量标准应符合国家及地方相关标准，包括但不限于建筑工程施工质量验收统一标准等。工程必须通过相关部门的验收，且验收结果应达到合格及以上标准。承包人应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量。若工程质量不符合约定标准，承包人应负责返工、修理或采取其他补救措施，直至达到约定标准，由此产生的费用由承包人承担，如因工程质量问题给发包人造成损失的，承包人还应承担赔偿责任。第五章合同价款与支付一、合同价款形式：采用固定总价合同形式，合同总价为[具体总价]元（大写：[大写总价]），合同价款包括工程建设所需的全部费用，如材料、人工、设备等。二、合同价款调整：如遇设计变更、工程量增减等情况导致合同价款需要调整的，双方应按照相关约定进行调整。调整的依据为经双方确认的设计变更文件、工程量清单等。三、工程预付款：发包人应在合同签订后[预付款天数]日内，向承包人支付合同总价的[预付款比例]%作为工程预付款，预付款在工程进度款中抵扣。四、工程进度款支付：承包人应按照工程进度向发包人提交工程进度款支付申请，经发包人审核确认后，按照约定的支付比例支付工程进度款。工程进度款支付比例为已完成工程量的[比例]%。五、竣工结算：工程竣工后，承包人应提交竣工结算报告及相关资料，经发包人审核后，双方应按照约定的程序进行竣工结算。竣工结算价款的确定以合同约定的计价方式和调整条款为依据。第六章材料设备供应一、材料设备供应范围：本工程所需的全部材料和设备均由承包人负责采购供应，包括建筑材料、装饰材料、水电设备、消防设备等。二、材料设备供应时间：承包人应按照工程进度计划及时采购供应材料设备，保证工程施工的连续性。如因材料设备供应不及时导致工期延误的，承包人应承担违约责任。三、材料设备质量标准：承包人采购供应的材料设备应符合国家及地方相关标准，且应有产品质量合格证明文件。对于重要材料和设备，承包人应提供样品经发包人确认后方可采购供应。如材料设备质量不符合约定标准，承包人应负责更换或退货，由此产生的费用由承包人承担，如因材料设备质量问题给发包人造成损失的，承包人还应承担赔偿责任。第七章工程变更一、工程变更的范围：包括设计变更、工程量增减、工程质量标准变更等。如因发包人原因导致工程变更的，发包人应承担由此增加的费用；如因承包人原因导致工程变更的，承包人应承担由此增加的费用及工期延误的责任。二、工程变更的程序：承包人应在工程变更发生后的[变更通知天数]日内，向发包人提交工程变更申请报告及相关资料，经发包人审核同意后，由承包人组织实施。如发包人不同意工程变更的，应在收到工程变更申请报告后的[答复天数]日内予以答复。三、工程变更的价款调整：工程变更价款的确定应按照合同约定的计价方式和调整条款进行。如合同中未约定计价方式和调整条款的，双方应协商确定。第八章竣工验收与结算一、竣工验收的条件：工程完工后，承包人应完成工程竣工资料的整理，并向发包人提交竣工验收申请报告。发包人应在收到竣工验收申请报告后的[验收通知天数]日内组织相关部门进行竣工验收。竣工验收应符合国家及地方相关标准，且验收结果应达到合格及以上标准。二、竣工验收的程序：发包人组织竣工验收时，应通知承包人及相关单位参加。验收组应按照验收标准对工程进行全面检查，出具竣工验收报告。如工程存在质量问题，承包人应负责整改，直至验收合格。三、竣工结算的程序：工程竣工验收合格后，承包人应在[结算提交天数]日内提交竣工结算报告及相关资料，经发包人审核后，双方应按照约定的程序进行竣工结算。如双方对竣工结算存在争议，应按照合同约定的争议解决方式处理。第九章质量保证与保修一、质量保证期：本工程的质量保证期为[质保期年限]年，自工程竣工验收合格之日起计算。二、质量保修范围：包括工程主体结构、建筑装饰、水电安装、消防等工程的质量问题。三、质量保修责任：在质量保证期内，如工程出现质量问题，承包人应负责免费维修或更换。如因承包人原因导致质量问题无法在规定时间内维修或更换的，发包人有权委托他人进行维修或更换，由此产生的费用由承包人承担。如因发包人使用不当或不可抗力等原因导致工程出现质量问题的，承包人不承担保修责任。第十章违约与索赔一、违约行为及责任：1.发包人未按照合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期利率]%向承包人支付违约金。如逾期超过[约定天数]天的，承包人有权解除合同，并要求发包人赔偿因此造成的损失。2.承包人未按照合同约定的工期完工的，每逾期一天，应按照合同总价的[逾期罚款比例]%向发包人支付违约金。如逾期超过[约定天数]天的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿因此造成的损失。3.承包人施工的工程质量不符合约定标准的，应负责返工、修理或采取其他补救措施，直至达到约定标准，由此产生的费用由承包人承担。如因工程质量问题给发包人造成损失的，承包人还应承担赔偿责任。4.承包人未按照合同约定采购供应材料设备或采购供应的材料设备质量不符合约定标准的，应负责更换或退货，由此产生的费用由承包人承担。如因材料设备质量问题给发包人造成损失的，承包人还应承担赔偿责任。二、索赔的程序及期限：1.当一方认为对方违约或发生其他索赔事件时，应在知道或应当知道索赔事件发生后的[索赔通知天数]日内，向对方提交索赔通知及相关资料。2.对方应在收到索赔通知后的[答复天数]日内予以答复。如对方未在规定时间内答复的，视为同意索赔方的索赔要求。3.如双方对索赔事件的责任和赔偿金额存在争议，应按照合同约定的争议解决方式处理。第十一章争议解决一、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。二、争议解决机构：本合同争议的解决机构为有管辖权的人民法院。第十二章其他条款一、不可抗力：如遇不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况，导致本合同无法履行或无法完全履行的，双方应协商解决。如因不可抗力导致工期延误的，双方应根据不可抗力的影响程度相应顺延工期。二、合同生效与终止：本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕且质保期届满后终止。三