钢筋混凝土模板工程劳务承包合同

钢筋混凝土模板工程劳务承包合同甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________

乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方钢筋混凝土模板工程劳务承包事宜达成如下协议：

一、工程概况1.工程名称：______________________2.工程地点：____________________3.工程内容及规模：本工程为[具体工程名称]的钢筋混凝土模板工程，包括但不限于[详细描述工程包含的具体工作内容，如模板的制作、安装、拆除，以及相关支撑体系的搭建与拆除等]。4.工程期限：计划开工日期：______年____月____日计划竣工日期：______年____月____日总日历天数：______天

二、承包方式乙方以劳务承包的方式负责本工程钢筋混凝土模板工程的劳务作业，乙方应自行组织具备相应技能和经验的劳务人员进行施工，并承担劳务人员的工资、福利、保险等费用。

三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬：本工程劳务报酬采用以下[具体方式，如固定单价、固定总价等]计算方式：[若为固定单价，需明确单价的具体构成及单价金额，如每平方米模板制作安装拆除的劳务报酬为______元（包含人工、辅材等费用）][若为固定总价，需明确总价金额为______元]劳务报酬包含但不限于乙方完成本合同约定劳务作业范围内的全部费用，除本合同约定的调整情况外，不因任何因素调整劳务报酬。2.支付方式：双方约定按以下[具体支付节点及比例，如每月按已完工程量的80%支付，工程竣工验收合格后支付至结算总价的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期满无质量问题一次性支付]方式支付劳务报酬：每月______日前，乙方应向甲方提交当月已完工程量报表及相应的付款申请，甲方在收到后______个工作日内审核完毕，并按照审核后的当月已完工程量的______%支付劳务报酬。工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的______%。质保期为自工程竣工验收合格之日起______个月，质保期满且乙方无质量问题，甲方在______个工作日内一次性支付剩余的质量保证金。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的劳务作业进行监督、检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。按照本合同约定的支付方式和时间支付劳务报酬。2.义务：向乙方提供施工图纸、施工技术交底等相关资料，并保证资料的准确性和完整性。负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工条件。按照国家和地方有关规定办理工程施工所需的各种手续和证件，并承担相应费用。

（二）乙方权利与义务1.权利：按照本合同约定获取劳务报酬。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务：组建与工程规模相适应的劳务队伍，并向甲方提供劳务人员的花名册、身份证复印件等资料。严格按照施工图纸、施工规范及甲方的要求组织施工，确保工程质量达到合同约定标准。负责劳务人员的培训、管理，承担劳务人员的工资、福利、保险等费用，并按时足额发放，不得拖欠。遵守国家和地方有关法律法规及施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理和指挥。负责施工过程中的安全防护工作，配备必要的安全防护用品，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并承担相应的责任和费用。做好施工现场的环境保护工作，做到文明施工。负责施工过程中模板及相关材料的保管，如有丢失或损坏，应照价赔偿。在工程竣工后，按照甲方要求清理施工现场，做到工完场清。

五、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应达到[具体质量验收标准，如国家现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》等相关标准及规范的合格等级]。2.乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方的要求进行施工，确保工程质量。在施工过程中，甲方有权随时对工程质量进行检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，整改费用由乙方自行承担。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。3.工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收。甲方在接到通知后，应在[具体验收期限，如______个工作日内]组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止，整改期间的费用及延误的工期由乙方承担。

六、安全施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规及施工现场的各项安全规章制度，制定安全操作规程，确保施工安全。2.乙方应配备必要的安全管理人员，对劳务人员进行安全教育培训，提高劳务人员的安全意识和自我保护能力。3.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并采取有效的安全防护措施，防止安全事故的发生。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时向甲方报告。乙方应承担安全事故的全部责任及由此造成的一切损失。4.甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督检查，如发现安全隐患，有权要求乙方立即整改。乙方应积极配合甲方的工作，确保施工安全。

七、环境保护1.乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工过程中的扬尘、噪声、废水等污染物排放，做到文明施工。2.乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，不得随意丢弃，应按照甲方指定的地点进行存放和处理。3.如因乙方原因造成环境污染事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

八、工期延误1.因以下原因造成工期延误的，经甲方确认后，工期相应顺延：不可抗力因素；甲方原因导致的停工、窝工；设计变更或工程量增加；其他非乙方原因造成的工期延误。2.乙方应在上述情况发生后______个工作日内，向甲方提交书面报告，说明延误的原因和延误的天数。甲方应在收到报告后______个工作日内给予答复，逾期未答复的，视为同意顺延工期。3.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照劳务报酬总额的______%向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工期延误超过______天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。

九、违约责任1.甲方未按照本合同约定支付劳务报酬的，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。2.乙方未按照本合同约定的质量标准、工期要求完成劳务作业的，应按照本合同约定承担违约责任。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。3.乙方违反国家和地方有关法律法规及施工现场的各项规章制度，甲方有权责令乙方整改，如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。4.任何一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金______元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。

十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补