联合承包协议合同范本

联合承包协议合同范本甲方：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方和乙方均具备相应的承包资质和能力，为实现优势互补，共同承接[具体项目名称]（以下简称"本项目"），经友好协商，双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下联合承包协议：一、项目概述1.项目名称：[具体项目名称]2.项目地点：[项目具体实施地点]3.项目内容及要求：[详细描述项目包含的具体工作内容，如工程建设项目应明确工程范围、建设标准、质量要求等；服务项目应明确服务内容、服务标准、服务期限等]本项目的具体要求以业主（即项目发包方，以下简称"业主"）与[总承包方名称]签订的[总承包合同名称]（如有）以及业主发出的相关招标文件、补充文件、答疑纪要等为准。二、联合承包方式双方同意组成联合体，以[联合体牵头方名称]为牵头人，共同参与本项目的投标及承包工作。联合体各方按照本协议约定的职责和分工，共同对业主承担连带责任。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权按照本协议约定获取应得的项目收益。对乙方的工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。在法律法规允许的范围内，根据项目实际情况，自主决定其工作范围内的具体实施方式和方法，但应确保不违反本协议及项目要求。2.义务：负责提供完成其工作范围内任务所需的自有资源，包括但不限于人力、物力、财力等，并确保资源的充足性和适用性。按照本协议约定的时间、质量和要求，完成其工作范围内的各项任务，并承担因自身原因导致的工作延误、质量问题等责任。积极配合乙方及联合体其他成员的工作，提供必要的协助和支持，共同推进项目顺利进行。负责与业主、监理单位等相关方就其工作范围内的事项进行沟通协调，及时汇报工作进展情况，反馈问题和意见。按照国家法律法规及财务制度的规定，对其工作范围内的费用进行核算和管理，确保费用支出的合理性和合规性。（二）乙方权利与义务1.权利：有权按照本协议约定获取应得的项目收益。对甲方的工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。在法律法规允许的范围内，根据项目实际情况，自主决定其工作范围内的具体实施方式和方法，但应确保不违反本协议及项目要求。2.义务：负责提供完成其工作范围内任务所需的自有资源，包括但不限于人力、物力、财力等，并确保资源的充足性和适用性。按照本协议约定的时间、质量和要求，完成其工作范围内的各项任务，并承担因自身原因导致的工作延误、质量问题等责任。积极配合甲方及联合体其他成员的工作，提供必要的协助和支持，共同推进项目顺利进行。负责与业主、监理单位等相关方就其工作范围内的事项进行沟通协调，及时汇报工作进展情况，反馈问题和意见。按照国家法律法规及财务制度的规定，对其工作范围内的费用进行核算和管理，确保费用支出的合理性和合规性。四、项目费用及支付方式（一）项目费用1.本项目的承包总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该总价为固定总价，除本协议约定的调整情况外，不因任何因素而调整。2.双方各自承担其工作范围内的费用支出，包括但不限于人员工资、设备采购、材料供应、运输费用、管理费用等。（二）支付方式1.业主支付项目款项后，甲方应在收到款项后的[x]个工作日内，按照本协议约定的比例将属于乙方的款项支付给乙方。2.具体支付比例及时间如下：在项目完成[具体进度节点1]并经业主验收合格后，业主支付至合同总价的[x]%，甲方在收到款项后的[x]个工作日内支付乙方合同总价的[x]%。在项目完成[具体进度节点2]并经业主验收合格后，业主支付至合同总价的[x]%，甲方在收到款项后的[x]个工作日内支付乙方合同总价的[x]%。在项目整体竣工验收合格且结算完成后，业主支付至结算总价的[x]%，甲方在收到款项后的[x]个工作日内支付乙方至结算总价的[x]%。剩余合同总价的[x]%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题的情况下，业主将质保金支付给甲方，甲方应在收到质保金后的[x]个工作日内支付给乙方。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间、质量和要求完成其工作范围内的任务，导致项目延误或出现质量问题，应承担相应的违约责任。甲方应向乙方支付违约金，违约金金额按照本协议约定的项目总金额的[x]%计算。如因甲方违约给乙方造成损失的，甲方还应承担赔偿责任，赔偿金额以乙方实际损失为准。2.若甲方未按照本协议约定的支付方式及时向乙方支付款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付逾期违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的款项及逾期违约金。如因甲方逾期支付导致项目无法顺利进行或给乙方造成其他损失的，甲方应承担全部赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的时间、质量和要求完成其工作范围内的任务，导致项目延误或出现质量问题，应承担相应的违约责任。乙方应向甲方支付违约金，违约金金额按照本协议约定的项目总金额的[x]%计算。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任，赔偿金额以甲方实际损失为准。2.若乙方未按照本协议约定的支付方式及时向甲方支付款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向甲方支付逾期违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权暂停工作，并要求乙方支付已完成工作对应的款项及逾期违约金。如因乙方逾期支付导致项目无法顺利进行或给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。（三）双方共同违约责任1.若因双方共同原因导致项目延误、出现质量问题或违反本协议其他约定的，双方应按照各自过错程度承担相应的责任。2.如一方违约导致另一方被业主追究责任或遭受损失的，违约方应承担全部赔偿责任，并确保另一方免受任何不利影响。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[x]年。（二）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，如有下列情形之一的，一方有权解除本协议：因不可抗力致使本协议无法继续履行的；一方严重违反本协议约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的；本协议约定的解除条件成就的。（三）协议生效与终止1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议在双方按照约定完成本项目的全部工作内容，且业主支付完所有款项，双方结清所有费用及承担完各自责任后终止。（四）通知条款1.双方在本协议中填写的地址、联系方式等信息为双方的有效送达地址。任何一方如需向对方发送通知或文件，应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件等）按照上述有效送达地址发送。2.如一方变更送达地址，应提前[x]日书面通知另一方。否则，因未及时通知导致通知无法送达的，由变更方承担相应责任。（五）协议份数本协议一式[x]份，双方各执[x]份