沥青施工合同框架协议

沥青施工合同框架协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[具体项目名称]的建设，需要采购并铺设沥青，乙方具备提供相关产品及施工服务的能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方所需沥青的采购及铺设事宜达成如下框架协议：一、标的物及服务具体描述（一）沥青产品1.规格型号：乙方提供的沥青应符合国家现行标准及行业通用标准，具体规格型号为[详细列举沥青的型号，如70号A级道路石油沥青等]。2.质量要求：沥青的质量应满足道路工程施工的各项性能指标，包括但不限于针入度、软化点、延度等。具体指标按照[相关国家标准编号]《道路石油沥青》的规定执行。（二）铺设服务1.铺设范围：甲方指定的[具体施工路段范围，精确到起止点及相关桩号]。2.铺设厚度：根据道路设计要求，沥青铺设厚度为[具体厚度数值，单位毫米]。3.铺设工艺：乙方应采用符合行业规范的先进铺设工艺，确保沥青路面的平整度、压实度等符合设计及验收标准。铺设过程中应包括但不限于基层处理、沥青混合料的拌合、运输、摊铺、碾压等环节。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方提供的沥青产品质量及铺设服务进行监督检查，提出意见和建议。在乙方违反本协议约定时，有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务按照本协议约定的时间和方式向乙方支付货款及服务费用。为乙方的施工提供必要的施工条件，包括但不限于施工现场的场地平整、障碍物清理等，并协调与其他施工单位的关系，确保乙方施工顺利进行。及时向乙方提供施工所需的相关技术资料和设计图纸，并对资料和图纸的准确性负责。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付货款及服务费用。在甲方未按照约定履行义务影响乙方施工进度或造成损失时，有权要求甲方承担相应责任并赔偿损失。2.义务按照本协议约定的时间、地点、规格、质量等要求向甲方提供合格的沥青产品，并按时完成沥青铺设服务。负责沥青产品的运输、储存及铺设过程中的安全管理工作，承担因自身原因导致的安全事故责任。在施工前，应向甲方提交详细的施工方案，经甲方审核同意后严格按照方案施工。施工过程中应接受甲方及相关部门的监督检查，对不符合要求的地方及时整改。施工完成后，应按照国家及地方相关验收标准进行自检，自检合格后向甲方提交验收申请，并配合甲方组织的验收工作。如验收不合格，应负责无偿返工直至验收合格。对甲方提供的技术资料和设计图纸负有保密义务，不得向任何第三方泄露。在本协议履行完毕后，应将相关资料返还甲方。三、价格及付款方式（一）价格1.沥青产品价格：经双方协商，沥青产品单价为[具体单价数值，单位元/吨]，该价格包含沥青的采购价、运输费、装卸费等一切费用。2.铺设服务费用：铺设服务费用按照铺设面积计算，单价为[具体单价数值，单位元/平方米]，该价格包含铺设所需的人工、材料、设备等一切费用。（二）付款方式1.预付款：本协议签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的[x]%作为预付款，即人民币[具体金额数值]元。2.进度款：在乙方完成[具体施工进度节点，如完成沥青铺设工程量的50%]后，甲方向乙方支付至合同总金额的[x]%，即人民币[具体金额数值]元。3.验收款：沥青铺设工程经甲方及相关部门验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总金额的[x]%，即人民币[具体金额数值]元。4.质保金：合同总金额的[x]%作为质保金，在质保期届满后[x]个工作日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。质保期为自工程验收合格之日起[具体质保期限，单位月或年]。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、交货及施工时间（一）交货时间乙方应在收到甲方预付款后的[具体天数]天内开始组织沥青产品的生产，并按照甲方要求的时间将沥青产品分批运输至施工现场。具体每批交货时间由双方提前[x]天另行协商确定。（二）施工时间乙方应在沥青产品全部交货后的[具体天数]天内开始铺设施工，并在[具体总工期天数]天内完成全部铺设任务。施工期间如遇不可抗力或甲方原因导致的停工、窝工等情况，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后的[x]天内书面通知甲方，并提供相关证明文件。五、质量保证及售后服务（一）质量保证1.乙方提供的沥青产品及铺设服务应符合本协议约定的质量标准及相关法律法规的要求。乙方应向甲方提供产品质量合格证明文件及质量检测报告。2.在质保期内，如因乙方提供的产品质量问题或施工质量问题导致路面出现损坏等情况，乙方应负责无偿修复或更换。乙方应在接到甲方通知后的[x]小时内做出响应，并在[具体维修天数]天内完成维修工作。（二）售后服务1.质保期届满后，乙方应继续为甲方提供技术咨询服务，对甲方提出的关于沥青路面维护及保养的问题及时给予解答和建议。2.如甲方需要乙方对路面进行维修或保养，乙方应优先安排，并按照市场合理价格收取费用。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付货款及服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程款项及违约金，同时承担乙方因此造成的损失。2.若甲方未按照本协议约定为乙方提供必要的施工条件，导致乙方施工延误或无法施工的，甲方应承担乙方因此增加的费用及延误工期造成的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的时间、地点、规格、质量等要求提供沥青产品或完成铺设服务，每逾期一日，应按照合同总金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的[x]%向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。2.若乙方提供的沥青产品质量不符合本协议约定的质量标准，乙方应负责无偿更换合格产品，并承担因此给甲方造成的损失。如因质量问题导致工程质量事故，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任。3.若乙方未按照本协议约定的施工工艺或施工方案进行施工，导致工程质量不符合验收标准的，乙方应负责无偿返工直至验收合格，并承担返工费用及延误工期造成的损失。4.乙方违反本协议约定的保密义务，应向甲方支付违约金人民币[具体金额数值]元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，如一方提出解除协议，需提前[x]天书面通知对方，并经对方书面同意。因解除协议给对方造成损失的，提出解除方应承担相应的赔偿责任。（二）不可抗力1.本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.因不可抗力事件导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后的[x]天内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件对协议履行的影响程度，协商决定是否变更或解除本协议。（三）协议生效及份数1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式[x]份，甲