建设工程施工合同材料采购

建设工程施工合同材料采购合同编号：__________甲方（采购方）：公司名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（供应方）：公司名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]一、合同双方1.甲方（采购方）：系依法成立并合法存续的企业法人，主要从事[甲方主要业务范围]，拥有签订和履行本合同的合法权利和能力。2.乙方（供应方）：系依法成立并合法存续的企业法人，具备生产和供应本合同约定材料的资质和能力，拥有签订和履行本合同的合法权利和义务。二、合同标的1.材料名称：[具体材料名称]规格：[具体规格]型号：[具体型号]数量：[具体数量]单价：[具体单价]总价：[具体总价]2.材料质量标准：应符合国家相关标准及行业标准，并满足甲方在本合同中提出的特殊质量要求。检验方法：由甲方指定的专业检验机构进行检验，检验结果以该检验机构出具的检验报告为准。三、交货时间、地点及方式1.交货时间：乙方应在[具体交货时间]前将材料交付至甲方指定地点。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致交货时间延迟，乙方应及时通知甲方，并采取合理措施尽快交货。2.交货地点：[具体交货地点]，如有变更，双方应提前书面通知对方。3.交货方式：乙方应采用[具体交货方式，如送货上门、自行送达等]将材料交付给甲方，并承担相应的运输费用。四、运输及保险1.运输方式：乙方应选择合适的运输方式将材料安全、及时地运至交货地点。如因运输方式不当导致材料损坏或灭失，乙方应承担相应的赔偿责任。2.保险条款：乙方应负责为材料购买运输保险，保险费用由乙方承担。如因乙方未购买保险或保险不足导致材料损失，乙方应承担全部赔偿责任。五、验收标准与方法1.验收标准：以本合同第二条约定的材料质量标准为依据，同时参照国家相关标准及行业标准进行验收。2.验收时间及地点：甲方应在收到材料后的[具体验收时间]内进行验收，并在[具体验收地点]进行。如甲方在规定时间内未进行验收，视为材料验收合格。3.验收异议及处理：如甲方在验收过程中发觉材料存在质量问题或数量不符，应及时通知乙方，并说明具体情况。乙方应在接到通知后的[具体处理时间]内进行处理，如更换材料或补足数量等。如乙方未在规定时间内处理，甲方有权采取相应的补救措施，如自行更换材料或补足数量，费用由乙方承担。六、付款方式及期限1.付款方式：甲方应在材料验收合格后的[具体付款时间]内，以[具体付款方式，如银行转账、支票等]向乙方支付材料款项。2.付款期限：自材料验收合格之日起[具体付款期限，如30天内]，甲方应将全部材料款项支付给乙方。如因甲方原因导致付款延迟，甲方应按照逾期未付款项的[具体逾期利率]向乙方支付违约金。七、质量保证及售后服务1.质量保证期：自材料验收合格之日起[具体质量保证期，如1年]，乙方对材料的质量承担保证责任。在质量保证期内，如材料出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。2.售后服务内容及期限：乙方应提供[具体售后服务内容，如技术咨询、设备维护等]，售后服务期限为[具体售后服务期限，如2年]。在售后服务期限内，乙方应及时响应甲方的售后服务需求，并提供优质的服务。八、违约责任1.双方违约情形及责任承担：如乙方未能按照本合同约定的时间、地点及方式交付材料，每逾期一天，应按照逾期交付材料总价的[具体违约比例]向甲方支付违约金；如逾期超过[具体逾期天数]，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照材料总价的[具体违约金比例]向甲方支付违约金。如甲方未能按照本合同约定的时间支付材料款项，每逾期一天，应按照逾期未付款项的[具体违约比例]向乙方支付违约金；如逾期超过[具体逾期天数]，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付逾期未付款项的利息及违约金。如材料质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应负责免费维修或更换，如因材料质量问题给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。2.违约金计算方式：违约金的计算方式应按照本合同第八条第一款的约定执行，具体金额以逾期或违约的材料总价或未付款项为基数，按照约定的违约比例计算。九、争议解决方式1.争议解决机构：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决程序：双方应在争议发生后及时协商解决，并尽可能达成书面协议。如无法达成书面协议，应按照本条款的约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的工作，提供相关的证据和材料。十、合同生效及其他条款1.合同生效条件：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.合同份数及保管：本合同一式[具体份数，如两份]，双方各执一份，具有同等法律效力。3.其他约定事项：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十一、附则1.合同变更与解除：如双方需要变更或解除本合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行，双方应及时协商解决。2.不可抗力条款：如双方在本合同履行过程中因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行，双方应互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关的证明材料。3.法律适用条款：本合同的签订、履行、变更和解除均适用中华人民共和国法律。甲方（盖章）：_________