承包油漆劳务协议书

承包油漆劳务协议书甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方有油漆劳务需求，乙方具备提供油漆劳务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将油漆劳务承包给乙方事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.劳务内容乙方负责甲方指定场所内的油漆工程劳务工作，具体包括但不限于墙面、顶面、地面、门窗等部位的基层处理、腻子批刮、砂纸打磨、油漆涂刷等工作，确保油漆施工质量符合国家及行业相关标准以及甲方的要求。2.施工地点[详细施工地点地址]3.施工标准基层处理应平整、牢固，无裂缝、空鼓等缺陷。腻子批刮应均匀、平整，厚度符合要求，打磨后表面光滑。油漆涂刷应色泽均匀，无流坠、漏刷、起皮、透底等现象，涂刷遍数及漆膜厚度应满足设计及规范要求。4.材料供应甲方负责提供油漆工程所需的主要材料，包括但不限于各类油漆、腻子粉等；乙方负责提供施工所需的辅助材料，如砂纸、滚筒、毛刷、喷枪等小型工具及耗材，并确保所提供的辅助材料质量合格，能满足施工要求。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准进行施工。对乙方施工质量不符合要求的部分，有权要求乙方返工整改，直至达到合格标准。2.义务按照合同约定向乙方支付劳务费用。为乙方施工提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地的清理、水电供应等，并协调与其他施工单位或相关方的关系，确保乙方施工顺利进行。及时向乙方提供油漆工程所需的主要材料，并保证材料质量合格、数量充足，如因材料供应问题影响施工进度或质量，应承担相应责任。按照乙方提供的用料计划，提前合理时间通知乙方材料进场时间，以便乙方做好施工准备。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。要求甲方提供必要的施工条件和材料供应，如甲方未能提供，有权暂停施工，并要求甲方承担因此造成的损失。2.义务按照合同约定的劳务内容、施工标准及工期要求，组织具备相应技能和经验的施工人员进行施工，确保施工质量达到合格标准，并接受甲方的监督检查。负责施工安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中无安全事故发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。爱护甲方提供的施工场地及相关设施设备，如有损坏，应负责修复或赔偿。遵守施工现场的各项规章制度，文明施工，保持施工现场整洁卫生。施工结束后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照甲方要求的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金；如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明，工期相应顺延。妥善保管甲方提供的主要材料，如因乙方保管不善导致材料损坏或丢失，乙方应负责赔偿。施工过程中如发现图纸或现场实际情况与合同约定不符，应及时通知甲方，在甲方确认并出具书面变更通知后，方可进行施工调整。未经甲方书面同意，乙方擅自变更施工内容或标准的，应承担相应责任。三、劳务费用及支付方式（一）劳务费用双方经协商确定，本油漆劳务工程的总费用为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此费用为固定总价，包含乙方完成本合同约定劳务内容所需的全部费用，除因甲方书面认可的变更导致的费用增加外，不再调整。（二）支付方式1.预付款合同签订后，甲方在[x]个工作日内支付劳务费用的[x%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），用于乙方购买施工所需的辅助材料及组织施工人员等前期准备工作。2.进度款在乙方完成基层处理并经甲方验收合格后，甲方在[x]个工作日内支付劳务费用的[x%]作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.验收款在乙方完成全部油漆施工工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方在[x]个工作日内支付劳务费用的[x%]作为验收款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金剩余劳务费用的[x%]作为质保金，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质保期为自工程验收合格之日起[x]个月，质保期满后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内无息支付给乙方。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定按时支付劳务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。2.若甲方未按照合同约定提供施工条件或材料供应，导致乙方无法正常施工，甲方应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于停工损失、人员窝工损失、材料浪费损失等，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，乙方应负责返工整改，直至达到合格标准，所发生的费用由乙方自行承担；如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金；如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方擅自将本合同项下的劳务转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的全部费用，并按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金；如因转包或分包给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.若乙方违反施工现场安全管理规定或因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失，包括但不限于医疗费、误工费、赔偿金等；如因安全事故导致甲方被相关部门处罚或承担其他法律责任的，乙方应负责处理并承担全部费用，同时乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。5.若乙方未按照合同约定履行其他义务，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。五、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充