鱼塘改造工程协议书

鱼塘改造工程协议书甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拥有鱼塘需要进行改造工程，乙方具备相应的施工资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方鱼塘改造工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[鱼塘具体名称]鱼塘改造工程2.工程地点：[鱼塘详细地址]3.工程内容及要求鱼塘清淤：清除鱼塘内现有的淤泥，深度要求达到[x]厘米，确保鱼塘底部平整。清淤范围为整个鱼塘，包括塘边及塘底的杂物清理。清淤过程中产生的淤泥应妥善处理，不得随意倾倒造成环境污染。塘埂加固：对鱼塘四周的塘埂进行加固处理，采用[具体加固方式，如混凝土浇筑、石块堆砌等]，加固高度为[x]厘米，宽度为[x]厘米，确保塘埂坚固、稳定，防止漏水和坍塌。进排水系统改造：重新规划和铺设鱼塘的进排水管道，进水管道直径不小于[x]厘米，排水管道直径不小于[x]厘米。管道材质应选用[具体材质，如PVC管、钢管等]，确保排水顺畅，水质符合相关标准。进排水口应设置合理，便于控制水位和水流。护坡建设：在鱼塘边坡铺设护坡材料，如[具体护坡材料，如土工布、石块等]，护坡坡度为[x]，以防止边坡水土流失，保护鱼塘边坡稳定。鱼塘防渗处理：对鱼塘底部和边坡进行防渗处理，采用[具体防渗材料和施工工艺，如HDPE防渗膜铺设等]，确保防渗效果良好，防止鱼塘漏水。防渗处理应符合国家相关标准和规范要求。4.工程规模：鱼塘面积为[x]平方米，改造工程涉及的具体范围以双方现场确定的边界为准。二、工程期限1.开工日期：本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本工程应于开工之日起[x]个工作日内竣工。如遇不可抗力或甲方原因导致工程延误，工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件结束后[x]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。3.工期延误若因乙方原因未能按照本协议约定的工期完成工程，每延误一天，乙方应按照工程总价款的[x%]向甲方支付违约金。延误超过[x]天的，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的[x%]向甲方支付违约金。若因甲方原因导致工程延误，乙方应及时通知甲方，并由双方协商确定新的工期。甲方应承担因工程延误给乙方造成的损失，具体损失金额由双方根据实际情况协商确定。三、工程价款及支付方式1.工程总价款：本工程总价款为人民币[x]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，包含乙方完成本协议约定的全部工程内容所需的费用，包括但不限于材料采购、设备租赁、人工费用、运输费用、管理费、利润、税金等一切费用。在协议履行期间，除因本协议约定的调整事项外，任何一方不得擅自变更工程价款。2.支付方式预付款：协议签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的[x%]作为预付款，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。工程进度款：在工程施工进度达到[具体进度节点，如完成清淤工作、完成塘埂加固工作等]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付工程总价款的[x%]，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付至工程总价款的[x%]，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。质保金：工程竣工验收合格满[x]个月后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内将质保金人民币[x]元（大写：[大写金额]）无息支付给乙方。质保期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[x]个工作日内免费进行维修或整改，如乙方未按时履行维修义务，甲方有权自行维修或委托第三方维修，费用从质保金中扣除，不足部分乙方应另行支付。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权按照本协议约定的支付方式支付工程价款。有权在乙方违反本协议约定时，要求乙方承担违约责任。2.义务向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于鱼塘现状图、周边环境资料等。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，如施工许可证等（如需要）。负责协调施工现场周边关系，确保施工顺利进行。因甲方未能协调好周边关系导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应责任。按照本协议约定的时间和方式支付工程价款。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和协助办理相关手续。在施工过程中，有权根据实际情况提出合理化建议，但应经甲方书面同意后方可实施。2.义务具备完成本工程所需的相应资质和安全生产许可证，并向甲方提供相关证明文件。按照本协议约定的工程内容、质量标准、施工期限等要求组织施工，确保工程质量达到合格标准。遵守国家法律法规和施工现场的各项规章制度，文明施工，确保施工安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工现场的管理和维护，做好施工过程中的环境保护工作，避免对周边环境造成污染。按照国家相关规定和本协议约定，提供工程所需的材料和设备，并确保材料和设备的质量符合要求。材料和设备进场时，应向甲方提供质量合格证明文件，并经甲方验收合格后方可使用。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。负责工程竣工验收备案工作，并按照国家相关规定提交完整的工程竣工资料。在质保期内，按照本协议约定承担工程质量保修责任。五、工程质量及验收1.质量标准：本工程的质量标准应符合国家及地方现行的相关工程质量验收规范和标准，达到合格等级。乙方应严格按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。2.验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后[x]个工作日内组织相关人员进行验收。验收过程中，如发现工程质量不符合本协议约定或相关标准要求，甲方有权要求乙方限期整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。工程经甲方验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如甲方在规定时间内未组织验收或无正当理由拒绝验收，视为工程已通过验收，甲方应按照本协议约定支付相应的工程价款。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程部分的价款及违约金，同时甲方应承担乙方因暂停施工造成的损失。若甲方擅自变更工程内容或要求乙方超出本协议约定的范围施工，导致工程价款增加的，甲方应按照增加的工程价款支付给乙方；若导致工程价款减少的，甲方应相应扣减工程价款，并承担乙方因此造成的损失。若因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的停工损失，包括但不限于人员窝工费、设备租赁费等，具体损失金额由双方根据实际情况协商确定。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的工程内容、质量标准、施工期限等要求进行施工，乙方应负责无偿整改，直至达到本协议约定的要求。如因乙方原因导致工程质量不符合标准，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的[x%]向甲方支付违约金。同时，乙方应承担因此给甲方造成的损失。若乙方未按照本协议约定的工期完成工程，每延误一天，应按照工程总价款的[x%]向甲方支付违约金。延误超过[x]天的，甲方有权解除本协议，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照工程总价款的[x%]向甲方支付违约金。乙方还应承担因工期延误给甲方造成的损失，具体损失金额由双方根据实际情况协商确定。若乙方提供的材料和设备不符合质量要求，乙方应负责及时更换，并承担因此造成的工期延误和损失。如因乙方提供的材料和设备质量问题导致工程出现质量事故，乙方应承担全部责任。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。3.本协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括但不限于施工图纸、工程预算书、材料清单等。甲方（