水利水电土建工程施工合同条件

水利水电土建工程施工合同条件合同编号：__________甲方（发包人）：[甲方公司名称][甲方详细地址][甲方联系电话][甲方联系邮箱]乙方（承包人）：[乙方公司名称][乙方详细地址][乙方联系电话][乙方联系邮箱]一、合同协议书本合同由甲方与乙方于[合同签订日期]签订，旨在明确双方在水利水电土建工程施工过程中的权利和义务。二、通用合同条款（一）一般约定1.词语定义与解释：本合同中所使用的词语，除上下文另有规定外，具有本条款所赋予的含义。2.语言文字：本合同采用[合同约定语言文字]书写，双方应保证在合同履行过程中使用的语言文字一致。3.法律：本合同的签订、履行及争议解决适用[适用法律名称]法律。4.合同文件的优先顺序：合同文件包括本合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、合同附件、技术标准和要求等，其优先顺序按照上述顺序排列。5.合同协议书：本合同协议书是本合同的重要组成部分，双方应严格遵守。6.图纸和承包人文件：甲方应提供施工所需的图纸和技术资料，乙方应按照图纸和技术要求进行施工，并提交相关的承包人文件。7.联络：双方应通过指定的联络方式进行沟通和协调，保证合同的顺利履行。8.知识产权：双方应尊重对方的知识产权，不得擅自使用对方的专利、商标等知识产权。9.承包人人员和设备的管理：乙方应负责对其人员和设备进行管理，保证施工安全和质量。10.交通运输：乙方应负责施工所需的交通运输，保证材料和设备的及时供应。11.测量放线：乙方应按照甲方提供的测量基准进行测量放线，保证施工的准确性。12.开工：乙方应在接到甲方的开工通知后，按照合同约定的时间和要求开始施工。13.竣工：乙方应在合同约定的工期内完成工程施工，并提交竣工报告。14.工程质量：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量合格。15.试验和检验：乙方应按照合同约定进行试验和检验，保证工程质量符合要求。16.变更：如需要对工程进行变更，双方应按照合同约定的程序进行协商和处理。17.价格调整：如市场价格发生变化，双方应按照合同约定的价格调整机制进行调整。18.合同价格、计量与支付：双方应按照合同约定的价格、计量方法和支付方式进行合同价款的结算和支付。19.竣工验收：工程竣工后，双方应按照合同约定的程序进行竣工验收，保证工程符合合同要求。20.缺陷责任与保修：工程竣工后，乙方应按照合同约定的期限承担缺陷责任和保修义务。21.保险：双方应按照合同约定购买相应的保险，保证工程施工过程中的风险得到有效控制。22.不可抗力：如发生不可抗力事件，双方应按照合同约定的方式处理。23.违约：如一方违约，应承担相应的违约责任。24.索赔：如一方认为对方违约或造成损失，应按照合同约定的程序进行索赔。25.争议的解决：双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。（二）发包人1.发包人义务：发包人应按照合同约定提供施工所需的场地、道路、水电等施工条件，并支付工程价款。2.发包人代表：发包人应指定一名代表负责与乙方沟通和协调，代表发包人履行合同义务。3.发包人人员：发包人应安排必要的人员参与工程施工的管理和监督。4.施工现场、施工条件和基础资料的提供：发包人应及时提供施工现场、施工条件和基础资料，保证乙方能够顺利施工。5.资金来源证明及支付担保：发包人应提供资金来源证明，并按照合同约定提供支付担保。6.支付：发包人应按照合同约定的时间和方式支付工程价款。7.发包人违约：如发包人违约，应承担相应的违约责任，包括赔偿乙方的损失等。（三）承包人1.承包人的一般义务：承包人应按照合同约定的时间和要求完成工程施工，并承担工程质量、安全等方面的责任。2.项目经理：承包人应指定一名项目经理负责工程施工的管理和协调，项目经理应具备相应的资质和经验。3.承包人人员：承包人应安排必要的人员参与工程施工，保证施工人员具备相应的资质和技能。4.承包人设备和临时设施：承包人应提供施工所需的设备和临时设施，并负责其维护和管理。5.交通运输：承包人应负责施工所需的交通运输，保证材料和设备的及时供应。6.施工控制网：承包人应按照合同约定建立施工控制网，并负责其维护和管理。7.开工准备：承包人应在接到开工通知后，做好开工准备工作，包括编制施工组织设计、采购材料和设备等。8.测量放线：承包人应按照合同约定的测量基准进行测量放线，并提交测量成果报告。9.工程进度计划：承包人应编制工程进度计划，并按照计划组织施工，保证工程按时完成。10.承包人的试验和检验：承包人应按照合同约定进行试验和检验，保证工程质量符合要求。11.变更：如需要对工程进行变更，承包人应按照合同约定的程序进行申请和处理。12.价格调整：如市场价格发生变化，承包人应按照合同约定的价格调整机制进行调整。13.合同价格、计量与支付：承包人应按照合同约定的价格、计量方法和支付方式进行工程价款的结算和支付。14.竣工验收：承包人应按照合同约定的程序进行竣工验收，提交竣工报告和相关资料。15.缺陷责任与保修：承包人应按照合同约定的期限承担缺陷责任和保修义务，对工程出现的质量问题进行修复。16.保险：承包人应按照合同约定购买相应的保险，保证工程施工过程中的风险得到有效控制。17.不可抗力：如发生不可抗力事件，承包人应及时采取措施减少损失，并按照合同约定的方式处理。18.违约：如承包人违约，应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方的损失等。19.索赔：如承包人认为甲方违约或造成损失，应按照合同约定的程序进行索赔。20.争议的解决：如承包人与甲方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。（四）监理人1.监理人的职责和权力：监理人应按照合同约定履行监理职责，对工程施工进行监督和管理，拥有相应的权力。2.总监理工程师：总监理工程师应负责监理工作的组织和协调，代表监理人履行合同义务。3.监理人员：监理人应安排必要的监理人员参与工程施工的监理工作，保证监理工作的质量和效果。4.监理人的指示：监理人应按照合同约定发出监理指示，承包人应严格执行。5.监理人的商定或确定：如双方对某些事项存在争议，监理人应进行商定或确定，作为最终的处理结果。（五）工程质量1.工程质量要求：工程应符合国家和行业相关标准的要求，达到合同约定的质量标准。2.质量检查和检验：双方应按照合同约定进行质量检查和检验，保证工程质量符合要求。3.隐蔽工程和中间验收：对于隐蔽工程和中间验收项目，承包人应提前通知监理人进行验收，未经验收不得隐蔽或进行下一道工序施工。4.重新检验：如监理人对工程质量有异议，可要求承包人进行重新检验，如检验结果符合要求，费用由监理人承担；如检验结果不符合要求，费用由承包人承担。5.质量处理：如发生质量，双方应按照合同约定的程序进行处理，查明原因，确定责任，并采取相应的措施进行修复。（六）安全文明施工与环境保护1.安全文明施工：承包人应按照国家和行业相关标准的要求，制定安全文明施工措施，保证施工安全和文明。2.环境保护：承包人应按照国家和地方相关环境保护法规的要求，采取措施保护环境，减少施工对环境的影响。（七）工期和进度1.工期：工程应在合同约定的工期内完成，如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应按照合同约定的方式处理。2.进度计划：承包人应编制工程进度计划，并按照计划组织施工，保证工程按时完成。如需要对进度计划进行调整，应提前通知监理人。3.工期延误：如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任，并赔偿甲方的损失；如因甲方原因导致工期延误，经监理人确认后，工期相应顺延。4.工程暂停：如因不可抗力等原因需要暂停施工，双方应按照合同约定的方式处理；如因承包人原因需要暂停施工，承包人应承担违约责任，并赔偿甲方的损失。5.工程复工：如工程暂停原因消除，双方应按照合同约定的程序恢复施工。（八）材料和工程设备1.承包人提供的材料和工程设备：承包人应按照合同约定采购和提供材料和工程设备，并保证其质量符合要求。2.发包人提供的材料和工程设备：发包人应按照合同约定采购和提供材料和工程设备，并保证其质量符合要求。3.材料和工程设备的检验和交货验收：双方应按照合同约定对材料和工程设备进行检验和交货验收，保证其符合合同要求。（九）试验和检验1.试验设备与试验人员：承包人应配备满足工程试验需要的设备和试验人员，并保证其具备相应的资质和技能。2.取样和试验：承包人应按照合同约定的取样方法和试验标准进行取样和试验，保证试验结果的准确性。3.现场材料试验：承包人应在施工现场进行必要的材料试验，保证材料质量符合要求。4.现场工艺试验：对于重要的施工工艺，承包人应进行现场工艺试验，经监理人确认后，方可进行大规模施工。（十）变更1.变更的范围和内容：如需要对工程进行变更，应符合合同约定的范围和内容。2.变更程序：变更应按照合同约定的程序进行申请、审批和实施。3.变更估价：变更工程的价款应按照合同约定的估价方法进行确定。（十一）价格调整1.价格调整的范围：如市场价格发生变化，符合合同约定的价格调整范围的，应进行价格调整。2.价格调整的方法：价格调整应按照合同约定的方法进行计算和调整。（十二）合同价格、计量与支付1.合同价格形式：合同价格形式应按照合同约定确定，如固定总价、单价合同等。2.预付款：发包人应按照合同约定向承包人支付预付款，预付款用于工程前期准备工作。3.工程进度付款：发包人应按照合同约定的时间和比例向承包人支付工程进度款，工程进度款应根据工程进度进行计量和支付。4.竣工结算：工程竣工后，双方应按照合同约定进行竣工结算，确定工程最终价款。5.质量保证金：发包人应按照合同约定扣留质量保证金，用于工程质量缺陷的修复。6.最终结清：工程竣工结算后，双方应按照合同约定进行最终结清，结清工程价款。三、专用合同条款（根据具体工程情况进行详细约定）四、合同附件（一）工程量清单（详细列出工程的各项工程量和单价）（二）图纸（包含工程施工所需的各种图纸）（三）其他附件（如相关的技术规范、安全协议等）五、技术标准和要求（详细列出工程适用的技术标准和要求，包括施工工艺、质量标准等）六、工程验收（一）验收的条件和程序1.验收条件：工程应完成设计文件规定的全部内容，质量符合合同要求，相关资料齐全。2.验收程序：工程竣工后，承包人应提交竣工报告和相关资料，监理人应组织验收，验收合格后，双方应签署验收证书。（二）验收的内容和标准1.验收内容：包括工程的外观、结构、功能等方面的内容。2.验收标准：应符合国家和行业相关标准的要求，以及合同约定的质量标准。（三）验收的组织和时间1.验收组织：由监理人组织，甲方、乙方等相关单位参加。2.验收时间：应在工程竣工后[约定验收时间]内进行。七、缺陷责任与保修（一）缺陷责任期的起算和延长1.缺陷责任期的起算：从工程竣工验收合格之日起计算。2.缺陷责任期的延长：如因承包人原因导致工程出现质量问题，需要进行修复，缺陷责任期应相应延长。（二）缺陷责任的内容和修复1.缺陷责任的内容：包括工程质量缺陷的修复、整改等方面的内容。2.缺陷责任的修复：承包人应按照合同约定的时间和要求对工程质量缺陷进行修复，经监理人验收合格后，方可交付使用。（三）保修责任的范围和期限1.保修责任的范围：包括工程在保修期内出现的质量问题的修复等方面的内容。2.保修责任的期限：根据国家和地方相关法规的要求，以及合同约定的期限确定。八、争议解决（一）争议的解决方式双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。（二）仲裁或诉讼的地点和规则1.仲裁地点：如双方选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为[约定仲裁地点]。2.诉讼地点：如双方选择诉讼方式解决争议，诉讼地点为[约定诉讼地点]。3.仲裁或诉讼规则：应按照国家和地方相关仲裁或诉讼规则进行。九、合同解除（一）合同解除的条件和程序1.合同解除的条件：如一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行义务，对方有权解除合同；因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可以协商解除合同等。2.合同解除的程序：如一方要求解除合同，应书面通知对方，并说明解除合同的理由和依据；对方应在接到通知后[约定解除期限]内作出答复，如逾期未答复，视为同意解除合同。（二）合同解除后的处理1.合同解除后的结算：双方应按照合同约定进行结算，结清工程价款等相关费