




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
装修公司合同补充协议合同编号:__________装修公司合同补充协议一、总则(一)协议目的本补充协议旨在对原装修公司合同进行进一步的细化和补充,以明确双方在装修过程中的各项权利和义务,保证装修工程的顺利进行和质量保证。(二)适用范围本补充协议适用于[装修公司名称]与[业主名称]之间的装修工程合同,包括但不限于工程变更、工程质量、工期延误、工程验收、款项支付、售后服务等方面的内容。(三)定义与解释在本补充协议中,下列词语具有以下含义:1.“装修公司”:指[装修公司名称],即提供装修服务的一方。2.“业主”:指[业主名称],即接受装修服务的一方。3.“工程”:指双方约定的装修工程,包括但不限于设计、施工、材料采购等。4.“变更”:指在工程进行过程中,业主或装修公司提出的对工程设计、施工内容或其他相关事项的修改。5.“质量”:指工程符合国家和行业相关标准以及双方约定的质量要求。6.“工期”:指双方约定的工程开始时间至工程竣工时间的期限。7.“验收”:指业主对工程进行的检验和确认,以确定工程是否符合合同要求。8.“款项”:指业主应支付给装修公司的装修费用。9.“售后服务”:指装修公司在工程竣工后对工程质量提供的维修、保养等服务。二、工程变更(一)变更的提出1.业主或装修公司均可提出工程变更的要求,但应提前[具体天数]通知对方,并提交书面的变更申请。2.变更申请应包括变更的内容、原因、对工程进度和费用的影响等详细信息。(二)变更的审批1.装修公司收到业主的变更申请后,应在[具体天数]内进行审核,并将审核结果书面通知业主。2.如变更申请获得批准,双方应签订书面的变更协议,明确变更的内容、费用调整、工期调整等事项。3.如变更申请未获得批准,装修公司应向业主说明原因,并按照原合同执行。(三)变更的费用调整1.因工程变更导致费用增加的,业主应按照变更协议的约定支付相应的费用。2.如因工程变更导致费用减少的,装修公司应将减少的费用退还业主。(四)变更的工期调整1.因工程变更导致工期延长的,装修公司应及时通知业主,并按照变更协议的约定调整工期。2.如因工程变更导致工期缩短的,装修公司应采取措施保证工程按时完成,并承担因工期缩短而增加的费用。三、工程质量(一)质量标准1.工程应符合国家和行业相关标准,以及双方在合同中约定的质量要求。2.装修公司应按照设计方案和施工规范进行施工,保证工程质量符合要求。(二)质量检验1.工程施工过程中,装修公司应进行自检,保证工程质量符合要求。2.业主有权对工程进行不定期的抽检,装修公司应予以配合。3.如业主发觉工程质量问题,应及时通知装修公司,装修公司应在接到通知后的[具体天数]内进行整改。(三)质量问题的处理1.如工程质量问题属于装修公司的责任,装修公司应负责免费维修或更换,直至工程质量符合要求。2.如工程质量问题属于业主或第三方的责任,装修公司应协助业主进行处理,但不承担相应的责任。(四)质量保证金1.业主应在工程竣工后[具体天数]内支付工程总价款的[具体比例]作为质量保证金。2.质量保证金的退还条件为:工程竣工后[具体天数]内无质量问题;业主对工程质量无异议。3.如工程在质保期内出现质量问题,装修公司应负责免费维修或更换,直至工程质量符合要求,质量保证金的退还时间相应顺延。四、工期延误(一)工期延误的原因1.因不可抗力因素(如自然灾害、战争等)导致工期延误的,装修公司不承担违约责任。2.因业主原因(如未按时支付款项、提供设计资料等)导致工期延误的,工期相应顺延,装修公司不承担违约责任。3.因装修公司原因(如施工人员不足、材料供应不及时等)导致工期延误的,装修公司应承担违约责任,并按照合同约定向业主支付违约金。(二)工期延误的责任认定1.如双方对工期延误的原因存在争议,应及时协商解决;协商不成的,可委托专业机构进行鉴定。2.鉴定机构的鉴定结果为最终结论,双方应予以认可。(三)工期延误的赔偿1.如因装修公司原因导致工期延误,装修公司应按照合同约定向业主支付违约金,违约金的数额为工程总价款的[具体比例]/天。2.如因工期延误给业主造成其他损失的,装修公司还应承担相应的赔偿责任。(四)工期延误的处理程序1.如出现工期延误的情况,装修公司应及时通知业主,并说明原因和预计的延误时间。2.业主应在接到通知后的[具体天数]内给予回复,如同意工期顺延,应签订书面的工期顺延协议;如不同意工期顺延,双方应协商解决。3.如装修公司未及时通知业主或未按约定进行整改,业主有权要求装修公司承担违约责任。五、工程验收(一)验收的条件1.工程竣工后,装修公司应通知业主进行验收。2.工程应具备设计方案中约定的全部内容,且质量符合合同要求。3.装修公司应提交工程竣工资料,包括工程竣工报告、工程验收单、材料质量检验报告等。(二)验收的程序1.业主应在接到通知后的[具体天数]内组织验收,如逾期未组织验收,视为验收合格。2.验收时,业主应按照合同约定的验收标准进行检验,如发觉质量问题,应及时通知装修公司。3.装修公司应在接到通知后的[具体天数]内进行整改,整改完毕后再次通知业主进行验收。4.如经两次验收仍未通过,业主有权解除合同,并要求装修公司承担违约责任。(三)验收的标准1.工程应符合国家和行业相关标准,以及双方在合同中约定的质量要求。2.工程的使用功能应符合设计要求,且能够正常使用。3.工程的外观应整洁、美观,符合设计风格。(四)验收不合格的处理1.如工程验收不合格,装修公司应按照业主的要求进行整改,直至工程验收合格。2.如因工程质量问题导致验收不合格,装修公司应承担相应的违约责任,并承担整改费用。3.如因业主原因导致验收不合格,装修公司应协助业主进行整改,但不承担相应的责任。六、款项支付(一)支付方式1.业主应按照合同约定的支付方式和时间向装修公司支付款项。2.支付方式可以采用银行转账、现金支付、支票支付等方式,具体方式由双方在合同中约定。(二)支付进度1.工程预付款:业主应在合同签订后的[具体天数]内支付工程总价款的[具体比例]作为工程预付款。2.工程进度款:装修公司应按照工程进度向业主提交工程进度款申请,业主应在接到申请后的[具体天数]内审核并支付相应的工程进度款。工程进度款的支付比例应根据工程进度确定,一般为工程总价款的[具体比例]至[具体比例]之间。3.工程竣工款:工程竣工后,业主应在工程验收合格后的[具体天数]内支付工程总价款的[具体比例]作为工程竣工款。4.质量保证金:如前所述,业主应在工程竣工后[具体天数]内支付工程总价款的[具体比例]作为质量保证金。(三)支付条件1.业主支付款项的前提是装修公司应按照合同约定完成相应的工作,并提交相应的支付凭证。2.如装修公司未按照合同约定完成工作或提交的支付凭证不符合要求,业主有权拒绝支付款项。(四)支付凭证1.装修公司应向业主提供正规的发票或收据,作为业主支付款项的凭证。2.发票或收据应按照国家相关规定开具,内容应真实、准确、完整。七、售后服务(一)售后服务内容1.装修公司应在工程竣工后提供[具体期限]的免费售后服务,包括维修、保养、咨询等。2.售后服务的内容应包括工程的使用功能、外观质量等方面的问题。(二)售后服务期限1.免费售后服务期限自工程竣工之日起计算。2.如双方在合同中另有约定,以约定为准。(三)售后服务响应时间1.业主在售后服务期限内提出维修或保养要求的,装修公司应在接到通知后的[具体天数]内予以响应。2.如因特殊情况无法及时响应,装修公司应及时向业主说明原因,并采取措施尽快解决问题。(四)售后服务费用1.免费售后服务期间,装修公司应承担全部的售后服务费用。2.如超出免费售后服务期限,业主如需装修公司提供售后服务,应按照双方约定的标准支付相应的费用。八、违约责任(一)双方违约的情形1.业主违约的情形包括:未按时支付款项、未提供必要的配合条件、擅自变更设计方案等。2.装修公司违约的情形包括:未按照合同约定完成工程、工程质量不符合要求、工期延误等。(二)违约责任的承担方式1.如一方违约,应向对方支付违约金,违约金的数额为工程总价款的[具体比例]至[具体比例]之间。2.如违约金不足以弥补对方的损失,违约方还应承担相应的赔偿责任。3.双方应在合同中明确约定违约责任的承担方式,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。(三)违约责任的免责事由1.因不可抗力因素导致双方无法履行合同义务的,双方均不承担违约责任。2.因对方违约导致自身无法履行合同义务的,违约方不承担违约责任。九、争议解决(一)争议的解决方式双方在履行合同过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。(二)仲裁或诉讼的地点如双方选择仲裁解决争议,仲裁地点为[具体地点];如选择诉讼解决争议,诉讼地点为[具体地点]。(三)仲裁或诉讼的规则如双方选择仲裁解决争议,应按照仲裁机构的仲裁规则进行仲裁;如选择诉讼解决争议,应按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行诉讼。十、其他条款(一)协议的生效与终止1.本补充协议自双方签字(盖章)之日起生效。2.本补充协议的有效期为[具体期限],如双方在有效期届满前未提出异议,本补充协议自动延续。3.如双方协商一致,可以提前终止本补充协议;如因一方违约导致本补充协议无法继续履行,另一方有权解除本补充协议。(二)协议的变更与解除1.本补充协议的变更应经双方协商一致,并签订书面的变更协议。2.如因不可抗力因素或一方违约导致本补充协议无法继续履行,另一方有权解除本补充协议。3.本补充协议解除后,双方应按照合同约定履行各自的义务,如因解除协议给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。(三)协议的附件本补充协议的附件为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。附件包括但不限于工程设计方案、工程预算、工程变更协议、工程验收单等。(四)通知与送达1.双方在本协议履行过程中相互发出的通知、函件等应采用书面形式,并以邮寄、传真、邮件等方式送达。2.如采用邮寄方式送达,以收件人签收之日为送达日期;如采用传真或邮件方式送达,以发送成功之日为送达日期。十一、附则(一)法律适用本补充协议的签订、履行、变更和解除等事项均适用《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。(二)协议份数本补充协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。(三)协议签署本补充协议由双方授权代表签字(盖章)
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年中考英语冲刺语法填空热点新题练习含答案解析
- 2025汽车维护保养合同模板
- 2025餐饮连锁加盟合同范本
- 2025汽车销售代理合同
- 2025电子合同规范
- 2025合法个人借款合同范本 法律认可的
- 2025供应商合同范本模板示例
- 苏教版科学五年级下册全册教学设计
- 公司股权转让协议书标准合同书范例
- 卫生院的聘用合同范例
- GB/T 22235-2008液体黏度的测定
- CAD输入文字时提示“找不到主词典无法启动拼写检查程序”怎么办
- -活出心花怒放的生命 课件 心理健康
- 给水泵检修方案
- 设备出入库管理办法
- KEGG代谢通路中文翻译
- 消火栓月检查表
- GB∕T 17832-2021 银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法(电位滴定法)
- 低成本自动化的开展与案例77页PPT课件
- 人防工程竣工资料(全套)
- 梅州市部分饮用水源保护区调整方案
评论
0/150
提交评论