（招标投标）兴义铝板带项目招标文件建安标段

【最新卓越管理方案您可自由编辑】(招标投标)兴义铝板带项目招标文件建安标段20XX年XX月多年的企业咨询顾问经验，经过实战验证可以落地执行的卓越管理方案，值得您下载拥有黔西南州元豪投资有限公司300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程5标段建安工程项目法人：黔西南州元豪投资有限公司招标人：中铝国际工程股份有限公司兴义项目部2012年2月27日 5前附表 5 三、投标文件的编制 9 第二章施工合同的主要条款 23 二、通用部分 三、专用条款 第三章工程技术要求及规范 一、工程主要技术要求 二、工程使用的有关规范、标准 第四章投标文件商务部分格式 第五章投标文件技术部分格式 第一章投标须知及前附表 1·工程说明 62·招标范围 63·资金来源 74·投标资质 5·投标费用 76·踏勘现场 77·招标文件组成 78·招标文件的澄清 89·招标文件的修改 810·投标文件的语言及度量衡单位 911·投标文件的组成 912·投标文件格式 13·投标报价 14·投标货币 15·投标有效期 16·投标担保 17·投标答疑 18·投标文件的份数和签署 19·投标文件的密封与标志 20·投标文件的标记与密封 21·投标截止期 22·投标截止期 23·投标文件的补充修改与撤回 24·开标 25·投标文件的初步审查 26·评标会议 27·评标过程的保密 28·投标文件的澄清 29·技术评标 30·商务评标 31·确定中标人 32·错误的修正 2035·合同的授予 2036·合同的签订 37·履约担保 第一章投标须知及前附表前附表1.1设计单位：中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司1.2工程名称：黔西南州元豪投资有限公司300kt/a铝合金板带材加工项目一期项号条款号1工程名称目一期工程5标段建安工程2建设地点贵州省黔西南州兴义市3资金来源4包工包料(清单报价基础上的总价包干)56工期要求绝对工期以2.2条为准7招标范围具体见2.1款8投标人资质等级具备冶炼或化工工程施工总承包壹级及以上资质9投标有效期为60日历天(从投标截止日算起)拾万元人民币踏勘现场招标人不组织踏勘有答疑函进行统一回复。答疑函递交截止时间：2012年3月1日18:00前，答疑函回复截止时间：2012年3月1日18:00前(北京时间)。正本：壹份，副本：贰份；报价清单电子文档壹份；分开装订。地点及截止日期收件单位：中铝国际工程股份有限公司兴义项目部地点：贵阳市金阳新区金朱路2号截止时间：2012年3月16日上午9:00时(北京时间)时间：2012年3月16日上午9:00时(北京时间)投标人提供金额为合同总价10%的银行保函或现金担保工程1.3建设地点：贵州省黔西南州兴义市1.5承包方式：包工包料(清单报价基础上的总价包干)1.6质量标准：合格。布的《工程建设项目施工招标投标办法》(2003年3月8日七部委令第三十号)等有关规定执行。2.1本次招标所含子项如下：2.2本次招标所含内容及范围：由中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司设计的以上8个子项所含各专业的建安工程的全部工作内容。本工程绝对工期为260天，具体各子项绝对工期如下：1)G5377-13:氧化铝仓库(一、二)260天2)G5377-31:空压站10KV配电室172天3)G5377-33:空压站172天4)G5377-34:空压站循环水164天5)G5377-35:污水处理站164天6)G5377-36:化学药品库134天7)G5377-37:氧气乙炔库144天8)G5377-38/40:综合维修及备品备件库194天开工日期以发包人的通知日期为准，从开工之日起7天内，现场必须开工，若不能按规定时间开工，每拖延一天，扣违约金2000元，且工期不变；如在7天内不3.1业主自筹，总包方部分筹集建设及以上资质，且业绩、信誉良好的施工企业。6.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人应对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取编制投标文件所需的资料。踏勘项目现场所发生的费用和责任由投标人自己承7.1招标文件的主要内容包括：7.1.1.投标须知及前附表7.1.2.拟签订合同的主要条款7.1.3.工程技术要求7.1.4.技术部分7.1.5.商务部分7.1.6.发包工程量清单7.1.7.招标人在招标期间发出的答疑纪要和补充函件。8.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，应在投标截止日期15天前将要求书面澄清的文件送达招标人。无论是招标人根据需要主动对《招标文件》进行必要的澄清或是根据投标人的要求对《招标文件》做出澄清，招标人应在投标截止日期15天前以书面澄清文件送达所有投标人，投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到澄文件清，澄清文件作为《招标文件》的组成部分，具有约束作用；8.2投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。9.1招标文件发出后，在投标截止日期15天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；9.2招标文件的修改将以书面文件通知给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人应尽快以书面文件通知招标人确定已收到修改文件；9.3招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准；9.4招标人保证招标文件澄清(答疑)纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少15日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，必要时招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。10·投标文件的语言及度量衡单位10.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件及随投标文件提供的证明文件均应用中文。10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11.投标文件的组成11.1投标文件由商务部分和技术部分两部分文件组成。11.2投标文件商务部分主要包括下列内容：(1)法定代表人资格证明书；(2)授权委托书；(3)投标函；(4)投标函附录；(5)工程量清单报价(报价单须按规定格式填写或打印，并加盖单位公章及法人代表或授权代表签字(或印章),未按规定盖章、不按要求填写、内容不全者为废标);(6)发包工程量清单中的工程量按GB50500-2008工程量清单规范中的计算规则计算；(7)资格审查更新资料(如有时)。11.3投标文件技术部分主要包括下列内容：(1)施工组织设计或施工方案①主要施工方法；②工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；③劳动力安排计划；④确保工程质量的技术组织措施；⑤确保安全生产的技术组织措施；⑥确保文明施工的技术组织措施；⑦确保工期的技术组织措施；⑧施工现场平面布置图。⑨施工进度网络计划图(2)项目管理班子配备①项目管理班子配备情况表及资质证、职称证、上岗证的复印件；②项目经理简历表；③项目技术负责人简历表；④项目管理班子配备情况其他辅助说明资料。12.1投标人提交的投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件格式(具体见第四、五章，表格可以按同样格式扩展);12.2投标文件商务部分、技术部分两部分文件分别单独成册，分开装订。12.3投标文件正本中的有关证明材料复印件必须加盖投标单位公章。13.投标报价及风险范围13.1投标报价投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，应该是为完成招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现；除13.2.2款、13.2.3款、13.3款(2)另有约定外，本工程实行清单报价基础上的总价包干。13.2风险范围13.2.1工程实施过程中发生的清单综合单价、现场签证、基础超深(指超出设计蓝图地基处理之外的工程量，但特殊地质条件下的地基基础处理除外)、材料代用、工程联系单(技术核定单)、材料、人工、机械涨价等属投标人风险，以上风险费用在合同总价中锁定后不做任何调整。13.2.2设计变更费用的处理13.2.2.1设计变更费用的调整范围：以标段为计算单元，设计变更(正变更和负变更)累计费用在标段最终施工蓝图结算工程费的2%内(含2%)属承包人风险范围，超过标段最终施工蓝图结算工程费的2%的费用由发包人承担，并单独列项，调整标段原合同总价。13.2.2.2设计变更费用的结算。①计量规则：按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008工程量清单规范的相关规定；②计价原则：与发包工程量清单进行对比，按标段内相同子项及其他子项的先后顺序，对于发包工程量清单中有相同的清单项目按相应的综合单价进行计算；有类似的清单项目，参照类似清单项目的综合单价进行计算；对于完全缺项的清单项目，即原发包工程量清单没有的项目，其综合单价由承包人按当地合理的市场价计取，并报送发包人，经审核通过后执行。③承包人按上述计量规则和计价原则计算出标段总的设计变更费用后，在规定时间内报发包人审核，以双方共同确认的量价进行计算，最后经双方共同确认的费用为设计变更结算费用，按13.2.2.1条方法对标段费用进行调整。13.2.3特殊地质条件下的地基基础处理指在喀斯特地貌情况下出现的溶洞软弱下卧层处理，由于自然原因不良地质条件下的地基下沉处理。特殊地质条件下的地基基础处理费用由发包人承担，费用按标段按实结算，承包人必须及时的通知发包人现场核实，并做好原始记录。最终报发包人审核后并经双方共同确认的费用作为最终结算费用，并单独列项，调整标段原合同总价。13.3投标报价的计算依据及结算：(1)投标人应根据招标人提供的发包工程量清单、图纸和文字技术资料、自身的综合实力及合理的市场价格(人工、材料、机械),计算综合单价及相关费用，投标报价内容包含工程费(包括直接费、间接费利润、税金、风险费)、特殊措施费(包括大型机械进出场及安拆费，仪器仪表检定费，特种设备、压力容器、压力管道施工过程检验试验费，现场设备及精密仪器的特殊保护费等)、安全防护及文明施工措施(2)最终蓝图结算：以标段为计算单元，双方均独立的以中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司发出的最终施工蓝图(包括该版设计蓝图的设计交底回复函)按下述要求进行结算。①计量规则：按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008工程量清单规范的相关规定。送发包人，经审核通过后执行。施工措施费、特殊措施费，汇总的最终费用经双方确认后为最终蓝图结算费用。(3)安全防护及文明施工措施费、特殊措施费的计取比例和金额必须在投标报价汇总表中单列，以工程费为基数。其中，安全防护及文明施工措施费按工程费的1.5%以内计取；特殊措施费按工程费的1%计取。13.4投标人在商务投标函中应按招标人规定的格式编制报价文件。投标以人民币报价，保留小数点后两位(以元为单位，投标函中的总报价取整到佰元)。15.1投标有效期为60日历天(从投标截止之日算起),在此期限内，所有投标文件均保持有效。15.2特殊情况下，招标人可以在原定投标有效期满之前，根据需要以书面形式人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时第1616条关于投标保证金的退还与没收的规定仍适用。16.1投标人在递交投标文件的同时提交人民币拾万元的投标保证金，否则视为16.2投标保证金的缴纳可采用下列任何一种形式：(1)银行汇票(仅限于工行、建行、农行);(2)转帐；(3)现金。16.3招标人在发出中标通知书后的14天内，向所有投标人退还投标保证金(不计利息);但中标人需提交履约担保后，方可退还投标保证金。16.4如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：(1)投标人在投标有效期间内撤回其投标文件；(2)投标人未参加开标会议(或迟到15分钟以上);(3)中标人未能在规定期限内提交合同履约担保。招标人应根据投标人对招标文件存在的疑问进行解答。18.1:投标文件分正本和副本(正本壹份副本贰份)18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔写，要求投标文件采用A4纸(字号不做要求),字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清18.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理否则无效；如有修改，修改处应由投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。19.1投标人应将投标文件中的商务部分、技术部分分两个密封袋包装，并在密19.2每个密封袋的正本和贰份副本分别密封在两个内层密封袋子中后再共同密19.3在外层投标文件密封袋上应：(1)写明投标人名称；(2)注明下列识别标志：②工程名称：黔西南州元豪投资有限公司300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程××标段。③开标时间：2012年3月16日上午9:00。标文件。如果投标文件没有按19条规定加写标记和密封，招标人将拒收或者告知投标人，招标人将不承担投标文件错放或提前开封造成废标、漏标的责任。2012年3月16日上午9:00时投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于3个，招标人将依法重新组织招23.1投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止日期之前，可以书面形式通知招标人修改、补充或撤回已提交的投标文件。23.2投标人对投标文件的修改、补充，应按第19条规定的要求密封、标识。23.3投标人在投标截止日期撤回投标文件应书面通知招标人。23.4在投标截止日期以后，投标人不得补充、修改投标文件。24.1本招标工程开标会将于投标截止时间的同一时间召开时间：2012年3月16日上午9:00(北京时间)地点：中铝国际工程股份有限公司兴义项目部会议室24.2投标人参加开标会议的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证，委托代理人还应携带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份。24.3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人。24.4开标会议由中铝国际工程股份有限公司兴义项目部主持。(1)参加开标的投标单位代表应签名报到；(2)投标人未按时参加开标会议，迟到15分钟者为自动弃权。投标人已递交投标保证金的，将没收其投标保证金；25.1开标时，招标人将对投标文件进行符合性审查，当投标文件出现下列情况之一者将按废标处理：(1)逾期送达或未送达指定地点的；(2)投标文件未按规定装订、密封、标志；(3)投标文件未按规定加盖投标人单位公章和单位法定代表人或法定代表人委托的代理人签字、盖章；(4)未按规定格式填写，投标文件的关健内容不全或字迹模糊，无法辨认；(5)投标人对同一招标项目递交两份以上不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；(6)投标人未按招标文件要求提供投标保证金的；(7)投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；25.2招标人对符合性审查合格后的投标文件(未出现上述任何情况的),交给评标专家小组进行评审。附：开标会议议程：(1)主持人介绍主要参加人员、入围投标单位；(2)宣读会议纪律；(3)宣读评标办法；(4)由招标监督人、招标人代表核验投标单位资格；(5)由招标监督人、投标人代表验证投标书密封情况；(6)开封、宣读标书(正本)主要内容：投标人名称、投标价、工期、质量标准(按递交标书顺序依次进行，宣读完后由投标人代表在记录表上签字确认);(7)宣布开标会议结束。招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备案。开标会议结束后，投标人离场，然后由评标专家小组负责人主持召开评标会27.1开标后，直到授予中标人合同为止，招标人和评标专家必须对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关资料、中标侯选人的推荐情况以及和评标有关的其他情况严格保密；27.2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标专家施加影响的任何行为，都将会导致投标被拒绝。27.3中标人确定后，招标人对未中标人未能中标的原因不作任何解释。为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标专家小组可要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，澄清或说明按评标专家小组要求可以是书面或口头的。29.1技术评标就是评标专家小组对投标文件的技术部分进行综合评审；29.2技术评标的内容就是看投标文件是否在实质上响应招标文件的所有实质性条款、条件和规定，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同条款中规定的招标人的权利及投标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留将会对其它实质上响应招标书的投标人竞争地位产生不公正的影响。29.3技术评标办法(1)评标方法：采用综合分值法，技术分满分为100分(2)评分项目及分值：●质量目标及承诺：16分●工期：20分●施工组织设计：35分●项目经理资格、经历：14分●投标文件的完整性、响应性：6分●类似工程业绩9分(3)各项评分标准：●质量目标及承诺：最高16分质量目标满足设计及现行国家施工验收标准达到合格得8分，确保达到优良的得12分，投标单位质量目标承诺为国优的满分16分。●工期及奖罚：最高20分本工程绝对工期为239天，具体各子项绝对工期如下：1)G5377-13:氧化铝仓库(一、二)260天2)G5377-31:空压站10KV配电室172天4)G5377-34:空压站循环水8)G5377-38/40:综合维修及172天164天164天134天144天194天●施工组织设计：(满分35分)由评委按下表打分序号好一般缺项1项目班子配备及机构设置02施工现场平面布置图0304质量保证措施0506安全文明施工及环境保护07劳动力计划安排、材料供应安排08雨季施工措施09关键工序施工方法及组织措施0对设计图纸技术上的缺陷提出修改完善意见及合理化建议0●项目经理资格及经历(本项满分14分)程项目应符合本工程规定。证书齐全者得8分，否则得0分。有组织本次招标类似工程施工经验者(以合同为准)6分，否则得0分。●投标文件的完整性、响应性(本项满分6分)符合招标文件编写顺序要求的得3分，不符合的得0分：响应招标文件要求的得3分，每缺一项扣1.5分，以3分为限。●类似工程业绩9分有两项及以上者得6分，有一项者得3分。获得一项以上国优的得3分，获得一项以上省部优的得1.5分，两项得分只选择其中一项。技术评标得60分(含60分)以上者进入商务评标。技术评标的分值不带入商务评标，但要作为招标领导小组确定中标人的重要参考依据。30.1商务评标就是评标专家小组对投标文件的商务部分(报价)进行综合评审；价明显低于其它投标报价或明显低于标底价使得其投标报价可能低于其个别成本的，处理。30.3商务评标办法(2)标底的确定：为使本工程招标标底既能满足国家有关规定要求，又能符合市暂定标底。值)的5%(含5%)或低于招标人暂定标底(A值)的15%(含15%)视为无效标，其余视为有效标，有效标报价的算术平均值为B值。(4)合成标底(C值):C=(A×70%+B×30%)。商务评分满分为100分，其中综合单价的合理性评审15分，价格分85分。价格分的具体评分办法如下：1)评分确定：投标报价在A值的+5%～-15%范围内时，得报价基本分51分，否则得零分。投标报价在C值的+3%～-5%范围内时，按下列方法计算P值：投标报价-合成标底C值合成标底C值分值D=(-4.25)*P*100+12.75,最终计算结果取小数点后二位。0分值D3)最终商务评标的分值为：51+D+综合单价的合理性分值。31.1按30.3款商务评标得分，从高到低确定中标候选人顺序。31.2如所有有效的投标人报价均小于合成标底C值的5%时，报价分均为51分，为中标价。31.3如所有有效的投标人报价均高于合成标底C值的3%时，报价分均为0分，即为中标价，如谈判不成，则招标人重新组织招标。标人。总价不变的前提下如出现个别分部分项工程综合单价偏离合理市场价太高的情况下，行调整，使此综合单价符合合理市场价，再经双方确认后作为合同清单。31.6中标人有下列情形之一时，招标领导小组应取消原中标人资格，按中标候选人的顺延名次与其进行商谈，并将中标资格或合同授予资格交予他：(1)放弃中标；(2)因不可抗力提出不能履行合同；(3)未按时交纳规定比率的履约保证金；(4)未按规定时间签订合同；(5)违背投标书承诺，在签订合同时强硬要求修改招投标文件内容；(6)投标有违规行为。31.7如第一中标人的中标资格被取消后，由招标领导小组确定第二中标人；如第二中标人的中标资格被取消后，由招标领导小组确定第三中标人。但第一中标人的中标价为最终中标人的中标价。31.8招标人在确定中标人后7日内发出中标通知书。32.1评标专家小组将会对实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为(2)单价与合价不一致时，以单价为准，除非评标专家小组认为单价有明显的错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。32.2按上述修正错误的原则调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金将不予返还，并不影响评标工作。34.未尽事宜，由评标小组议定，本评标、定标办法由招标人负责解释七合同的授予35.1本工程的施工合同将授予按第31条规定所确定的中标人。36.1中标通知书发出之日起30日内，中标人按中标通知书中规定的地点与招标人签订建设工程施工合同；36.2中标人如不按约定时间与招标人签订合同，则招标人将有权废除授标，没收其投标保证金，并重新确定中标人；36.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让(转包)给他人。行保函(或保证金);附：银行履约保函格式编号：中铝国际工程股份有限公司兴义项目部：鉴于：本保函的申请人(以下简称“申请人”)与贵方于()年()月()日签订了编号为的《》(以下简称“合同”)。为了保证申请人充分履行其在合同项下的义务，应申请人的申请，我行，即(以下简称“本行”),兹出具以贵方为受益人的本履约保函，其性质为见索即付的担保函。本行于此无条件地、不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过人民币元整(此数额即为本保函的担保限额)的担保责任，并约定如下：一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提交符合本条下列全部条件的索偿通知，本行将在收到该索偿通知后七个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户：(1)贵方在索偿通知中声明申请人未能完全适当地履行其在合同项下的义务或责任，并引述申请人所违反的合同条款原文；(2)索偿通知由贵方以书面信函(须注明索偿通知制作的日期并加盖贵方公章)方式出具，注明合同的编号和名称及本保函的编号。二、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行。索偿款项应以人民币计算并表示为确定不变的数额。本保函的有效期内及担保限额内，贵方可以一次或分多次提出索偿，但贵方提出索偿的累计金额不得超过本保函的担保限额。本保函的担保限额根据本行向贵方履行的偿付金额而自动递减。三、本保函自开立之日起生效，至()年()月()日(该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准)本行对公营业时间结束时有效期届四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的付款义务和责任并不取决于任何交易、合同、协议和承诺的存在和有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，并且不受申请人任何抗辩的影响，不受合同或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止的影响，也不受申请人停业、破产、无力清偿债务、因任何原因丧失企业资格、更改章程、分立或合并等各种变化的影响。若合同双方对合同进行变更、补充或终止，贵方有权以书面通知本行的方式解除本行在本保函项下的全部或部分义务和责任，该通知一经本行收到即发生效力。五、本保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移。六、本保函适用中国法律，有关本保函的一切争议均由本行所在地有管辖权的人民法院管辖。保函开立银行(盖章):××银行法定代表人或授权代理人(签字):保函开立银行的联系人：保函开立银行的电话：保函开立银行的传真：保函开立银行的地址：第二章施工合同主要条款建设工程施工合同第一部分协议书发包人(全称):中铝国际工程股份有限公司兴义项目部承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据中铝国际工程股份有限公司的授权，中铝国际工程股份有限公司兴义项目部(以下简称“发包人”)作为该公司执行《黔西南州元豪投资有限公司300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程总承包合同》的授权代表和执行人，与 (以下简称“承包人”),经友好协商，就黔西南州元豪投资有限公司300kt/a铝合金工程名称：黔西南州元豪投资有限公司300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程工程编号：G5377工程地点：贵州省黔西南州兴义市工程内容：由中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司设计的本标段工程内容中的所含专业的全部建安工程本合同工程量报价清单详见附件三《合同工程量报价清单》。资金来源：业主自筹，总包方部分筹集建设包括以下子项的建安工程：(注明子项)开工日：年月_日(本标段未开工子项以发包人通知开工日期为准)。完工日：年月日(各子项完工日为发包人通知开工日加子项绝对工期)。合同工期：日历天数天(绝对工期);其中(注明各子项工期)工程质量标准：合格。1、合同总价款金额(人民币):元整(¥:万元),其中建安工程费¥万元，甲供设备装卸及保管费¥万元。除第五条第2款、第3款、第4款另有约定外，该费用为《合同工程量报价清单》基础上的总价包干。工程实施过程中发生的清单综合单价、现场签证、基础超深(指超出设计蓝图地基处理之外的工程量，但特殊地质条件下的地基基础处理除外)、材料代用、工程联系单(技术核定单)、材料、人工、机械涨价等，只作为施工竣工资料，其直接或间接发生的费用已包含在合同总价中，在竣工结算费用时不再单独计取费用。2、最终蓝图结算：以标段为计算单元，双方均独立的以中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司发出的最终施工蓝图(包括该版设计蓝图的设计交底回复函)与发包工程量清单进行对比，按下述计量规则、计价原则计算最终蓝图结算费用，调整标段原合同总价。①计量规则：按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008工程量清单规范的相关规定。②计价原则：与《合同工程量报价清单》进行对比，按标段内相同子项及其他子项的先后顺序，对于《合同工程量报价清单》中有相同的清单项目按相应的综合单价进行计算；有类似的清单项目，参照类似清单项目的综合单价进行计算；对于完全缺项的清单项目，即《合同工程量报价清单》没有的项目，其综合单价由承包人按当地合理的市场价计取，并报送发包人，经审核通过后执行。③承包人按上述计量规则和计价原则计算标段费用后，在规定时间内报发包人审核，以双方共同确认的量价计算出工程费，并按相应比例计算出安全防护及文明施工措施费、特殊措施费，汇总的最终费用经双方确认后为最终蓝图结算费用。3、设计变更费用的调整范围：以标段为计算单元，设计变更(正变更和负变更)累计费用(按上述计量规则、计价原则计算)在标段最终施工蓝图结算工程费的2%内 (含2%)属承包人风险范围，超过标段最终施工蓝图结算工程费的2%的费用由发包人承担，并单独列项，调整标段原合同总价。4、特殊地质条件下的地基基础处理指在喀斯特地貌情况下出现的溶洞、软弱下卧层处理，由于自然原因不良地质条件下的地基下沉处理。特殊地质条件下的地基基础处理费用由发包人承担，费用按标段按实结算，承包人必须及时的通知发包人现场核实，并做好原始记录。最终报发包人审核后并经双方共同确认的费用作为最终结算费用，并单独列项，调整标段原合同总价。5、本合同总价款中含进度节点考核费用，为总价款的1%,金额(人民币):元人民币(¥:万元),每一节点考核计划及其考核费用由项目部下达。在每一节点所属子项按时完成的情况下，该节点考核费用返还承包人。六、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：3.本合同专用条款4.本合同通用条款6·标准、规范及有关技术文件7.节点考核计划8.附件一《工程质量保修书》9.附件二《履约保函》10.附件三《合同工程量报价清单》11.附件四《甲供设备清单》12.附件五《甲供设备装卸及保管协议》13.招标文件14.投标书及其附件双方有关本合同工程的专题纪要、书面协议视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。□八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。□九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。合同订立时间：年月日合同订立地点：贵州省兴义市本合同双方约定经双方法人代表或授权代理人签字认可，并加盖双方合同专用章后生效。发包人：承包人：法定代表人：法定代表人：开户银行：开户银行：邮政编号：邮政编号：第二部分通用条款通用条款(略),具体见示范合同文本(GF-1999-0201建设部、国家工商行政管理局制定)第25页共67页1、词语定义：词语定义见通用条款2.合同文件及解释顺序口合同文件组成及解释顺序：执行本合同协议书的解释顺序3.语言文字和适用法律、标准及规范□3.1本合同使用汉语语言文字。3.2适用法律和法规□需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《建设项目(工程)竣工验收办法》及其它有关法律、行政法规和部门规章，以及发包人对本工程管理方面的相关规定。3.3适用标准、规范□本合同工程应执行设计图纸中规定的技术要求，设计图纸中未注明的应执行相应现行国家、行业规范和标准。上述标准和规范由承包人自备，发包人不另行提供。4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同生效后逐步提供五套施工图纸(蓝图)(施工期间提供二套，竣工期间提供三套)。4.2发包人对图纸的保密要求：未经发包人事先书面许可，承包人不得将图纸向任何第三人进行许可使用、转让以及披露有关图纸的任何信息。其余内容按照相应通用条款的规定执行。5.监理工程师5.1监理单位：贵州新宇建设监理公司5.2监理单位委派的总监理工程师：—————总监理工程师行使业主委托的施工阶段和保修阶段的监理工作职权。5.3发包人派驻的工程师□姓名：职务：项目管理工程师职权：负责施工阶段和保修阶段需发包人协调和承办的有关事宜(包括通用条款第8条工作内容);监督检查、控制施工合同，负责合同目标的实现；复核已完工程量，负责施工(交、竣工)资料的现场原始签证；参与工程交工验收。7承包人项目经理口姓名：职务：项目经理7.1项目经理是投标文件中确定的项目经理。项目经理必须7.2承包人必须委派一名总公司级别副总经理全面管理本工程。(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的完成时间：开工前。(6)水准点与座标控制点交验要求时间：开工前。(7)图纸会审和设计交底时间：双方协商。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作时间：开工前。9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：□(1)应提供计划、报表的名称及完成时间：开工报告、施工进度计划表、施工现场平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；向发包方提供的年、季、月度施工计划及相应施工进度统计表、工程事故报告。除本合同另有约定外，上述计划或报表完成的时间及内容以发包人要求为准。(2)承担施工区域内和大临的施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：开工前必须完善相关措施，合同履行过程中由承包人自费承担。(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，所有费用自理。(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：交工前负责保管已完工的工程和已安装好的设备，并清理好场地，如发生损坏自费修理。(5)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：要有切实可行的保护措施，如有损坏要无偿修复，并承担赔偿责任。(6)施工场地清洁卫生的要求：要符合环境卫生管理部门的有关规定。交工前承包人必须清除交工工程范围内的临时设施，并清理好场地，建筑垃圾清除至发包人指定地点，费用自理。(7)双方约定承包人应做的其他工作：本工程的施工现场应满足业主和发包人、监理方关于安全文明工地标准要求。(8)承包人应对从发包人处领用的设备(或材料)进行妥善保管，建立收发管理台帐，发包人有权对承包人领用的设备(或材料)进行监督管理。(9)承包人不能按照上述要求履行合同义务时，发包人有权自行或另行委托他人完成，所发生的费用由承包人承担，直接从工程款中扣除。10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：合同签订后7日内或按发包人要求的时间。工程师确认的时间：承包人提交施工组织设计(施工方案)和进度计划后三天内。10.2工程中有关进度计划的要求：执行通用条款规定。承包人若不能按规定时间开工，每拖延一天，扣违约金2000元，且合同总工期不变。13.1双方约定工期顺延的其他情况：①因承包人进材料、运输、民工雇用、污染、废水排放、交通等造成的农民挡工问题，承包人自行承担停窝工费用，工期不予顺延；因发包人原因造成的农民挡工问题，停窝工费用不再考虑，已包括在合同价款中；在一周内累计停工超过2天，工期给予顺延。②发包人供应设备的原因造成一周内停工累计超过2天，工期顺延。但是，非承包人原因导致的工期延误，承包人必须积极采取措施，争取工程进度满足合同约定的竣工日期，发包人批准后将给予支持。③因承包人组织管理不善导致总工期延误，按本专用条款35.2款的约定，向发包人偿付违约金。其它执行通用条款规定。14.工程竣工：按照通用条款约定执行。15.工程质量15.1工程质量的验收以协议书第四条约定的质量标准为依据。15.2如本合同双方对工程质量发生争议，双方均同意由贵州省产品质量监督检验所进行检测，并完全认可该机构的评定结论。如确属质量问题，质量检测费由承包人承担，从工程款中直接扣除。15.3质量控制必须按照GB/T19000-IS09000《质量管理和质量保证》系列标准，建立、完善质量保证体系。承包人现场应每年不低于二次进行贯标，并配合中铝国际三大体系贯标。16.检查和返工16.1承包人除执行通用条款16.1款的约定外，应严格按照投标书中的施工组织设计和中标后施工组织设计的最高要求执行，严格执行工程师的各种指令，并接受工程师的监督、检查。16.2工程的过程质量(各阶段的检验批、分项工程、分部工程、单位工程等)达不到经监理和发包人批准的质量标准或质量计划的要求，承包人应拆除和重新施工，直到符合约定的标准；否则，按本专用条款35.2款的约定，向发包人偿付违约金。17.隐蔽工程和中间验收口17.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程。18.重新检验：按照通用条款约定执行。19.工程试车承包人负责单体试车(费用已包含在合同总价中),同时承包人须积极配合发包人进行空负荷联动试车和负荷试车(配合费用双方另行协商)。20·安全施工与检查20.1承包人应对进入现场的所有施工人员进行安全教育，施工现场的安全由承包人负责，由此而导致的安全事故，由承包人承担一切责任。承包人要严格按照安全规程类的标准、规范、规程和发包人要求组织施工，并首先通过发包人组织的各施工阶段安全文明工地检查验收。若阶段检查安全文明工地未达到标准，承包人要承担违约责任，按本专用条款35.2款的约定，向发包人偿付违约金。承包人要随时接受发包人派驻的工程师、政府有关部门安全检查人员的监督、检通用条款第21.1和21.2款中的安全防护措施费，已包括在合同价款中，按本合同专用条款第23.2款的约定执行。其它事宜执行通用条款的规定。22·事故处理：按照通用条款约定处理。六、合同价款与支付23.合同价款口23.1本合同总价款为人民币(大写金额):元整(¥:万元),其中建安工程费¥万元，甲供设备装卸及保管费¥万元。23.2合同价款中包括的风险范围(1)合同履约期内的国家政策性变化及承包人自购材料市场价格变化影响的工程造价变化；(2)由于停电、停水等发包人原因及其他外部原因(含本合同通用条款第8.1条工作内容)造成的停、窝工损失费用；(3)本合同价由工程直接费、间接费、利润、税金、保险、试验费、大型机械进出场费(包括安装及拆除)和施工方案中的技术措施费以及施工期间的安全防护措施费、文明施工费等费用构成；(4)完成本工程发生的设计变更、现场签证、技术核定单、材料代用单等所有费用。风险费用的计算方法：除协议书第五条第2款、第3款、第4款的约定外，在投标报价时发包人已要求承包人将上述风险范围内费用计入投标总报价中，一次包死，不再调本合同工程没有预付款。25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月15日前按工程实际进度提交工程量报告(完成的工程量和价值预算),报发包人现场项目管理工程师确认工程量、费用管理工程师确认价值预算，收到后两天内核实。对承包人超出设计图纸和承包人原因造成返工的工程量，发包人工程师不予计量。对达不到合同规定质量标准的工程量，发包人工程师不予计量。对现场签证、工程联系单(技术核定单、材料代用单等)等造成的所有工程量，发包人工程师不予计量。25.2工程量计量方法除非合同中另有规定，无论通常的和当地的习惯如何，工程的计量均应以本工程适用的工程量计算规则计算为准。除非合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程适用的工程量计算规则的标本条使用的工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》—GB50500-2008执行。26.工程进度款支付26.1双方约定的工程进度款支付的方式和时间付款方式：银行转账或银行承兑汇票(1)承包人根据发包人工程师批准的当月已完的工程量报告，填报月付款申请报表，经发包人相关部门及主管领导在月付款申请书上签署意见，然后扣除按合同条款规定应扣除的保留金、质量保修金、违约金、代扣代缴的税金(若有的情况)及水电等费用后，支付给承包人；月工程进度款，在确认计量结果后，按前述审核计算方法，下月内支付给承包人。(2)进度款支付到合同价款(不含甲供设备装卸及保管费)的70%时停止拨款；待施工完成、单体试车完成、实体交工验收(移交)完成，进度款支付到80%;承包人交清竣工资料后，进度款支付到85%;发包人审计工作完毕，办理完结算手续后，进度款支付到90%;性能考核完成，进度款支付到95%;按工程总价5%留作质保金，在质保期满后30天内结清；质保金利率不计。(3)甲供设备装卸及保管费的支付，见附件五《甲供设备装卸及保管协议》。本合同通用条款第26条款的规定不再执行，按上述约定执行。七、材料设备供应27.发包人供应设备材料27.1本工程发包人不供应材料。27.2本合同工程设备由发包人负责采购、运输，设备清单详见附件四《甲供设备清单》,甲供设备检验费用已包含在合同总价中。28.承包人采购设备材料28.1本合同工程所需材料由承包人自行采购、运输和保管，并提供产品合格证、使用说明及相应的图纸等。专用材料须有法定部门的生产许可证或备案证，并提供专项检验合格证，用于本工程上的主要材料的生产厂商必须经发包人确认，承包人只能在经发包人确认的材料生产厂商中采购。承包人保证对不合格材料绝不用于本工程。材料进场后，承包人应对材料进行复检，其费用由承包人承担，将合格证及复检资料复印件及时送发包人，并由承包人保留其原件，随竣工资料一起移交。如果业主或发包人认为有必要时可随时抽检，承包人有义务提供抽检所需的相关资料。28.2发包人需承包人提供材料样品时，承包人必须预先提供该材料样品与发包人，经发包人或业主检验认可后，方能用于本合同工程中。本合同工程材料由承包人负责运到施工现场，运输费用及装卸费用由承包人承担。发包人应积极协助为承包人寻找或提供本工程材料、设备所需仓储场地。均按照通用条款约定执行。30.其他变更因现场地质条件、气候原因、承包商关于施工方案与技术措施优化建议导致的施工方案或施工技术措施的改变，承包人需填写“工程联系单“,报发包人审核。发包人工程师与设计部门协商后做出同意与否的批复。承包人按发包人批复的方案与措施进行施工。计变更费用的计算见协议书第五条第3款本合同工程全部完成、并具备国家法规规定的竣工验收条件时，发包人与承包人按照通用条件第32条的规定，办理竣工验收。32.1竣工验收合格后60天内，承包人按GB-T50328-2001标准整理合格的文字清晰的竣工技术档案资料纸字版一式三份(含竣工图)交发包人，如果所提资料不合要求，承包人应补提合格的资料或在所留3%【以合同总价(不含甲供设备装卸及保管费)为计费基础】的竣工图保证金中抵扣整改资料费。32.2中间交工工程的范围和竣工时间：无本合同工程竣工结算的依据为双方签订的建安工程施工合同。其他文件不得作为本合同工程竣工结算的依据。通用条款第33条中第33.3和33.4款不再执行，其它事宜仍然执行通用条款规质量保修书的主要内容、格式见本合同附件。其它执行通用条款规定。35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任为：允许承包人顺延影响的工期。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：在专用条款第33条款中已约定不再执行。双方约定的发包人其他违约责任：顺延影响的工期。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：□承包人若不能按规定时间开工，每拖延一天，扣违约金2000元，且合同总工期不变；如合同签订后7天内不能开工，发包人有权解除合同。本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：工期推迟天数在30天以内的，每推迟一天按合同价款(不含甲供设备装卸及保管费)的0.2%向发包人偿付违约金；工期推迟天数超过30天以外的，30天以外部分每推迟一天按合同价款(不含甲供设备装卸及保管费)的0.4%向发包人偿付违约金，最高罚款金额不超过合同总价(不含甲供设备装卸及保管费)的5%。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量如达不到本合同约定标准，承包人负责无偿返工，直到达到标准。否则，按合同总价款(不含甲供设备装卸及保管费)的5%向发包人偿付违约金。双方约定的承包人其他违约责任：①如承包人不按专用条款第38条的约定分包工程或有转包行为，承包人按合同价款(不含甲供设备装卸及保管费)的5%向发包人偿付违约金，且发包人有权解除合同，将剩余工程另行委托其它承包人施工。②发包人按合同总价(不含甲供设备装卸及保管费)的1.5%暂扣承包人安全文明施工保留金，如工地安全文明施工达到JGJ59—99标准和发包人要求，经发包人现场专职安全管理工程师签认后按一定比例与月工程进度款一并支付；如工地安全文明施工达不到JGJ59—99标准和发包人要求，发包人除不支付保留金外，并按发包人颁布的施工现场安全文明施工管理规定相关条款进行处罚；每发生重伤一人次扣罚承包人10万元，每发生工亡一人次扣罚承包人15万元，重复发生人身安全事故加倍扣罚。非承包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。③承包人如不执行专用条款第7.1、7.2条约定，项目经理不能坚持在施工现场工作，每发现一次罚款3000元；项目经理无故离开现场10天以上，发包人有权要求更换项目经理或将未施工工程量另行委托他人施工。④承包人依据以上第②款、第③款进行的罚款，原则作为发包人对该工程整体项目对各承包人的安全文明、质量、进度考核评定的奖励使用。承包人因不履行合同约定义务，导致发包人遭受重大损失时，承包人除支付上述违约金外，还应赔偿发包人因此遭受的损失，包括但不限于工程延期导致的损失。37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可选择下列两种方式之一解决：(1)提交贵阳仲裁委员会仲裁；口(2)向合同签订所在地人民法院提起诉讼。□38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。在确有需要将工程分包时，承包人应先将分包意向单位报工程师审查经发包人同意后，承包人才能与分包单位协商签订分包合同。其它执行通用条款规定。38.2承包人必须无条件的按相关规定全部支付农民工工资，若发生农民工上诉事件，发包人将暂停支付承包人的一切款项，必要时由发包人直接支付农民工工资并从承包人工程款中扣回。39.1双方关于不可抗力的约定：除通用条款规定内容外由于地震造成的自然灾害属不可抗力。本工程双方约定投保内容如下：□(1)发包人投保内容：发包人不为承包人办理保险。(2)承包人投保内容：承包人必须在开工前为本合同工程所有施工人员办理人身意外伤害保险。(3)双方约定的其他投保事项：无承包人向发包人提交合同总价10%(计大写人民币：元整，¥万元)的竣工验收后15天。42.2承包人保证，其在本合同下的施工所使用的技术或方法等中包含的知识产权，组成部分。权代表签字。工程质量保修书发包人(全称):中铝国际工程股份有限公司兴义项目部承包人(全称):为保证在合理使用期限内正常使用，根据国家颁发的《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期间按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等。具体质量保修内容双方约定为：由中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司设计的本合同工程内容中的所含专业的全部建安工程。本合同工程所有子项或系统全部完成交工试验和交工，视为本合同工程全面完工。以黔西南州元豪投资有限公司300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程最后一个子项或系统完成移交次日起，本合同工程就自动进入质量保修期，本合同的保修条款生效。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1·基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限。2.电气管线、给排水管道、设备安装等其他安装工程2年。3.屋面防水工程5年。1·属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2·发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏气、燃气漏气等),承包人接到发包人承担。3·在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因至使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额(人民币):发包人在质量保修金保证期满后30天内，将剩余质保金返还承包人，土建、安装工程质量保修金保证期一年，质保金利息不计。一并签署。法定代表人：法定代表人：授权代理人(签字):授权代理人(签字):编号：()年履保字第号工程》(以下简称“合同”),为了保证申请人充分履行其在合同项下的义务，应申请人的申请和请示，我银行(以下简称“本银行”)兹出具以贵方为受益人的本履约保函，其性质为见索即付的独立担保函。本银行于此无条件地、不可撤销地保证本银行向贵方承担偿付总额最高不超过人民币万元【大写：元整】(此数额即为本保函的担保限额)的担保责任，并约定如下：一、本银行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本银行提交保函正本及符合本条下列全部条件的索偿通知，本银行将在收到该索偿通知及保函正本后五个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户。1、贵方在索偿通知中声明申请人未能忠实地执行合同文件中的要求和以后可能做的改动、修正、增加和变更包括调换修好损坏的部件(尽管申请人有不同意见),并引述申请人所违反的合同条款原文。2、索偿通知由贵方以书面信函(须注明作成日期并加盖贵方公章)方式出具，注明本保函的编号。二、索偿通知应在本保函的有效期限内送达本银行。索偿款项应以人民币计算并表示为确定不变的数额。在本保函的有效期内及担保限额内，贵方可一次或多次提出索偿，但贵方提出索偿的累计金额不得超过本保函的担保限额。本保函的担保限额根据本银行向贵方履行的偿付金额而自动递减。三、保函自开立之日起生效，至200年月日(该日为非银行工作日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准)本银行对公营业时间结束时有效期届满，除非贵方提前终止或解除本保函。贵方应于本保函有效期届满后三日内将本保函正本退回本银行注销，但无论本保函正本是否被退回本银行，在有效期届满时本保函即自动失效，对本银行不再具有任何约束力。四、在不加重本银行担保责任且不延长本保函有效期的情况下，本保函的效力以及本银行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的，并不取决任何交易、合同/协议、承诺(包括但不限于基础合同)的存在或有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，并且不受对合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。贵方有权以书面通知本银行的方式解除本银行在保函项下的全部/部分的义务和责任，该等通知一经本银行收到即发生法律效力。五、本保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移。六、本保函适用中华人民共和国法律。有关本保函的一切争议均应由本银行所在地人民法院管辖。保函开立银行：(盖章)负责人/授权代表：保函开立日期：开具银行地址：联系人：联系电话：合同工程量报价清单发包人(全称):中铝国际工程股份有限公司兴义项目部承包人(全称):为了保证承包人承揽的黔西南州元豪投资有限公司300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程XXX标段建筑安装工程设备的顺利安装完施，双方本着“平等互利、诚实信用、等价有偿”的原则，由发包人将该标段使用的甲供设备(详见附件四《甲供设备清单》)的到货卸车、设备入库、开箱验收、仓储保管、出库及二次倒运等工作委托给承包人负责，经友好协商，达成如下协议：1、设备仓储所需的仓库由承包人建设，承包人所建的仓库应符合国家有关部门和相关法律、法规对设备仓储保管的要求。2、发包人设备的卸货及二次倒运由承包人负责，承包人应严格按照国家相关法律、法规要求进行，并确保人员及设备等的安全。3、对发包人设备的仓储管理由承包人负责，承包人应严格按照国家和行业相关要求管理，并满足发包人的管理要求。4、承包人应按照发包人的要求，配合发包人进行入库、开箱检验、复箱、出库、检查、盘点及抄送报表等工作。5、仓库拆除由承包人负责，承包人应按照发包人要求将建好的仓库拆除。6、本协议总价¥万元(大写：元整),为闭口价，包括从设备到达施工现场的卸货至设备到达安装位置的整个期限的所有费用。1、一般要求：1)仓库的地基要有足够的承载能力，地势较高，库区应设计排水沟，保证汛期的排水能力；2)库房照明应充足，道路畅通，消防等相应设施齐全；3)库房内应有适当的起重设备，保证设备的搬运安全。2、特殊要求：在发包人的统一规划下由承包人建设面积为m²以上的仓库，仓库所需用地由发包人负责协调解决。按照设备特性和存放要求应分为三种形式的仓库：1)封闭仓库，用于存放不宜受雨雪、潮气、尘土等侵袭且不能承受温度变化的设备、易丢失的小件和贵重设备、配件等。应考虑采用砖混结构(或活动板房),地坪必须抬高地面300mm,并进行100mm厚砼硬化。2)简易带棚仓库，用于存放需要避免雨雪直接侵袭，但能承受温度变化，且物件较大不易丢失的设备。可考虑采用300mm厚级配碎石地坪，轻钢结构棚顶。3)露天堆场，用于存放受雨雪、阳光影响极小、体积较大的物品，可考虑采用100mm厚级配碎石地坪，垫置枕木后用防雨帆布篷布遮盖。承包人接到发包人设备到场通知后，承包人应积极派仓库保管员和卸车人员及机器械配合发包人卸车、表面验收、数量清点；承包人应作好表面验收和清点记录，并签字确认。1)联合发包人、业主、监理等，以发包人《设备采购合同》和《设备技术协议》作为依据，对运抵施工现场的设备进行验证。2)工程所使用的设备运抵仓库区域或堆放场后，承包人仓管人员应立即会同有关人员对所到工程所使用的设备进行外观或包装检查，检查内容：a)检查物资代码、货签、货号、数量、重量、收货人是否有误；b)检查工程所使用的设备外包装，防腐包装是否完好；c)检查顾客财产在运输过程中的防震、防锈蚀、防雨雪、防颠倒等措施是否完整有效。工程所使用的设备在卸车前发现外包装或外观损坏以及其它问题，通知发包人并要做好记录，分清责任，属于运输部门责任的一定要索取商务记录或其它证明，如不能提供商务记录或证明的要填写“设备损坏记录表”,由承运部门签字作为索赔依据。在整个过程中，承包人应保证人员、设备等安全，保证文明操作和作业。承包人应派仓库保管员和开箱人员及机器械配合发包人对设备进行开箱验收。仓储人员及时会同有关人员对所到的设备按合同规定进行开箱检查，内容包括：装箱清单、供货清单、证明书、技术资料和图纸等资料是否完整齐全；按清单检查设备及零件的数量、规格、型号是否相符；检查箱内设备及零件的防腐包装和外观质量。如发现资料不全，设备及零件有短缺、缺陷、锈蚀、变形、存水等问题时，做好记录，并由有关人员签字确认，查明责任及时处理。若有需要，承包人还要派人进行复箱。1、设备存放要求：1)设备上原有的各种标志、编号应保持完整，损坏的标志、编号必须及时修复。库区各种标识牌上应有明显准确的定位。2)经检查验证的设备要按施工工序进行分类存放并有相应的明显标识。凡说明书对设备保管有特殊要求的必须按要求存放。3)经检查验证的设备必要时可组装成大件或解件成小件保管。严禁大小件设备套放(有特殊的要求的除外)。4)设备的存放应垫高，除特殊规定的以外，设备最低点与地面的实际距离不小于5)设备的加工面应尽量避免作为支点，否则必须采取一定的措施。6)大型设备及构件的堆放应保持受力均匀、不变形、稳固可靠，堆放的高度不宜超7)露天堆放的设备应采取措施，避免内部积水。2、设备维护保管1)钢架、构件、护板等大件在堆放期间应防止变形、锈蚀。2)调节阀的阀杆、阀杆套筒等要求较高的配合面间应保持有合格的防锈、润滑两用油或防锈油脂涂层。3)法兰螺栓、管子接头、法兰件、电镀件、铭牌随机工具等可用防锈纸或防潮纸包4)风机外壳的内外表面及叶轮表面应保持有合格的油漆涂层，外壳上的孔洞应封闭好，防止进水。5)胶带滚筒和托辊的外壁，应保持有合格的油漆涂层，胶带应避免阳光直射，烘烤和接触油脂，以避免老化。6)各种泵类转动机械的轴颈、轴承和联轴器，应按规定处理，并保持有合格防腐蚀涂层。各种泵类的泵壳外壁应保持有合格的油漆涂层。7)露天存放的变压器本体，其存放处必须坚实平坦，变压器底部垫以经防腐处理后的枕木，并应经常检查有无塌陷。变压器外部的防锈漆涂层应保持合格。8)充氮运输临时保管的变压器可继续充氮保管，氮气的压力不低于10—15kPa,氮气纯度不低于98%。9)中长期保管的变压器，应充油保管，并须符合下列要求：a)安装油枕及呼吸器，注入制造厂规定的牌号合格的变压器油到规定的油位；b)各种油门应加铅封；c)保持密封无漏油及渗油痕迹；d)套管螺丝上保持合格的防锈油脂涂层。10)中长期保管的干式变压器，应存放封闭库保管。11)变压器的零件，套管冷却器等应保持内部干燥，将所有法兰密封。外部油漆涂层应保持合格。12)断路器宜保持正常油位，竖立保管，多油断路器应在合闸状态下保管。断路器的传动部分，弹簧和触头应在涂防锈油脂后存放。断路器在保管期间，应定期检查其绝缘、锈蚀，有无漏油现象。13)衬垫保管的散装和装箱的悬式绝缘子，按规格分类保管。14)充油的高压套管存放于牢固的专用架上保管，保持油位正常。定期检查有无渗漏、裂纹等现象。15)阀型避雷器应向上直立放置，严禁受潮。避雷器本体表面的油漆应保持合格。16)酸性与碱性蓄电池不应放在一起，在搬运与保管中不得受强烈撞击、倒置或重压。敞开式蓄电池极板不应受潮及阳光爆晒，正负极应分开放置，木隔板及隔棒按制造厂要求包装保管或洒蒸馏水保持湿润并应防冻防霉。17)充油互感器的绝缘油必须合格，油位正常。18)仪表应存放在保温库内，从表盘上拆下仪表，做好标记。19)仪表继电器的放置应符合制造厂的要求，存放仪表继电器的货架下层与地面距离不小于0.15米，货架前后应设有通道，不宜靠近墙壁，离墙距离不小于0.5米。20)精密仪器、仪表、插件验证后恢复原包装防尘保管。表盘、控制台、开关柜应直立保管。大件仪表设备如不具备条件，可采取选择地势较高的场地，将设备垫高30厘米，苫布盖好，每星期揭开苫布通风一次。21)金具入库保管，应通风防潮，管状金具应将管口封闭。22)所有的管件、弹簧、阀门应入库保管。23)电缆应妥善存放，干燥通风。24)随设备提供的技术资料应及时做好登记，送项目部采购部保存。随设备配套供应的备品、备件、专用工具，要专门造册登记妥善保管。25)设备维护保管有特殊要求的必须遵照执行，无特殊要求的按常规维护保管。露天存放的设备间隔10天巡回检查一次，库内设备每15天检查一次，如发现问题应及时解决，将检查情况和解决问题经过、结果填写《设备定期检查记录表》,由仓库保存备查。26)工程所使用的设备在保管期间发现丢失与损坏，要分清原因做好记录，填写《设备丢失损坏记录》,并及时报告发包人。第六条□设备出库和二次倒运1)拟领用的设备应事先到发包人办理设备领用手续，仓库根据批准的领用手续发料；2)专业公司技术人员依据施工图纸、设计清册，开列领料申请清单须经专责工程师3)设备发放时仓库管理人员应填写《设备领用单》,发放人、领用人均应签字，必要时由设备主管或发包人代表签字。4)备品、备件的发放，须由专业公司专责工程师提出并填写“备品、备件领用卡”,经承包人总工程师审核，发包人批准。生产用备品、备件在工程移交时，造册登记，移交给业主。5)专用工具发放时，各专业公司使用专用工具要在仓库办理借用手续。工程移交时，造册登记，移交给业主。6)未经检查或检查不合格的设备严禁发放。领用手续不完备的不准发放。2、二次倒运：根据现场情况，可选用8吨、16吨、25吨或50吨吊车进行吊装；同时可选用20吨、10吨或4吨平板拖车进行运输。若出现大型超吨位设备，可外租更大吨位吊车；进出封闭库和棚库可租用3吨或5吨叉车。设备在承包人仓库保管的整个期限，承包人应在每个月底进行一次盘库，并于当月30日向发包人报送一份滚动报表。在库设备的盘盈、盘亏(自然损耗及合理损耗不应由承包人承担)由承包人负责；非不可抗力因素或承包人人为因素造成发包人货物损毁由承包人负责赔偿。第八条□仓库保管员及夜间巡逻人员1、从第一台设备到库至最后一台设备出库前，承包人应在自建的仓库配备专业的仓库保管员至少2名，以确保在库设备的安全。2、承包人应抽调5名专业保卫人员，交