建筑工程消防设施安装补充协议书

建筑工程消防设施安装补充协议书合同编号：__________甲方：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，邮箱：[甲方联系邮箱]。乙方：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，邮箱：[乙方联系邮箱]。第二章：引言鉴于甲方拟进行[具体建筑工程名称]的消防设施安装工程，乙方具备相关的施工资质和经验，双方经友好协商，达成如下补充协议，以进一步明确双方在消防设施安装工程中的权利和义务。第三章：工程概述一、原工程基本情况[原工程的详细信息，如工程地点、建筑面积、建筑用途等]。二、消防设施安装工程内容本次补充协议涉及的消防设施安装工程包括但不限于[具体消防设施项目，如火灾自动报警系统、消防喷淋系统、消火栓系统等]的安装、调试及验收等工作。第四章：补充协议内容一、新增消防设施项目及要求1.新增消防设施项目明细：[详细列出新增的消防设施项目名称、规格、数量等]。2.要求：乙方应严格按照国家相关标准和规范以及本补充协议的要求进行新增消防设施项目的安装施工，保证消防设施的功能和质量符合要求。二、安装工期调整1.原合同约定的安装工期为[原工期时间]，由于新增消防设施项目的加入，安装工期调整为[新工期时间]。2.如因甲方原因导致工期延误，乙方的安装工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金[违约金金额]。三、质量标准及验收1.质量标准：本次消防设施安装工程的质量标准应符合国家现行相关标准和规范的要求，以及甲方的特殊要求。2.验收程序：工程完工后，乙方应先进行自检验收，自检验收合格后，通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[验收时间]内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。3.验收标准：验收时应按照国家相关标准和规范以及本补充协议的要求进行，如发觉质量问题，乙方应及时整改，直至验收合格。第五章：价款及支付一、合同价款本补充协议的合同价款为[具体金额]，包括新增消防设施项目的安装费用及相关费用。二、支付方式及时间1.预付款：甲方应在本补充协议签订后[预付款支付时间]内，向乙方支付合同价款的[预付款比例]作为预付款。2.进度款：乙方按照工程进度完成相应工作后，应向甲方提交进度款支付申请，甲方应在收到申请后的[审核时间]内进行审核，审核通过后在[支付时间]内向乙方支付相应的进度款。3.竣工款：工程竣工并验收合格后，乙方应向甲方提交竣工款支付申请，甲方应在收到申请后的[审核时间]内进行审核，审核通过后在[支付时间]内向乙方支付竣工款，竣工款为合同价款的[竣工款比例]。第六章：双方责任与义务一、甲方责任1.提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并保证其符合施工要求。2.按照合同约定支付工程款项。3.协助乙方与其他施工单位进行协调配合，保证工程顺利进行。4.对乙方的施工过程进行监督和检查，如发觉问题及时通知乙方整改。二、乙方责任1.按照国家相关标准和规范以及本补充协议的要求进行消防设施安装施工，保证工程质量和安全。2.编制详细的施工组织设计和施工方案，并报甲方审批。3.负责施工过程中的安全管理，制定安全措施，保证施工人员的安全。4.按时完成工程施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。5.工程完工后，应及时清理施工现场，做到工完场清。第七章：工程变更一、变更程序1.如需要对工程进行变更，应由甲方提出书面变更要求，经双方协商一致后签订工程变更协议。2.工程变更协议应明确变更的内容、范围、费用及工期调整等事项。二、变更价款及调整1.工程变更的价款应根据变更的内容和工程量进行计算，如合同中有相应的计价条款，应按照合同条款执行；如合同中没有相应的计价条款，应根据国家相关标准和规范进行计价。2.因工程变更导致工期延误的，工期应相应顺延，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第八章：违约责任一、双方违约情形及责任1.甲方未按照合同约定支付工程款项的，每逾期一天，应按照未支付款项的[违约金比例]向乙方支付违约金；如逾期超过[约定天数]仍未支付，乙方有权暂停施工，直至甲方支付全部款项为止。2.乙方未按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程施工任务的，应承担违约责任，如因乙方原因导致工程质量不合格或工期延误，乙方应负责返工或整改，直至工程质量合格或工期符合要求为止，由此产生的费用由乙方承担；如因乙方原因导致工程质量不合格或工期延误给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.双方在履行本合同过程中，如有其他违约行为，应按照本合同的约定承担违约责任。二、违约金计算方式违约金的计算方式应按照本合同的约定执行，如合同中没有约定违约金的计算方式，应按照国家相关法律规定执行。第九章：争议解决一、争议解决方式双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。二、管辖法院本合同的争议解决管辖法院为[具体管辖法院名称]。第十章：协议生效与终止一、协议生效条件本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。二、协议终止情形1.本合同履行完毕，双方的权利和义务终止。2.经双方协商一致，本合同可以终止。3.因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法继续履行的，本合同终止。第十一章：其他条款一、不可抗力如发生不可抗力事件，双方应及时协商解决，各自承担因不可抗力事件导致的损失，互不承担违约责任。二、保密条款双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。三、通知与送达双方在本合同履行过程中相互发出的通知、文件等应采用书面形式，并按照本合同中约定的地址、联系方式进行送达；如一方的地址、联系方式发生变更，应及时通知对方。四、附件本补充协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议或附件，补充协议或附件与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____________