雨污项目联合施工合同(知识研究版本)

2工工程承包人(甲方):2法定代表人(委托人):2分包单位(乙方):法定代表人(委托人):鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究(包括但不限于查看有关资料及自行现场勘察等),已对工程施工所有相关图纸、施工量进行了详细研究和准确计算，并已对甲方、总承包方、发包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包事项经协商达成一致，订立本合同。3=械、施工余泥渣土装车、外运车辆及一切施工用工具(包括抽水机、机械燃油、现场管理住宿费用、生产生活用水用电、成品保护和内业资料(达到业主、验收=合同组成文件如下：(1)本施工合同；(2)包括施工图设计、标准、规范及有关技术文件、施工要求等文件资料；(3)承包工程量清单(如有);(4)廉政合同；(5)安全管理协议；(6)双方有关工程的洽商、变更、书面协议或文件。2、本合同综合单价已包括所有辅材、设备、采购、运输、包装、采保、沟3、本工程采取综合单价包干方式，施工图纸范围内漏算及错算报价甲方均不予增加费用(签证除外)。4、乙方应在本工程竣工验收后15个有效工作日向甲方提交结算报告资料，甲方收到竣工结算报告及结算资料后30个有效工作日完成结算审计。4合同工程所需的一切人工费、材料费、运输及堆放费用(包括材料运送至现场、场内转运和临时堆放)、材料加工费(包括但不限于型材加工)、材料安装费、实际优化改装费用、机械费(含进出场、油料费及转运费)、管理费、风险费、规方承担但工程单价中未详细列出的项目费用、完成本工程不可或缺的工作(不论此工作是否已在图纸或技术规范内明示)所需费用等，无论施工时实际工程量以包干单价的增加(特殊情况根据现场签证进行调控)。停工，工期可顺延，但没有工期延期费用赔偿或补偿。(因甲方原因停工超10天，不能安排新的施工段面，甲方对乙方工人工资、机械设备作出相应补偿)8、上述单价同样包含但不限于：本合同所有施工费用(包括安全防护、文明施工)及与之相关的一切措施费、规费(含社会保障费，不含税金)、风险费1、乙方当月25号前提交当月工程进度材料至甲方审核5收到总承包人支付的工程结算款后三个工作日内支付至乙方工程款总结算的2、乙方施工进度如未达到工期要求，甲方将暂缓支付工程进度款而无需承付的工程结算款后3个工作日内支付至乙方工程款总结算的97%,预留3%**1工程完工后，经甲方、总承包人、监理及业主检验达到验收标准并经甲方承包范围内的工程结算。结算期限为自甲方通知乙方报送结算资料之日起1**2本工程计量执行工程量清单计量法，清单细目工程量根据国标清单，按**3安全防护、文明施工方面的工作由乙方按照甲方和建设方要求完成，已第五条进度款和结算工程量确认及应提交资料不予计算工程款(甲方认可的签证除外)。6申报进度款，否则不予支付进度款。(如乙方提交了相关报验资料，因甲方验收不及时，按正常申报进度款)。4、每次进度款及结算乙方均应向甲方提交对应的现场标准施工照片(照片中应有对应参照物)等资料，尤其是与图纸不符、发生变更的内容，乙方必须提供充足、完整的影像等证明材料，若乙方未按合同约定报送相关资料，甲方不予报进度款及结算。5、乙方须在每月报进度款前与甲方工程部相关人员核对甲供材料量及现场施工完成量，每次核对甲供材料量及现场施工完成量须出具双方相关人员签字确认的材料确认单和验工单，每次报进度款及结算时乙方均须提交完整的材料确认单和验工单，否则不予报进度款及结算。第六条、工程履约担保1、本合同乙方必须向甲方支付本合同暂定工程总价款的%作为履约保证金，由于乙方施工人员不满足施工要求(不专业)、出现严重质量问题、安全事故的情况下甲方有权要求乙方停工整改并对其做出相应的罚款，上述情节严重的或屡教不改的，甲方有权强制乙方退场并拒绝退还乙方缴纳的履约保证金，乙方对此予以认可且无任何异议。若未出现需扣减、没收履约保证金的情形，此履约保障金在工程结算后一次性无息返还给乙方。2、本合同乙方须以劳务公司的形式跟甲方签订，并自合同签订之日起至该工程结束之日止，乙方账户(银行账号为：)每日必须保证有与本合同相关工程专款流动资金，资金数额不得低于本合同暂定工程总价款的5%。本合同的所有违约金、罚款(不包括质保期内的返工保修费用)损失赔偿上缴方式由甲方决定(包括但不限于交纳现金、银行转账、从进度款中扣除等方式),乙方应在甲方通知后三日内付清，乙方不按时支付的，该费用作为乙方的债务甲方有权追偿。3、乙方禁止向第三方转包本合同内的所有工程，如发生上述情况，甲方有权强制乙方退场并拒绝退还乙方缴纳的履约保证金，乙方还应承担相应罚款，罚款金额为本合同暂定工程总价款的20%。第七条工程期限71、总工期：该工程工期暂定为202年月日开工至202年月__日完工(具体开工时间以甲方书面通知载明时间为准)。2、阶段与月度进度：为确保总工期目标的实现，工程施工过程中，甲方将根据业主的阶段性目标对乙方下达阶段及月度施工进度计划。甲方的阶段及月度施工进度要求对乙方具有与合同同等约束力。3、乙方应在签订合同进场前向甲方提供人员、机械、材料进场计划，经双方认可后作为合同附件，乙方必须严格遵守。4、甲方每月底向乙方签发下个月详细的施工计划，乙方工程实际进度与计经甲方确认后执行。5、乙方工程进度一旦缓慢或延误的，应及时调整进度计划，确保要求工期不能滞后。业主、总承包人与甲方的进度计划提前一个月签发给乙方，确因乙方原因累计二个月实际进度比计划进度滞后超出10%的或得到业主、总承包人指令进度滞后通报批评的，乙方向甲方支付违约金10万元，同时甲方有权解除本合同更换施工队伍，并不作任何补偿。第八条双方驻工地代表及权限双方代表权限：办理现场实物量、工期、工程技术变更等签证。涉及技术方面变更签证须由项目技术负责人、项目计量工程师、项目经理共同审核签字；涉及现场施工方面经济变更签证须由项目施工负责人、项目计量工程师、项目经理共同审核签字，并加盖项目部章后，该签证单仍需获得总承包人、业主方签字确认，方作为结算依据。乙方向甲方提出的签证和索赔需建立在该内容已得到业主方、总承包人认可，未得到业主方、总承包人认可的签证索赔无效。第九条、工期延误1、乙方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，若分项工程节点工期延误的，每逾期一日按合同分项总价的0.5%向甲方支付违约金或赔偿损失，同时乙方仍应承担由此造成甲方所有损失包括造成甲方信誉以及8第十条、工程变更和索赔9乙双方的确认量和单价扣除相应费用。②甲方应对各种材料、器材、设备按规范进行检查，严禁不符合要求或不合格材料、器材、设备用于工程。乙方负责照管所有工程及工程相关的材料、工程③乙方为完成本协议项目所用的特殊材料如燃油、有毒化工、特殊材料等的运输、仓储、使用安全由乙方按国家和部颁规范及相关行业规定自行负责，并接受甲方监督，乙方必须持证管理。④乙方在材料和机具采购、领用、保管等方面应服从甲方管理，并接受甲方的监督与检查，并承担相关责任。⑤材料要求：乙方承诺所采购的材料满足图纸、方案、结构安全性对材料的要求，并提供相应合格证明，否则甲方有权拒绝乙方将不符合要求的材料进场，因此发生的材料周转、窝工等费用全部由乙方自行承担。第十二条工程质量及工程验收标准1、因乙方原因造成工程质量未达到约定验收标准的，乙方负责返工直至达到甲方要求的质量标准，因此造成的返工费用增加和(或)工期延误由乙方承担，并且甲方可视情况要求乙方偿付给甲方一定的质量违约金或赔偿，该违约金或赔偿可由甲方从乙方依本合同约定应得的或将得的任何款项中予以抵扣。2、验收标准：按国家、行业相关标准执行及设计图纸、甲方、总承包人及业主的相关要求执行，质量等级为：合格。3、乙方在施工进程中及时向甲方提供验收报告，甲方收到乙方报告后，及时组织有关人员进行质量验收，并在验收后给予认可或提出修改意见，乙方应按要求整改，并承担由此造成的所有费用。4、由于乙方施工的缺陷导致的一切质量问题或事故，乙方必须无条件返工，直至达到相关标准，因此发生的一切费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的合同最终目标为片区内彻底实现雨污分流，所有污水不能进入雨水系统，确保片区内所有干支流水质稳定达到地标V类水标准。由于乙方原因造成本工程未达到上述要求，乙方必须按照总承包人、监理、业主等各方及时采取措施返工整改，交通厅颁布的《交通施工企业安全生产、文明施工管理规定》和国家、省市及甲方有关规定和要求组织施工。杜绝责任死亡、火灾、爆炸、重伤等安全事故。甲方专职管理人员负责对乙方进行指导、监督和检查，并进行相应考核。乙方特殊2、乙方现场派驻专职安全员人数必须满足生产要求，每个片区不少于1人，加强对职工的安全教育和劳动保护，对工程实施过程中的安全承担全部责任，乙方发生安全事故及其他纠纷由乙方承担责任，并承担全部费用。且乙方应充分考虑工程施工对外界所造成的安全影响并采取相应的防范措施。若造成对外界的安切实按甲方要求投入必要的资源以维护施工现场的文明施工效果，甲方在施工过程中对乙方的文明施工情况作定期和不定期的检查和考核。乙方自愿承诺：若未能按甲方要求落实文明施工措施，且达不到甲方要求的文明施工效果的，甲方有权责令乙方暂停施工，直到整改合格方可恢复施工，出现三次且不及时整改要求的安全文明施工效果的，按合同暂定总价的1%向甲方支付违约金或赔偿损失。6、所有设备必须牌照、证件齐全，操作人员持证上岗，特殊工种人员必须并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采清除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用，由乙方承担。如本工程发生重大安全责任事故的，乙方向甲方支付违约金或赔偿损失万元。8、安全生产的达标目标：无安全事故，特别约定：乙方自行负责所有参加施工人员的人身安全，如由于乙方原因或非甲方原因导致发生任何安全事故，由乙方自行承担责任和相关一切费用。第十四条工程验收及质量保修1、工程具备竣工验收条件，乙方按甲方要求做好竣工验收工作。2、乙方配合提供竣工资料、竣工图。3、质保期期限按甲方与总承包人签订的合同中的约定。在质保期内若甲方通知乙方的保修内容得不到及时响应，则甲方有权使用质保金对本工程出现的质量问题进行维修，如质保金尚不足于承担全部维修费用的，乙方承诺不足部分继续由乙方承担。质保金待质保期满且结算后结清。4、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后2天内派人修理，紧急情况的应在24小时内进行修复。乙方不在约定期限内派人修理，构成合同违约，甲方可委托他人修理，维修费用由乙方承担，同时乙方应承担与维修费用等额的违约金，维修费用与违约金从质量保修金内扣除。不足部分的费用乙方应在甲方通知后三日内付清，乙方不按时支付的，该费用作为乙方的债5、发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。质保期外非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。6、当地天气预报有台风、暴雨等天气时，乙方应提前做好防护措施，台风暴雨过后应及时做好工程保修等措施，增加的费用按甲方主合同计算乙方费用 (如甲方主合同无相关内容，乙方不得向甲方要求补偿)。因乙方的无作为造成增加不必要的损失由乙方承担。第十五条奖罚或违约规定1、进度奖罚：由甲方每月向乙方下达下月施工计划，并每月进行考核，若当月未完成施工计划，欠完成部分按该部分总价的0.5%给予罚款或赔偿损失。若连续两月未能达到施工计划工程量的80%,除10万元罚款或赔偿损失外，甲方有权勒令其退场，退场所造成的一切损失和费用全部由乙方承担，退场后按乙方完成施工总产值的60%结算给乙方，进度奖罚无需乙方出具任何手续，由甲方技术部门及计划部门根据施工计划及计划完成情况统计表计算金额，甲方财务部门直2、出现一般质量事故，除责令乙方停工返修外，并对乙方处以2000元的罚款，连续三次初验不合格工程，项目部有权勒令其退场，并由乙方承担相应的责任额费用，出现重大责任事故或监理业主黄牌警告的，对乙方处以10000元的罚款。除收回全部剩余工程，限其在3天内退场，由甲方另行安排施工队施工，由此发生的一切责任及费用全部由乙方承担。以上违约责任所造成的经济损失，可方均有同等的约束力。当乙方未能按时完成任务，被甲方清退出场时，乙方承担2、根据工程的规模、工期的需要，配备足够的人员和设备(必须满足甲方要求),按期保质完成施工任务。内容与现场情况的校核工作。若发现图纸不符、不合理、待优化之处，乙方应及害，若发现地下管线及障碍物应及时通知甲方共商处理办法，若因乙方原因造成周边道路、综合管线及建筑物(包括地下室、操场等区域)损坏，由乙方承担责任及经济损失。乙方必须按照当地要求及业主要求对施工过程中的建筑垃圾进行位培训合格证、上岗(操作)证、特种作业操作证、健康证明、班组长培训上岗证、居住证等交甲方审核认定。施工期间因需要增减人员时，乙方应及时、真实向甲方递交变动后的人员名单，对新进的人员补办各类证件和手续，并将所有人员信息(包括证件照片、身份证信息、健康状况等甲方要求的所有信息)向甲方更新报备，若甲方管理人员在乙方责任范围内核查人员情况与乙方报备信息不符定时足额按月发放劳动报酬，且将农民工工资发放情况按照甲方及总承包人要求的格式整理并提交于甲方项目部，若乙方发生拖欠劳动报酬的情况或未按照甲方要求提供相应材料，甲方有权对乙方进行经济处罚，避免侵害施工人员合法报酬10、乙方不得私自招用社会闲散劳动力和盲流人员进入工地，不得使用18周岁以下、55周岁以上(含)的务工人员，严禁务工人员的家属进入现场。在施工现场发生工伤事故的，甲方协助乙方处理，但费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。12、上述(包括但不限于)各条款涉及的各类费用均已包括在合同价款内，甲方不向乙方另行支付。且如因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并因乙方承担相应的责任及费用。13、甲方与总承包合同责任条款对乙方同等约束。14、乙方管理好其工作人员，做到及时发放员工工资，杜绝上访事件发生，一旦发生上访事件，对甲方造成损失的，乙方承担全部责任，并处以5万元/次15、乙方在该工程结束后，不得拖欠各供应商材料款及相应款项，若因此发生经济纠纷，由乙方全权负责处理解决，与甲方无关；如对甲方造成损失的，乙方承担所有责任，并处以5万元/次罚款。第十七条违约责任和发生争议解决方式1、甲方如不能及时给出指令、不按合同的约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。2、乙方在收到甲方支付的各期进度款和其他费用(如有)后应优先安排支付工人工资，如发生乙方(包括与乙方签订施工合同的所有企业)拖欠工人工资等情形导致甲方被追索时，甲方在根据行政、司法及仲裁裁决先行支付工人工资及有关费用后，除有权向乙方追偿上述全部代付款项外，还有权按代付款项的百分之二十(20%)向乙方收取违约金，甲方有权从乙方的任何款项中扣回。3、因乙方原因造成甲方不能按工期完工，乙方应当赔偿由此造成的甲方的所有损失，并以每天1万元的违约金(最高限额为签约合同额的0.5%)承担违约责任；由于不可抗力而造成的合同工期延误，在报请总承包人同意后，可相应顺延合同工期，不可抗力的界定按甲方与总承包人签订的合同为准(或相关法律法规4、因乙方原因致使工程质量经返修后仍达不到约定的验收标准，乙方应当赔偿由此造成的甲方的所有损失，并承担合同暂定总金额1%的违约金。5、任何一方不履行合同条款致使另一方无法继续履行合同，违约一方应承担违约责任。双方任何一方违约，违约方须赔偿由该违约行为对另一方造成的经济6、工期拖延或出现重大质量事故而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，甲方有权责成乙方停止施工直至退场，并由甲方另行组织队伍进行施工。由此产生的全部损失由乙方承担。7、乙方未征得甲方同意不能将合同转让或将工程分包他人，否则乙方将承担本合同总价5%的违约金，并且甲方有权终止本合同，合同终止后乙方仅可得到已验收合格部分的、扣除甲方相应费用后的工程款的60%。8、乙方若违反本合同条款，所造成的一切后果由乙方负责。甲方有权清退乙方的非法务工人员，并按非法用工的人次在该工程乙方的结算款中按100元/人次予以扣款。由于乙方严重违反本合同条款且拒绝整改的，甲方有权解除合同。9、双方发生协商不成的合同纠纷时，按以下第②项方式解决。①向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁为一次仲裁，对裁定结果双方须无条件②双方同意向工程所在地人民法院提起诉讼。10、若甲方因乙方原因导致该合同终止或无法履行的，乙方除承担相应的损失及相应责任的情况下，还需承担甲方所支出的相应的因诉讼或诉前调解所产生的费用(包括但不限于：律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、交通费等)11、甲乙双方的联系方式以本合同所载明的内容为准，若一方或法院等机关所发送的函件、相关文书等无法送达的，若采用书面邮寄方式送达的，则邮件发送日期后的第五日即视为收件人签收日期。任何一方的联系方式若发生变更的，应及时告知对方。未明确告知的，双方约定仍以本合同载明的联系方式为准。第十八条保密协议在合同期内或合同终止后，除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的发包人的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，否则后果由乙方承担。第十九条保险1、为保证乙方施工人员人身受到伤害时有所保障，乙方所有施工人员必须参加《建筑工程团体人身意外伤害保险》及社会保险，并由乙方办理保险的有关手续，并提供保险的相关资料交甲方备案。如因乙方未办理保险，造成乙方工作按乙方人员每人360元的保险标准(最高保险赔付金额为20万/人)提前支付给团体人身意外伤害保险》,若乙方无书面文件请求甲方代为购买《建筑工程团体对总承包人的承诺(包括工期、质量、文明施工、安全标化等)将同样视作甲方(1)不服从甲方、发包人管理；(2)合同签约后未按甲方要求即时限进场或未按甲方要求的人员、机械设(3)开工通知书下达一周内未开工；(4)工程进度连续三个月滞后于甲方签发计划的10%以上；(5)业主、监理、发包人认为乙方不能胜任合同时。8、一方解除合同应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知7天前告知对方。合同自一方发出解除通知后第三天解除。附：安全生产协议、廉政协议、承诺书、工程量清单、甲方总包合同。甲方(盖章):法人代表(委托代理人):签订时间：2023年月日乙方(签字加盖手印):法人代表(委托代理人):签订时间：2023年月日附件一安全管理协议为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施《建筑安装工程承包合同条例》等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产达成如下协议第一条本工程基本情况1.工程概况第二条本工程内容(范围):甲方指定为完成本工程所做的包括但不限于除甲供主材外的所有工作内容。全生产法》、《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59-99《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。第四条甲方的安全责任、权利和义务1.双方施工合同中约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全。并且2.甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。3.甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场安全教育。4.甲方对乙方安排生产任务时，须有书面的安全技术交底，并办理交底双6.甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有1.乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方及发包人制定3.乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员(50人以上设专职安全员至少1人，50人以下设兼职安全员至少1人),认真4.乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作5.乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合6.乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳理交底双方签字手续。9.乙方要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产10.乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢11.乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005)要求正12.乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三项五线制(TN-S)的规定用电，不得违反“三级配电、三级保护”(即逐级配电、逐级保13.乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。14.对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。15.乙方施工作业人员有变动的，须及时进行新工人入场教育，并将教育和人员名单报甲方备案。第六条法律条款《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，乙方单位应当服从甲方的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由甲方承担主要责任。第七条争议当甲乙双方发生争议时，可通过甲乙双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向工程当地仲裁委员会申请仲裁。第八条本协议在双方签字盖章后生效。第十条本项目建设工程安全生产目标(一)乙方安全管理目标承诺坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强班组安全管理，扎实安全工作基础，加大违法违章监管力度，确保工程施工无责任伤亡事故，死亡零指标，无责任火灾事故。(二)乙方安全管理承诺1.按照施工组织设计中采取的安全措施项目执行率为100%,安全经费投入保证率100%。2.施工现场各级职能人员岗位责任制，目标责任书的执行率为100%。3.施工现场每月由现场负责人牵头组织4次安全检查，并留存记录。4.施工现场必须按照法律法规要求，设足够数量的专职安全员，证件上报项5.施工现场高处作业防护、临时用电、施工机械及材料运输提升设施验收合格率100%。6.施工现场各类机械、设备完好率100%。(三)乙方安全教育培训承诺1.工人上岗前三