钢筋工施工结算合同范本

钢筋工施工结算合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号码]地址：[乙方家庭住址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟将[具体工程项目名称]的钢筋工施工工程发包给乙方，乙方具备相应的施工能力并愿意承接该工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就钢筋工施工工程的结算事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程项目名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容乙方负责本工程范围内的所有钢筋工施工工作，具体包括但不限于：1.钢筋的调直、切断、弯曲等加工制作；2.钢筋的绑扎、焊接、机械连接等安装工作；3.按照施工图纸及规范要求进行钢筋的定位、固定；4.施工现场钢筋的清理、堆放及剩余材料的回收；5.配合甲方及其他施工单位进行钢筋工程的验收工作。二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期延误如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误的，乙方应在事件发生后[X]天内书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。三、结算方式（一）计价方式本工程钢筋工施工费用按照以下方式计算：1.按建筑面积计算：每平方米[X]元。2.按钢筋重量计算：每吨[X]元。具体计价方式以双方协商确定并在本合同中明确为准。（二）工程量计算1.钢筋工程量按照施工图纸及设计变更进行计算，以甲方、乙方及监理单位共同确认的工程量为准。2.对于因设计变更、现场签证等原因导致的工程量增加或减少，乙方应在事件发生后[X]天内提交书面报告及相关资料，经甲方及监理单位审核确认后，作为结算依据。（三）结算时间1.乙方应在每月[X]日前向甲方提交上月完成的工程量报告及相应的结算资料，甲方应在收到报告及资料后[X]天内进行审核，并在审核完成后[X]天内支付上月工程款的[X%]。2.工程竣工后，乙方应在[X]天内提交完整的结算报告及资料，甲方应在收到报告及资料后[X]天内进行审核。如双方对结算结果无异议，甲方应在审核完成后[X]天内支付至结算总价款的[X%]，剩余[X%]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下一次性无息支付。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利（1）有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，对不符合要求的施工行为有权要求乙方整改。（2）有权对乙方提交的工程量报告及结算资料进行审核，对不符合实际情况的部分有权进行调整。（3）在乙方出现违约行为时，有权按照本合同约定要求乙方承担违约责任。2.义务（1）按照本合同约定的时间和方式支付工程款。（2）向乙方提供施工图纸、技术要求等相关资料，并进行技术交底。（3）协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方提供必要的施工条件。（4）及时组织工程验收，对乙方提交的结算报告及资料进行审核。（二）乙方权利义务1.权利（1）按照本合同约定的时间和方式收取工程款。（2）有权要求甲方提供施工图纸、技术要求等相关资料，并进行技术交底。（3）在甲方未按照本合同约定支付工程款时，有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。2.义务（1）按照施工图纸、技术要求及相关规范进行施工，确保工程质量符合要求。（2）遵守施工现场的各项规章制度，做好安全防护措施，确保施工安全。（3）按照本合同约定的工期完成施工任务，不得擅自延误工期。（4）及时向甲方提交工程量报告及结算资料，配合甲方进行工程验收和结算工作。（5）对施工过程中产生的建筑垃圾进行清理，保持施工现场的整洁。五、质量标准及验收（一）质量标准本工程钢筋工施工质量应符合国家及地方相关标准、规范的要求，以及施工图纸和设计文件的规定。（二）验收程序1.乙方在完成每道工序后，应进行自检，自检合格后报甲方及监理单位进行验收。2.甲方及监理单位应在收到乙方验收通知后[X]天内进行验收，如验收合格，双方应签署验收报告；如验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，直至验收合格为止。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料，甲方应在收到报告及资料后[X]天内组织竣工验收。（三）质量保证乙方对本工程提供[X]年的质量保证期，自工程竣工验收合格之日起计算。在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行维修，如乙方未及时维修，甲方有权自行维修，费用由乙方承担。六、安全责任（一）乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，制定安全管理制度和操作规程，加强安全教育培训，确保施工安全。（二）乙方应为施工人员购买工伤保险及其他必要的保险，承担因施工人员伤亡或财产损失而产生的一切费用。（三）如因乙方原因导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.如甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照本合同约定的质量标准进行施工，应负责无偿返工，直至达到质量标准为止，并承担因此给甲方造成的损失。2.如乙方未按照本合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。3.如乙方违反本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。八、争议解决如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）本合同自双方签字（或盖章）