钢结构大门施工合同范本

钢结构大门施工合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟建设钢结构大门，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就钢结构大门施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]钢结构大门施工工程2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：钢结构大门的设计、制作、运输、安装及调试。包括但不限于大门主体钢结构的加工、防腐处理、大门开启系统的安装、门锁及相关配件的配备等。具体的设计方案和技术要求以双方确认的施工图纸和技术文件为准。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[X]天。如遇不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工等情况，工期相应顺延，但乙方应在上述情况发生后[X]天内以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。三、质量标准1.本工程的质量标准应符合国家和地方现行的相关标准、规范和设计要求，具体包括但不限于《钢结构工程施工质量验收规范》等。2.乙方应严格按照施工图纸、技术文件和相关标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此价款为含税价，包括但不限于钢结构大门的设计费、制作费、运输费、安装费、调试费、税费等所有费用。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）作为预付款。进度款：钢结构大门主体制作完成并运输至施工现场后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。验收款：工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质保金：剩余合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）作为质保金，在质保期届满且无质量问题后[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程的施工进度、质量进行监督和检查。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程。对乙方提交的施工图纸、技术方案等文件有审核和确认的权利。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。为乙方提供施工所需的场地、水电等必要条件，并协调施工现场的相关事宜。及时组织工程验收，并在收到乙方提交的验收报告后[X]个工作日内完成验收工作。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和协助。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工图纸进行施工，确保工程顺利完成。自行承担施工过程中的安全责任，采取必要的安全措施，确保施工人员和周边环境的安全。按照国家和地方相关规定，对工程质量负责，提供质量保修服务。施工过程中产生的建筑垃圾等废弃物，乙方应负责及时清理，保持施工现场的整洁。六、材料供应1.本工程所需的主要材料（如钢材、油漆等）由乙方负责采购，乙方应选择符合国家和地方相关标准、质量合格的材料，并提供材料的质量证明文件。2.乙方采购的材料应在进场前通知甲方进行检验，经甲方检验合格后方可使用。如材料不符合要求，乙方应负责及时更换，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。七、工程验收1.工程完工后，乙方应在[X]天内提交工程验收报告及相关资料，通知甲方进行验收。2.甲方应在收到乙方的验收报告后[X]个工作日内组织验收。验收内容包括工程质量、施工工艺、设备运行等方面。3.如工程验收合格，双方应签署工程验收报告；如工程存在质量问题，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，整改完成后重新组织验收，直至验收合格为止。八、保修条款1.本工程的质保期为自工程验收合格之日起[X]年。在质保期内，乙方应免费提供维修、保养等服务，如因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责无偿修复。2.质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内做出响应，[X]小时内到达现场进行维修（特殊情况除外）。如乙方未能及时响应或到达现场，甲方有权自行组织维修，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方承担。九、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金为止，由此造成的工期延误和损失由甲方承担。如甲方因自身原因导致工程停工或无法继续进行，应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于已完成工程的费用、设备闲置费、人员窝工费等。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的工程质量不符合要求，除应负责无偿返工外，还应承担因此给甲方造成的损失，包括但不限于返工费用、工期延误损失等。如乙方未经甲方同意擅自转包或分包本工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。十、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同