水暖电安装合同

水暖电安装合同水暖电安装合同「篇一」建设单位：承建单位：(以下简称甲方)(以下简称乙方)为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商达成如下协议：一、承包方式：本工程为半包工程，包工不包料;本工程按总建筑面积每平方米承包人工费xx元。二、一切工程资料由甲方提供。承包范围：乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通、消防安装工程。三、质量要求：本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。如甲方提出图纸变更或增加工程量，甲方必须出签证。四、材料供应：在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方及时供应到现场。如甲方接到材料计划三天内材料不能组织到场，乙方所有人员的误工费必须由甲方承担。五、材料要求：如因甲方所供材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便，乙方概不负责，由甲方承担一切责任。六、安全责任：在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施，如发生不安全事故，由“责任方”承担责任。七、其他：在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。八、付款方式：本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的15%;管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的20%;水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的30%，剩余款项自竣工日起扣除5%保修费外一次性付清。九、如有更改事项，双方协商解决。十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字(盖章)之日起生效。甲方：乙方：xx年xx月xx日xx年xx月xx日水暖电安装合同「篇二」甲方：酒泉______制药有限公司乙方：_________水暖安装组根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合本暖气管道安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担暖气管道安装事宜，达成如下协议，以资共同遵守。一、安装内容：酒泉______制药有限公司注射剂车间蒸汽、循环水暖气（水暖）管道的安装。二、工程概况：工程地址：酒泉南工业园区______制药有限公司注射剂车间。委托方式：甲方供料，乙方包工。开竣工日期：_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。三、工程价款：安装总价款按总安装材料费的%提取，本工程材料总价为元（详见材料清单），安装工程总价款为元。本工程材料总价待工程完工后，甲、乙双方共同按材料购置清单和车间实际用材料核算，损耗3%。四、承包款结算方法：从乙方开始进场施工之日起10日内支付安装款_________以后每月10日前支付安装款工程完工经甲方验收合格后支付至总安装价款的_________%，剩余_________%在20____年冬季采暖开始10日内所有工程无漏水、漏气现象甲方一次性付清。五、双方的权力和义务：1、甲方在乙方施工前，将匹配的水、电源接到安装位置。2、甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。3、甲方必需按时按量供应材料，不得因材料不到位而担误乙方工期。甲方所供材料、设备、产品质量由甲方自负。4、乙方施工期间应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。5、乙方必须按图纸设计和甲方指派的技术人员的要求进行安全施工。按时完成甲方安排的施工进度计划。6、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生，如果发生人员安全意外事故，一切责任由乙方负责，甲方不承担一切责任。7、乙方在施工中不准发生浪费和偷工减料现象，必须保证施工质量。8、所有管道施工中应视操作和检修方便的原则确定，施工中做好防锈处理。9、乙方必须保证甲方购买材料的正确使用不得私自更换。六、工期延误：1、由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。2、如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，工期相应顺延，所增加人工费用由甲方承担。3、如因甲方提供材料不及时或所供材料出现质量问题而造成返工或延误工期，工期相应顺延，所增加费用由甲方承担。七、工程验收：安装工程竣工后，乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在收到验收申请5日内进行组织验收，超过10日视为工程验收合格。八、本合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。九、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。甲方：_________乙方：_________法定代表人：_________身份证号：_________日期：_________日期：_________水暖电安装合同「篇三」甲方：(发包方)丰镇市万科房地产开发有限责任公司乙方：(承包方)甲、乙双方在平、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的欧洲城1-5#楼水电暖工程达成以下协方议：第一条：工程概况1、工程名称：丰镇市欧洲城2、工程承包方式：包清工，并自备工具;3、工期：20xx年3月17日至20xx年9月30日;4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积33元一次性包死价;第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收合格，由甲方负责保管，由于保管不当造成的损失，由甲方负责。2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家相关规范标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。3、工程竣工，乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程严格按照设计图纸施工。第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守国家及地方有关安全施工文明生产的有关法律规定。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意改动设计，以免造成安全隐患。3、保证工程现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的材料出门，一经发现偷盗现象按每次罚款5至10万元，此款由甲方直接在进度工程款中扣除。6、施工过程中出现安全及伤亡事故，由乙方承担全部责任。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、工程按月支付，每月30日乙方上报当月工程量，甲方7日内予以审核确认完毕，并自审核确认完毕后7日内支付该月完工部分价款的%，作为该月进度款;工程完工时支付至合同总价款的%，整体竣工验收合格后支付，最后预留5%保修金按国家保修期有关规定执行支付。2、工程结算方式：按建筑(每平米)一次性包死3、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6、后期灯具的安装;7、地暖安装8、楼内的全部上下水管;不包括临时水电的施工及维护。第六条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款%支付违约金，并办理终止合同手续。第七条：违约责任1、如承包人未能在约定时间内完工，承包人按10000元/日/项向发包人支付延期违约金，延期达10天，发包人有权解除本合同，承包人除支付延期违约金外，仍应按合同总额的5%支付发包人违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。2、如工程质量不合格，承包人负责拆除和重新施工，将不合格工程产品重做为合格的工程产品，工期不予顺延，造成延期交工时的，按上(1)执行。打包人也可以直接选择解除本合同，承包人按合同总额的5%支付违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。3、合同解除，承包人除按上(1)、(2)支付违约金，赔偿损失外，如承包人已完工工程合格，按约定支付工程款，如已完工工程不合格，承包人无权要求支付价款。4、工程绝对不允许转包给第三方或未经发包方书面同意分包给第三方，一经发现，发包人有权单方终止合同，承包人无条件退场，并按合同总额的10%支付发包人违约金，发包人有权不付款。对部分专业工程确实需要向外委托的，经发包人书面同意后，方可委托。5、甲方负责水、电、暖、所有材料采购与供应，由于甲方材料不到位造成停工待料或窝工现象由甲方承担停工或窝工人工工资的损失费用。第八条：其它约定1、乙方工程进展必须要赶上二次结构及外墙工程之前，不许以任何理由对二次结构及外墙工程窝工，如二次工程及外墙工程由水电暖工程进度造成窝工的，一切责任由乙方负责。2、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工程延误，经双方确认后可以延顺。3、乙方人员吃饭。住宿由乙方自理。4、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可向丰镇市人民法院提起诉讼。第十条：附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字：乙方签字：20xx年3月17日水暖电安装合同「篇四」建设单位：____________（以下简称甲方）承包单位：____________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程实际情况，为确保地板辐射采暖工程的正常施工，甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原则，经双方协商达成如下合同条款。一、工程概况1、工程名称：____________2、建设单位：____________3、工程地点：____________4、承包方式：包工、包料5、工程承包范围：____________6、工程施工内容：____________二、材料质量及配置标准1、地暖管道：采用PE—RT管，管壁厚度以施工图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，采暖管道品牌由建设方指定。2、分集水器、保温材料、钢丝网：以施工蓝图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，品牌由建设方指定。3、管道密度、间距等技术指标依据甲方认可的设计图纸。地暖管道采用单层下置钢丝网片固定。4、上述提及的材料质量及配置标准必须达到中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》5、按甲方认可的设计图纸进行地暖管道的施工。三、工期在具备施工条件下，自甲方发出书面进场通知另给予15天材料生产运输时间后90天完成施工任务。如遇以下情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。1、连续停水或停电8小时以上。2、非乙方原因甲方要求临时停工的。3、修改设计方案或增加工程量。4、总包方或其它原因不能逐日提供一层工作面时。5、其它原因导致已敷设保压管道，在检验合格后24小时内无法隐蔽覆盖面积500m2以上的。6、不按合同约定付款时。鉴于铜制分集水器容易丢失，在具备防盗条件（门窗安装完毕）后提前15天通知安装分集水器，并由掌握钥匙一方负责保护。四、工程质量：合格五、工程造价及付款方式1、合同总价为人民币：____________元。2、工程款支付：____________（1）合同签订生效后，人员材料进工地5个工作日内。（2）其余款项按工程月进度的90%付款。六、甲方责任1、签订合同时向乙方提供全套图纸（包括变更）及有关文件。2、出现变更设计时，提前7个工作日办理工程变更手续并及时书面通知乙方。3、配合地暖施工和土建施工的协调工作。4、配合总包单位、监理监督工程质量及进度，组织中间验收、变更。5、负责协调并提供乙方现场施工所需水、电及材料堆放场地和工人住宿场所，水、电费由乙方负责。6、地暖工程完工后，甲方在收到乙方的将决算30日内审批完毕。七、乙方责任1、乙方根据甲方的要求进行地板辐射采暖施工。客厅、卧室、书房。2、乙方的材料必须达到中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》。4、乙方人员进入施工场地必须服从甲方、监理和总包方的统一管理。5、乙方必须在入场施工前7个工作日，将施工组织设计报监理、甲方审核确认后，方可实施。6、施工期间与其他施工单位紧密配合、积极协调。7、乙方有专人负责文明施工和环境管理方面的具体工作。严格按照甲方环境方针和环境管理目标进行施工现场环境管理。8、对该分项工程质量负完全责任。八、保修责任工程保修期为竣工验收合格之日起两个采暖期。在保修期内，工程出现管材质量问题，乙方应在接到通知后先予以维修，同时请当地质量检测部门鉴定，属乙方材料、施工问题的，乙方应无条件予以维修，并承担相应的赔偿责任；非乙方原因的地暖工程维修，乙方收取维修材料费用及试压人工费150元。甲方联系不到乙方或乙方接到甲方通知，两日内不派人维修，甲方有权直接委托他人维修，费用从质保金中扣除。九、争议解决本合同执行过程中发生争议，由当事双方协商解决或第三方协调。当事双方不愿协调或协调无效可由市仲裁委员会仲裁。仲裁不成可