




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
外墙真石漆协议书范本一、协议概述
本协议书旨在明确甲方(施工单位)与乙方(业主方)就外墙真石漆施工项目所达成的合作意向和具体条款。甲方承诺按照乙方要求,提供高质量的外墙真石漆施工服务;乙方则承诺按照约定支付施工款项,并确保施工过程中各项工作的顺利进行。本协议书经双方签字盖章后生效,具有法律约束力。
二、项目概况
1.工程名称:[具体工程名称]
2.工程地点:[具体工程地址]
3.施工内容:外墙真石漆施工,包括但不限于基层处理、腻子批刮、真石漆施工等。
4.工程规模:[具体工程面积]
5.施工工期:[具体工期,如:自[起始日期]起至[结束日期]止]
6.施工质量标准:符合国家相关质量标准和行业规范。
三、双方责任与义务
1.甲方责任与义务:
(1)按照乙方要求,在约定工期内完成外墙真石漆施工,确保工程质量。
(2)提供施工所需的材料、设备,并保证材料质量符合要求。
(3)遵守国家法律法规及行业规范,确保施工安全。
(4)按时完成施工进度,及时与乙方沟通施工过程中遇到的问题。
(5)按约定时间向乙方提供工程验收报告。
2.乙方责任与义务:
(1)按照约定时间支付工程款项,确保施工顺利进行。
(2)提供施工所需的场地、水电等基础设施。
(3)配合甲方进行施工,包括但不限于提供施工图纸、材料验收等。
(4)负责工程验收,对工程质量进行监督。
(5)对施工过程中因甲方责任导致的质量问题承担相应责任。
四、工程款项及支付方式
1.工程总造价:[具体金额]
2.支付方式:
(1)预付款:合同签订后[具体时间],甲方支付总造价的[具体比例]%作为预付款。
(2)进度款:按施工进度分段支付,每完成一定比例的工程量,甲方支付相应比例的款项。
(3)结算款:工程验收合格后,甲方支付剩余款项。
五、工程验收
1.验收标准:按照国家相关质量标准和行业规范进行验收。
2.验收程序:
(1)甲方委托专业机构进行工程验收。
(2)验收合格后,乙方应提供验收报告。
(3)验收不合格,乙方应在收到通知后[具体时间]内进行整改。
六、违约责任
1.甲方违约责任:
(1)未按约定时间完成施工,每延误一天,甲方支付总造价的[具体比例]%作为违约金。
(2)施工质量不符合要求,乙方有权要求甲方返工或赔偿损失。
2.乙方违约责任:
(1)未按约定时间支付工程款项,每延误一天,乙方支付[具体比例]%的滞纳金。
(2)未提供施工所需的场地、水电等基础设施,导致施工延误,乙方承担相应责任。
七、争议解决
1.双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.争议解决过程中,双方应继续履行本协议,确保工程顺利进行。
八、协议生效与终止
1.本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.任何一方违反本协议约定,致使协议无法继续履行时,协议自行终止。
3.协议终止后,双方应按照约定处理善后事宜。
九、其他
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2.本协议未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.本协议未尽事宜,以国家法律法规及行业规范为准。
甲方(施工单位):____________________
乙方(业主方):____________________
代表人(签字):____________________
代表人(签字):____________________
签订日期:____________________
附件:外墙真石漆施工技术要求及验收标准
十、外墙真石漆施工技术要求
1.材料要求
(1)真石漆:应符合国家标准GB/T9755.1-2012《建筑涂料用合成树脂乳液及产品》的要求,具有良好的耐候性、耐沾污性、耐水性、耐碱性等性能。
(2)腻子:应选择与真石漆配套使用的耐水腻子,具有良好的粘结力、强度和耐水性。
(3)底漆:应选择与腻子配套使用的封闭底漆,具有优良的渗透性和封闭性。
2.施工工艺
(1)基层处理:确保基层表面平整、干净、无油污、无浮灰,必要时进行打磨处理。
(2)腻子批刮:按照腻子施工规范,进行腻子批刮,确保腻子层厚度均匀,无裂纹、空鼓等现象。
(3)底漆施工:腻子干燥后,进行底漆施工,确保底漆均匀涂布,无漏涂、流挂现象。
(4)真石漆施工:底漆干燥后,按照真石漆施工规范进行施工,确保涂层厚薄均匀,颜色一致。
3.施工环境要求
(1)施工温度:真石漆施工温度宜在5℃至35℃之间,相对湿度不宜大于85%。
(2)风力:风力应小于5级,避免涂层受到风沙侵袭。
十一、验收标准
1.基层处理
(1)基层表面应平整、干净、无油污、无浮灰。
(2)基层处理后的平整度误差应小于2mm。
2.腻子批刮
(1)腻子层厚度应均匀,误差小于1mm。
(2)腻子层应无裂纹、空鼓、脱落等现象。
3.底漆施工
(1)底漆涂布均匀,无漏涂、流挂现象。
(2)底漆干燥后,涂层应无气泡、无明显色差。
4.真石漆施工
(1)真石漆涂层厚薄均匀,颜色一致。
(2)涂层无气泡、无明显色差、无脱落现象。
(3)涂层与基层粘结牢固,无空鼓、开裂。
5.耐久性
(1)涂层应具有良好的耐候性、耐沾污性、耐水性、耐碱性。
(2)涂层在正常使用条件下,使用寿命应达到5年以上。
十二、保密条款
1.双方对本协议内容以及施工过程中涉及的商业秘密、技术秘密负有保密义务。
2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露本协议内容或相关商业秘密、技术秘密。
十三、不可抗力
1.因不可抗力因素(如自然灾害、战争、政府行为等)导致本协议无法履行时,双方互不承担违约责任。
2.发生不可抗力事件后,双方应立即通知对方,并尽力采取措施减少损失。
十四、协议变更与解除
1.本协议的任何变更或解除,均需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。
2.除不可抗力因素外,任何一方不得单方面变更或解除本协议。
十五、通知与送达
1.除非另有约定,本协议项下的通知应以书面形式发送至对方指定的地址。
2.通知自送达之日起视为送达。
十六、附件
1.施工图纸
2.材料清单
3.施工进度计划
4.验收标准及方法
5.其他与本协议相关的文件
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
十七、争议解决机制
1.双方在履行本协议过程中发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
2.如果协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
3.在争议解决期间,除非法院另有判决,否则双方应继续履行本协议的约定。
十八、法律适用与争议管辖
1.本协议的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应提交至合同签订地有管辖权的人民法院解决。
十九、协议附件
1.本协议附件作为本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。
2.附件包括但不限于:
-施工合同附件
-材料质量保证书
-施工进度表
-验收报告
-保密协议
二十、协议生效与终止
1.本协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议在以下情况下终止:
-双方协商一致书面解除本协议;
-由于不可抗力导致本协议无法履行;
-一方严重违约,另一方在收到违约通知后[具体时间]内未采取补救措施;
-法律法规规定的其他情形。
二十一、协议份数
本协议一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。
甲方(施工单位):____________________
乙方(业主方):____________________
代表人(签字):____________________
代表人(签字):____________________
签订日期:____________________
二十二、协议的补充和修改
1.本协议的补充和修改必须以书面形式进行,并由双方代表签字或盖章。
2.任何补充和修改的文件,其法律效力均不得优于本协议原文。
3.所有与本协议相关的补充和修改文件,均应附在本协议之后,作为本协议的组成部分。
二十三、通知
1.本协议项下的所有通知、要求或其他通信均应以书面形式发送。
2.除非双方另有约定,所有通知应发送至以下地址:
-甲方地址:[甲方详细地址]
-乙方地址:[乙方详细地址]
3.通知应在发送后的[具体时间]内生效。
二十四、协议的完整性
本协议构成了甲乙双方之间关于外墙真石漆施工项目的完整协议,取代了之前就同一主题所达成的所有口头或书面协议。
二十五、协议的执行
1.双方应遵守本协议的所有条款,并确保本协议的执行符合法律法规的要求。
2.如果任何条款在本协议生效后变得无效或无法执行,该条款的无效或不可执行不应影响其他条款的有效性或可执行性。
二十六、协议的翻译
本协议的任何翻译版本均为参考用途。如果中英文版本之间存在任何不一致,以中文版本为准。
二十七、最终条款
1.本协议的任何条款均不得转让或委托给任何第三方,除非得到对方的书面同意。
2.本协议的标题仅为方便阅读而设,不应影响本协议的条款解释或效力。
甲方(施工单位):____________________
乙方(业主方):____________________
代表人(签字):____________________
代表人(签字):____________________
签订日期:____________________
附件:
1.施工合同附件
2.材料质量保证书
3.施工进度表
4.验收报告
5.保密协议
6.其他与本协议相关的文件
二十八、协议的存档
1.本协议及其所有附件应由双方各自妥善存档,并确保其完整性和可追溯性。
2.双方应按照相关法律法规的要求,对本协议进行存档,并在需要时能够提供原件或经认证的副本。
二十九、协议的终止条件
1.本协议在以下情况下终止:
a.工程完工,且乙方按照本协议约定支付了所有款项;
b.双方协商一致书面终止本协议;
c.因一方违约,另一方根据本协议的约定解除本协议;
d.因不可抗力导致本协议无法履行,经双方确认;
e.法律法规规定的其他终止条件。
三十、协议的解除条件
1.在以下情况下,任何一方有权解除本协议:
a.另一方严重违约,且在收到违约通知后[具体时间]内未采取补救措施;
b.另一方破产、清算或进入破产保护程序;
c.因不可抗力导致本协议无法履行,且在合理期限内无法恢复正常履行。
三十一、协议的终止后的义务
1.协议终止后,双方应立即停止本协议项下的所有活动。
2.双方应尽快完成所有未完成的工作,并确保已完成的工程符合合同要求。
3.双方应按照本协议的约定,处理所有未了事项,包括但不限于债务的清算、资产的返还等。
三十二、协议的遵守和执行
1.双方应遵守本协议的约定,并确保本协议的执行符合法律法规的要求。
2.若本协议的任何条款因法律、法规的变动而无效或不再适用,双方应协商修改或补充相应的条款,以确保本协议的继续有效。
三十三、协议的争议解决
1.对于因本协议引起的任何争议,双方应首先通过协商解决。
2.如果协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
三十四、协议的签署和日期
1.本协议应由甲乙双方授权的代表签署,并注明签署日期。
2.本协议自双方代表签署之日起生效。
三十五、协议的附加条款
本协议的任何附加条款
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论