2025广州市建设工程施工合同专项工程

合同编号:__________合同各方:甲方:（全称名称）地址：法定代表人:联系电话:乙方:（全称名称）地址：法定代表人:联系电话:鉴于：1.甲方为建设工程项目的业主,拥有该项目的设计、施工、监理等权利和义务;2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位,愿意承担该项目的施工任务;3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经过友好协商,达成一致,签订本合同。一、工程概况1.工程名称:____________________2.工程地点:____________________3.工程规模:____________________4.工程内容:____________________5.工程总投资:__________________二、合同价格1.本工程的合同总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.乙方应按照约定的工程内容和质量要求,完成本工程的施工。三、合同工期1.工程开工日期:____年__月__日。2.工程竣工日期:____年__月__日。3.乙方应按照约定的工期完成本工程的施工。四、质量标准1.本工程的质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定。2.乙方应保证工程质量,确保工程安全、可靠、美观。五、付款方式及进度1.甲方应按照约定的付款方式和进度向乙方支付合同价款。2.付款的具体方式和进度如下:(1)合同签订后__日内,甲方支付乙方合同总价款的__%;（2）工程进度达到__%后,甲方支付乙方合同总价款的__%;（3）工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的__%;（4）剩余的合同总价款,甲方应在质量保修期内支付给乙方。六、违约责任1.任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。2.乙方未按约定工期完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:逾期天数×日违约金比率(‰)。3.甲方未按约定支付合同价款,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为：逾期天数×日违约金比率（‰）。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________甲方代表(签名):_________乙方代表(签名）:_________签订日期:____年__月__日注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应严格遵守国家法律法规,确保合同的合法性、有效性。如发现合同内容违反法律法规,双方应立即协商修改,确保合同合法有效。2.双方应全面履行合同约定的义务,确保工程质量、安全、进度等方面的要求。如一方未履行或未完全履行合同义务,应承担相应的违约责任。3.合同价款的支付和回收应严格按照约定的付款方式和进度进行。如一方未按约定支付价款,应支付违约金,并承担逾期付款所产生的其他损失。4.工程变更、增减量等事项,应签订补充协议,明确变更内容、价款及工期等事项。如双方因变更产生争议,应协商解决,无法协商解决的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.双方应相互配合,确保工程顺利实施。如一方未履行配合义务,导致工程进度受阻或质量受损,应承担相应责任。6.合同履行过程中产生的争议,通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中的业主方,负责委托乙方进行工程施工。2.乙方：指合同中的施工方,负责按照甲方要求完成工程施工。3.合同总价:指双方约定的工程完成后应支付的总金额。4.违约金:指一方未履行合同义务时,应支付给对方的经济损失赔偿。5.工程竣工验收:指工程完成后,由甲方组织进行的质量、安全、功能等方面的检查、评价和确认。6.质量保修期：指工程竣工验收合格后,乙方对工程质量承担保修责任的期限。7.补充协议:指对原合同内容进行补充、修改的协议。8.管辖权：指合同争议解决过程中,有权审理争议案件的法院。应用场合:1.适用于广州市范围内的各类建设工程施工合同专项工程。2.适用于甲方为建设工程项目的业主,乙方为具备相应资质和能力的施工单位的情况。3.适用于双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,达成一致并签订合同的情况。补充条款:1.工程变更条款:明确合同履行过程中发生工程变更时的处理方式,包括变更内容、价款及工期等事项的确定和协商。2.工程增减量条款：明确合同履行过程中发生工程增减量时的处理方式,包括增减量项目的确定、价款的计算和工期的调整等。3.工程质量保修条款:明确乙方对工程质量承担保修责任的期限、保修范围和保修条件等。4.合同争议解决条款:明确合同争议的解决方式,包括协商、调解、仲裁或诉讼等。5.合同解除条款：明确合同解除的条件、程序和解除后的处理事项,如价款退还、违约责任等。6.不可抗力条款:明确不可抗力事件的发生时双方的免责条件、责任限制和后续处理。附件列表:1.工程设计文件:包括工程图纸、技术说明书、设计方案等。2.工程量清单:详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量等。3.乙方资质证明文件:包括营业执照、资质证书、相关许可证等。4.甲方授权书：如有必要,提供甲方授权代表签订合同的授权书。5.付款凭证:包括合同价款的支付凭证、进度付款凭证等。6.工