机房建设工程施工合同(标准版)

机房建设工程施工合同(标准版)甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，就乙方向甲方提供机房建设工程施工服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________。

3、工程内容：包括但不限于机房基础装修、服务器机柜安装、网络布线系统施工、空调及通风系统安装、消防系统安装、门禁及监控系统安装、电力供应系统施工、综合布线系统施工、机房地面及墙面装修、机房照明系统安装、机房环境监测系统安装等。

4、工程规模：建筑面积_______平方米，建筑层数_______层，总装机容量_______千瓦。

5、工程设计：依据甲方提供的机房设计方案及相关技术要求，由乙方负责施工建设。

二、工程工期

1、合同签订生效后_______日内，乙方完成施工准备工作。

2、工程总工期为_______日，自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。

3、如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。

4、因甲方原因导致工期延误，乙方应相应调整施工计划，并经甲方书面确认。

三、工程造价及支付方式

1、工程造价：本工程采用固定总价方式，总价为人民币_______元（大写：人民币_______元整），含设计费、材料费、施工费、设备费、管理费、利润及税金等。

2、支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付总价的_______%作为预付款，即人民币_______元。

（2）工程进度达到_______%时，甲方支付总价的_______%作为进度款，即人民币_______元。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付总价的_______%作为尾款，即人民币_______元。

（4）甲方应向乙方支付工程款时，乙方需提供等额的正规发票，甲方在收到发票后_______日内支付。

四、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并确保施工期间场地的安全。

2、甲方应负责提供机房设计方案、技术参数及设备清单，并确保资料的准确性。

3、甲方应指定专人负责与乙方联系，协调解决施工过程中出现的问题。

4、甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督、检查，并有权要求乙方整改不符合要求的部分。

5、甲方应按合同约定支付工程款，如甲方无正当理由拖延支付，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备相应的施工资质，并按照国家相关施工规范及标准进行施工。

2、乙方应组建专业的施工队伍，负责施工人员的组织、管理及培训，确保施工人员具备相应的专业技能。

3、乙方应严格按照甲方提供的设计方案及施工图纸进行施工，如需变更设计方案，应经甲方书面同意。

4、乙方应负责施工期间的材料采购、设备安装、调试及验收等工作。

5、乙方应负责施工期间的安全管理，采取必要的安全措施，防止发生安全事故。

6、乙方应做好施工记录，并定期向甲方汇报施工进度及情况。

五、工程质量及验收

1、工程质量应达到国家相关施工规范及标准，并应符合甲方的设计要求。

2、乙方应自检合格后，向甲方提出竣工验收申请。

3、甲方应在收到验收申请后_______日内组织验收，如验收合格，应签署竣工验收报告。

4、如验收不合格，乙方应限期整改，直至验收合格，整改费用由乙方承担。

5、工程保修期为竣工验收合格后_______年，在此期间，如因乙方施工质量问题导致设备损坏或系统故障，乙方应负责免费维修或更换。

六、违约责任

1、若甲方无故单方解除合同，应向乙方支付总价的_______%作为违约金，并承担乙方已发生的施工费用。

2、若乙方无故单方解除合同，应向甲方支付总价的_______%作为违约金，并退还甲方已支付的工程款。

3、如因乙方施工质量问题导致甲方设备损坏或系统故障，乙方应负责免费维修或更换，并承担相应的赔偿责任。

4、如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若累计逾期_______日，乙方有权解除合同。

七、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代