版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
陕西省工程建设标准建设工程工程量清单计价标准主编部门:陕西省住房和城乡建设厅批准部门:陕西省住房和城乡建设厅陕西省市场监督管理局文件文件陕西省市场监督管理局陕建标发〔2025〕2号陕西省住房和城乡建设厅陕西省市场监督管理局等7项陕西省工程建设标准的通告按照《陕西省工程建设标准管理办法》规定,现批准《绿色生态小区建设评价标准》《建设工程工程量清单计价标准》《太阳能光热与空气源热泵复合冷热源装配式干法施工地面辐射供暖供冷系统技术规程》《市政工程工程量计算标准》《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》《通用安装工程工程量计算标准》《园林绿化工程工程量计算标准》等7项标准为陕西省工程建设地方标准。附件:批准发布的7项陕西省工程建设地方标准目录陕西省住房和城乡建设厅陕西省市场监督管理局附件:标准编号实施日期备注1设评价标准陕西省建筑设计限公司、中联西北工程设计研究院有限公司、西安建筑科技大学陕西省建筑设计限公司、中联西北工程设计研究院有限公司5月10日原标准《绿色生态价标准》(试行)自2025年5月10日起废止2陕西省建设工程造价服务中心陕西省建设工程造价服务中心7月1日3暖供冷系统技术中国建筑西北设司、陕西宜新节能科技有限公司中国建筑西北设公司5月10日4市政工程工程量陕西省建设工程造价服务中心陕西省建设工程造价服务中心7月1日5陕西省建设工程造价服务中心陕西省建设工程造价服务中心7月1日6陕西省建设工程造价服务中心陕西省建设工程造价服务中心7月1日7园林绿化工程工陕西省建设工程造价服务中心陕西省建设工程造价服务中心7月1日根据陕西省住房和城乡建设厅、陕西省市场监督管理局《关于下达2022年度工程建标限价编制;6.投标报价编制;7.合同工程计量;8.合同价款调整;9.合同价款期中支付;10.工程结算与支付;11.合同价款争议的解决;12.工程计价成果文件与归档管理及本标准由陕西省住房和城乡建设厅负责归口管理,陕西省建设标准设计站负责日常管理,陕西省建设工程造价服务中心负责具体技术内容解释。执行过程中如有意见和建议,请反馈至陕西省建设工程造价服务中心(地址:陕西省西安市碑林区建东街11号,邮本标准主编单位:陕西省建设工程造价服务中心本标准参编单位:陕西省建设工程造价协会陕西恒瑞项目管理有限公司陕西建华工程项目管理有限公司中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司本标准主要起草人:陈永兵崔建明杜产阳邓立俊贺渤伦柴琪本标准主要审查人:李茜李飞颜伟峰亚云李运闯刘剑利 3基本规定 3.1清单编制 3.2清单计价 3.3计量计价风险 3.4合同选择与约定 3.5材料供应 4工程量清单编制 4.1一般规定 5最高投标限价编制 5.1一般规定 6投标报价编制 6.1一般规定 7合同工程计量 7.1一般规定 7.2单价合同工程计量 7.3总价合同工程计量 8合同价款调整 8.1一般规定 8.2工程量清单缺陷 8.3暂列金额 8.4暂估价 8.6总承包服务费 8.7物价变化 8.8法律法规及政策性变化 8.9工程变更 8.10现场签证 8.11工程索赔 9合同价款期中支付 9.1一般规定 9.3安全文明施工措施费 9.4建筑工人工资费用 10工程结算与支付 10.1一般规定 10.2施工过程结算 10.3竣工结算 10.4合同解除结算 10.5工程保修与结清 11合同价款争议的解决 11.1一般规定 11.2争议暂定 11.3工程造价管理机构的解释或认定 11.4争议调解 11.5仲裁或诉讼 12工程计价成果文件与归档管理 12.1工程计价成果文件 12.2计价资料 12.3计价档案 附录A物价变化合同价格调整方法 A.1价格信息调差法 A.2价格指数调差法 B.1工程量清单封面 B.2最高投标限价封面 B.3投标报价封面 B.4竣工(过程)结算封面 C.1工程量清单扉页 C.2最高投标限价扉页 C.3投标报价扉页 C.4竣工(过程)结算扉页 D.1工程量清单编制(审核)说明 D.2最高投标限价、投标报价说明 D.3竣工(过程)结算编制(审核)说明 附录E工程量清单及计价表 E.1工程项目清单费用汇总表 E.2单位工程清单费用汇总表 E.3分部分项工程项目清单计价表 E.4措施项目清单计价表 E.5其他项目清单计价表 E.6竣工(过程)结算汇总表 E.7竣工(过程)结算计日工明细表 E.8工程变更(现场签证)汇总表 E.9工程索赔计价汇总表 附录F主要材料一览表 F.1发包人提供材料一览表 F.2材料暂估单价及调整表 F.3承包人提供可调价主要材料表一 (62)F.4承包人提供可调价主要材料表二 附录G合同价款支付申请(核准)表 G.1工程计量申请(核准)表 G.2预付款支付申请(核准)表 G.3进度款支付申请(核准)表 G.4施工过程结算款支付申请(核准)表 G.5竣工结算款支付申请(核准)表 G.6最终结清款结算支付申请(核准)表 G.7费用索赔申请(核准)表 本标准用词说明 引用标准名录 3Basicrequirements 3.1Compilationofbills 3.2Pricingbasedonbillsofquantities 4Compilationofbillsofquantities 5Compilationofceilingpr 6Compilationoftenders 7Measurementofcontractedwor 7.2Measurementofunitratecontractconst 10.4Contractterm 11.2Provisionaldeterminatio 11.3Interpretationordeterminationbyconstruct 12.1Documentationofvaluationresults AppendixAAdjustmentforlabourandmat A.1Adjustmentmethodbyspecificcostinformation A.2Adjustmentmethodbycostin AppendixBCoverpages B.4Coverpageof(progressive)finalaccount C.3Signingpageoftenderquotation AppendixDExplanatorynotes D.1Explanatorynotesforcompilation(verification)ofbillsofquantities D.2Explanatorynotesfo D.3Explanatorynotesforcompilation(verif E.1Generalsummaryofpricedbillsofquantities E.2Summaryscheduleofunitengineeringite E.3Billsofquantitiesforworksectionsandtrades E.6Summaryof(progres E.7Scheduleforfinalaccounta E.9Summaryofmonetaryclaims AppendixFListofmajormaterials F.1Listofmaterial F.2Temporaryestimateandadjustmenttableofmaterialunitprices F.3Listofpriceadjustable F.4Listofpriceadjustablematerials AppendixGPaymentapplication(approval)forms G.1Workquantitymeasurementapplication( G.2Advancedpaymentapplication(approval)form G.4Progressivesettlementp G.5Finalaccountpaymentapplication G.6Finalsettlement G.7Monetaryclaim Explanationofwordinginthissta Listofquotedstandards Addition:Explanationofprovisions 1.0.1为规范陕西省建设工程造价计价活动,统一建设工程计价规则和方法,完善工程造价市场形成机制,根据现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500等标准规范,结合陕西省实际制定本标准。1.0.2本标准适用于陕西省行政区域内建设工程施工发承包及实施阶段的计价活动。1.0.3使用财政资金或国有资金投资的房屋建筑与市政设施工程,应采用工程量清单计价;非使用财政资金或国有资金投资的房屋建筑与市政设施工程,宜采用工程量清单计价。1.0.4建设工程的计价活动应遵循客观、公正、公平、诚信的原则,并应遵循法定优先、有约从约的原则。1.0.5工程计价应遵循清单计量、市场询价、自主报价、竞争定价机制,依据本标准规定和合同文件中关于工程计价的约定等进行计价。1.0.6建设工程施工发承包及实施阶段的计价活动,除应符合本标准外,尚应符合国家和陕西省现行有关法律法规、标准规范和相关文件的规定。2.0.1工程量清单billsofquantit2.0.2分部分项工程worksectionsandtrades部工程是单位工程的组成部分;分项工程是按不同施工方法、材料、工序及2.0.3措施项目preliminaries境保护等方面的项目。完成的清单项目的文字性描述。2.0.5工程量计算measurementofquanti施工合同。发承包双方约定以招标时的设计文件(非招标工程为签约时的设计文件)和报价文件进行合同价款2.0.8成本加酬金合同costplusfeecontract发承包双方约定以规定的计量、计价依据所确定的工程成本并加按约定方式计算的酬金进行合同及一定范围内的风险费用。工程量清单中以工程数量乘以综合单价进行价款计算的计价方式。工程量清单中以项为单位采用总价进行价款计算的计价方式。工程量清单中以计费基础乘以相应费率进行价款计算的计价方式。2.0.13工程造价信息guidancecostinformation反映一定时期的工程造价相对于某一固定时期的工程造价变化程度的比值或比率。包括按单位工发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于招标时(非招标工程签约时)尚未确定或者不可预见的所需材料、服务及工程实施中可能发生的工程价款调整等预留的不包括增值税发包人在工程量清单中提供的,用于支付设计图纸要求必须使用的材料,但在招标时(非招标工程签约时)暂不能确定其材料标准、规格及单价的不含增值税的到达施工现场的材料价格。2.0.17专业工程暂估价specialistwork发包人在工程量清单中提供的,在招标时(非招标工程签约时)暂不能确定工程具体要求及价格的不含增值税的专业工程金额。2.0.19总承包服务费maincontractor'sattendancefee总承包人对发包人提供的材料履行保管及其配套服务,以及配合协调发包人进行的专业工程发包务内容应在招标文件及合同内详细说明。2.0.20最高投标限价ceilingpri2.0.22工程造价咨询人costengineeringconsultant事责任的企业及其合法继承人。2.0.23工程量清单缺陷billsofquantitieserrors招标工程量清单与对应的招标时的设计文件(非招标工程为签约时的设计文件)之间出现的工程量合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增2.0.25现场签证siteinstruction发包人现场代表(或其授权的监理人、工程造价咨询人)与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。的合同工期(包括经发包人批准的延长工期)缩短,由此产生的应由发包人额外支付给承包人的费用。2.0.28施工过程结算progressivesettlement发承包双方根据有关法律法规规定和合同约定,在施工过程结算节点上对已完工程进行合同价款2.0.29工程结算finalsettleme发包人和承包人根据有关法律法规规定和合同约定,对合同工程实施中、中止或解除时、竣工后进行的合同价格计算、调整、确认和支付的活动,包括施工过程结算、竣工结算、合同解除结算及工程保修与结清。因市场物价变化、法律法规及政策性变化引起人工、材料、施工机具的价格差,按合同约定或政策性规定,该费用计入工程造价总价。3.1.1本标准工程量清单应按分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单和增值税分别编制。采用其他清单形式的,本标准适用的规则仍应执行,专门性的规定可参照本标准规定另行明确。3.1.2工程量清单项目划分应按陕西省现行建设工程工程量计算标准的规定执行,依据设计图纸及技术标准规范的要求,遵循项目清单列项明确、边界清晰、便于计价和支付的原则进行编制。3.1.3工程量清单应结合招标文件和工程项目实际情况按本标准第4章的规定及陕西省现行建设工程工程量计算标准编制。3.1.4采用单价合同的工程,工程量清单的分部分项工程项目清单及以单价计价的措施项目清单的准确性、完整性应由招标人负责,其余措施项目清单的完整性、准确性应由投标人负责;采用总价合同的工程,已标价分部分项工程项目清单及措施项目清单的准确性、完整性均应由投标人负责。3.1.5工程量清单应由相应专业的注册造价工程师编制,由相应专业的一级注册造价工程师审核并签字加盖执业专用章。承担工程量清单成果文件编制与审核的注册造价工程师及其所在单位,应对工程量清单成果文件的质量负责。3.2.1建设工程施工发承包及实施阶段的工程造价应由分部分项工程项目费、措施项目费、其他项目费和增值税组成。3.2.2工程量清单应采用综合单价计价,其项目价款确定可采用单价计价、总价计价、费率计价方式进行。3.2.3综合单价应为除增值税以外的全部费用价格,包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。综合单价分析表应明确各清单项目综合单价及价格费用组成的计算方法,包括计算依据、计算基础和计算费率。3.2.4下列因素产生的费用均列入相应工程量清单的综合单价:1满足国家现行产品标准、设计规范、施工验收规范、质量评定标准及安全操作规程等要求施工的2完成一个符合完工交付要求的工程量清单必需的施工任务及其不可缺的辅助工作产生的必要3因施工顺序、施工条件及一般气温气候等因素影响所发生的费用;4招标文件和合同约定的一定范围与幅度内的风险费用。3.2.5分部分项工程项目清单应采用综合单价,应按单价计价方式计算费用。3.2.6措施项目清单应依据经济合理的施工方案可按单价、总价或费率计价方式计算费用,其中安全文明施工措施费应按陕西省住房城乡建设主管部门的规定确定。3.2.7其他项目清单可按单价、总价或费率计价方式计算费用。3.2.8增值税应按政府主管部门规定的增值税税率按费率计价方式计算税额。3.2.9采用本标准附录A.1价格信息调差法的,发承包双方应明确合同价格中可调价人工、主要材料等可调因子的数量计算方式、波动幅度和价格信息的来源及确定规则。采用本标准附录A.2价格指数调差法的,发承包双方应明确合同价格中人工费、主要材料费等可调因子的权重或金额、波动幅度和价格指数的确定规则。价格指数的来源或确定方式方法由发承包双方约定,也可在合同中约定综合单价的调整规则及其价格指数的确定方式。3.2.10工程量清单计价程序应按表3.2.10的规定确定。表3.2.10工程量清单计价程序表内容1分部分项工程项目费23其他项目费456费、企业管理费、利润等价格要素均以不包含增值税可抵进项费税额的价格计算。增值税税率执行政府主管部门规定,若有发包人提供材料应按本标准第5.2.4条执行;3.2.11综合单价计价程序应按表3.2.11的规定确定。表3.2.11综合单价计价程序表合价其中人工费分项直接工程费DABC分项企业管理费E分项利润FH2表中基数及企业管理费费率、利润费率,编制最高投标限价时应按《陕西省建设工程费用规则3.2.12最高投标限价、投标报价、工程计量、合同价格调整与支付、施工过程结算与支付和竣工结算与支付等工程造价成果文件,应由相应专业的注册造价工程师编制,由相应专业的一级注册造价工程师审核并签字加盖执业专用章。承担工程计价成果文件编制与审核的注册造价工程师及其所在单位,应对工程造价成果文件的质量负责。3.3.1建设工程施工发承包计价应在招标文件、合同中明确约定计量计价中的风险内容及其范围,不得采用无限风险、所有风险或类似语句约定计量计价中的风险内容及范围。3.3.2清单工程量应按陕西省现行建设工程工程量计算标准以设计图示尺寸计算。工程量发生偏差的,应按本标准第7章和第8章规定执行。3.3.3下列事项引起的计量计价风险应由发包人承担,发包人应及时调整相应的合同价格和工期,因承包人原因导致工期延误及其费用增加(减少)的,应按本标准第8章的规定执行:2陕西省住房城乡建设主管部门发布的要素价格调整,原合同约定的相关要素价格高于发布价格3发包人提供的工程项目原始数据和基准资料错误;4采用单价合同的工程,发包人提供的分部分项工程量及单价计价的措施项目清单存在缺陷;5发包人提出或批准的工程变更和现场签证;7超过发承包双方约定范围和波动幅度的市场物价变动;8其他应当由发包人承担责任的事项。3.3.4下列事项引起的计量计价风险由承包人承担,合同价格和工期不予调整,合同另有约定除外。因发包人原因导致工期延误,按合同约定应予批准标准第8章规定执行:1除以单价计价以外的措施项目清单的准确性及完整性风险;2采用总价合同的工程,已标价工程量清单存在的缺陷,以及承包人为完成总价合同中合同图纸及合同规范所说明的工程、陕西省现行建设工程工程量计算标准中工作内容说明的所有工作所需3采用单价合同的工程,承包人为完成工程量清单及其项目特征所说明的工程、陕西省现行建设工程工程量计算标准中工作内容说明的所有工作所需费用;4承包人因自身原因导致实施方案变化引起的费用调整;6发承包双方约定范围和波动幅度内的市场物价变动;7其他应当由承包人承担责任的事项。方法之一调整合同价格。发生工期延误的,应按本标准第8.7节的规定调整。2发承包双方应明确可调价的主要材料范围,并按本标准附录F.3填写“承包人提供可调价主要波动幅度及调整办法,应按本标准第8章的规定调整。3施工机具使用费因其台班组成的人工、燃料、电力价格波动而允许调整其人工费和燃料动力费的,可参照本条第2款调整。的措施项目费。1投标时的措施项目施工方案,承包人在工程施工合同履行中自行调整修改,新的施工方案引起措施费用变化的不予调整;2采用单价合同的工程在合同履行期间,非承包人原因引起措施费用调整的,应按本标准第8.2.3条的规定调整合同价格;内容未发生变化的,措施项目不因招标时发生错漏项而调整。但其他非承包人原因引起措施费用调整的,应按本标准第8.2.4条规定执行。3.3.8工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生工程范围、建设工期、工程质量及技术标准等内容变化时,应按本标准第8.9.3条规定执行。3.3.9发生工程量清单缺陷、暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务、物价变化、法律法规及政策性变化、工程变更、现场签证及工程索赔等影响合同价格调整事项的,应按本标准第8章的规定调整合同价格。3.3.10投标人应根据招标文件的工期要求,全面评估工期风险,在风险可控的情况下考虑施工方案和相应增加的工期费用并计入投标报价中,否则,视为此项费用已包含在其他投标报价中。经过竞标确定写入合同中的工期为合理工期,发包人不得随意调整合同工期,要求承包人提前竣工,应明确保障工程安全、质量和工期的技术措施,并承担相应赶工增加的费用。3.4.1建设工程的施工合同可采用单价合同、总价合同及成本加酬金合同的模式。但实行工程量清单计价的工程,发包人根据工程实际可选择采用单价合同或总价合同。3.4.2实行招标的工程,招标文件中有关合同约定条款应符合法律法规、国家政策以及本标准、合同示范文本规定。3.4.3实行招标的工程,合同价格应在中标通知书发出之日起有效时间内,由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在合同中约定。合同约定不得违背招标、投标文件中关于工程范围、工期、造价及质量等方面的内容。3.4.4不实行招标的工程,合同价格应在发承包双方共同认可的工程价格基础上,由发承包双方在合同中约定工程范围、工期、造价及质量等方面的内容。3.4.5合同价格包括合同总价和合同单价,已标价工程量清单的综合单价应作为合同文件的组成部分。属于单价合同的工程,分部分项工程项目清单的合同单价可应用于本标准第8章合同价格调整的计价(清单中按项包干的项目除外);属于总价合同的工程,清单内说明为暂定数量的项目、工程项目清单的合同单价可应用于本标准第8章合同价格调整的计价。3.4.6发承包双方应在合同条款中对下列事项进行约定:1发承包双方的义务和责任;2工程保险的类型、范围、投保责任及保险费用支付;3办理工程保函的类型、保证金金额及保函的撤回时间;4工程质量标准,以及主要材料的要求;5价格风险分担的内容、范围(幅度)及超出时的价款调整办法;6工期提前奖励与工期延误赔偿办法;7人工费的金额或比例、支付方式、支付周期和建筑工人工资专用账户;8预付款的比例或金额、支付时间和扣回方式;11工程质量保证金的方式和金额、预留方式及其时限;化及工程变更等合同价款调整的内容、方法、程序、支付及时限;13现场签证和工程索赔的价款计量、计价、支付的依据、程序、方法及时限;14违约责任以及发生合同价款争议的解决方式和时间;16与履行合同及工程价款相关的其他事项。3.4.7发承包双方在合同履行中发生争议时,可按本标准第11章的争议解决方式处理。提供材料一览表”,写明发包人提供材料的名称、规格、型号、单位、数量、单价和合价等。本标准附录F.1的材料数量应依据设计文件、陕西省现行建设工程工程量计算标准及消耗量定额的规定计算,材料单价应按市场合理价格确定。应由承包人负责采购、运输和保管。整表”的规定填写,应写明暂估价材料的名称、规格、单位和暂估单价。4工程量清单编制4.1.1工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制。4.1.2工程量清单应以单项工程、单位工程为对象编制,应由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单及增值税组成。招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分。4.1.3工程量清单是工程量清单计价的基础,应作为编制最高投标限价、投标报价、计算或调整工程量、合同价款调整、合同价款期中支付、工程结算与支付等的依据之一。4.1.4工程量清单成果文件应包括封面、扉页、编制(审核)说明、工程量清单及计价表格等。编制说明应列明工程概况、招标(或合同)范围、编制依据及工程量计算规则说明等,其中工程量计算规则说明应明确工程量清单使用的工程量计算标准,以及根据工程实际需要补充的工程量计算规则等。制4.2.1工程量清单的编制应符合下列要求:1本标准和陕西省现行建设工程工程量计算标准;2陕西省住房城乡建设主管部门颁发的工程计价文件;3招标文件、拟定的合同条款及相关资料;4建设工程设计文件及相关资料;5与建设工程有关的标准、规范及技术资料;6施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及施工方案;7其他相关资料。4.2.2分部分项工程项目清单应按陕西省现行建设工程工程量计算标准规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以工程量计算规则计算的工程数量进行编制。4.2.3发包人提供材料应根据本标准第3.5.2规定,详细列出材料名称、规格、型号、单位、数量、单价和合价等明细表。4.2.4发包人暂估价材料应根据本标准第3.5.7条规定,单独列出暂估价材料的明细表及其暂估单价。4.2.5措施项自清单应结合拟建工程的实际情况和完工交付要求、合理的施工方案及技术、生活、安全文明施工措施等非实体方面的要求,依据陕西省现行建设工程工程量计算标准或政策性文件规定进行编制。其中:1以单价计价的措施项目清单,应列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位及工程数量;2以总价、费率计价的措施项目清单,应明确其包含的内容、要求及计算方式等,可按项列出;3安全文明施工措施项目清单应按陕西省住房城乡建设主管部门的规定和要求列项。4.2.6其他项目清单应按下列内容列项:1暂列金额应根据工程特点列项并给出估算金额;2专业工程暂估价应分不同专业给出估算金额,列出明细表及其包含内容等;3计日工应列出可能发生的工种、材料、施工机具、零星工作的项目名称、计量单位和合理的暂估数量;4.2.7出现本标准第4.2.2条、第4.2.5条及第4.2.6条未列的清单项目时,应根据招标文件要求结合工程实际情况补充列项,补充清单项目应符合本标准和陕西省现行建设工程工程量计算标准中关于补充清单的规定。4.2.8增值税应根据政府主管部门的规定列项。5最高投标限价编制5.1.1建设工程招标设有最高投标限价的,招标人应编制最高投标限价,并按招投标管理部门规定公的,招标人应相应修正最高投标限价并按招投标管理部门规定重新公布。5.1.2最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制。5.1.3工程造价咨询人接受招标人委托编制最高投标限价时,不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价。5.1.4最高投标限价应按本标准第5.2.1条的规定编制,且不得上调或下浮。制5.2.1最高投标限价编制应符合下列要求:1本标准和陕西省现行建设工程工程量计算标准、消耗量定额、费用规则及其他相关计价依据和2建设工程设计文件及相关资料;6工程造价管理机构发布的价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数,工程造价信息没有发布5.2.2综合单价应包括招标文件中明确的应由投标人承担的风险内容、范围及其费用;招标文件中没5.2.3分部分项工程项目和措施项目中的单价项目,应根据招标文件和工程量清单项目中的项目特征描述及要求确定综合单价。5.2.4发包人提供材料应按招标文件和工程量清单载明的单价计入分部分项工程项目费用,并在税前5.2.5发包人暂估价材料应按招标文件和工程量清单载明的单价计入综合单价,并按本标准附录F.25.2.6措施项目费应根据拟定的招标文件和合理施工方案按本标准第3.2.4条和第3.2.6条的规定5.2.7其他项目应按下列要求计价:1暂列金额应按招标工程量清单中列出的相应金额计价;2专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的相应金额计价;3计日工应按招标工程量清单中列出的内容和要求,根据陕西省现行建设工程计价依据确定综合4总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求计算费用。5.3异议和修正间内以书面形式向招标人提出异议。到招标人的异议回复后,认为最高投标限价仍然未按招标文件的规定进行编制或存在不合理的,可依据相关规定向有关行政监督管理部门投诉。6.1.1投标报价应由投标人或受其委托的工程造价咨询人编制。6.1.2投标人依据本标准第6.2.1条的规定自主确定投标报价,并承担不合理报价及总价合同工程量超过最高投标限价。6.1.3投标人应结合招标时的设计文件和完工交付要求对招标工程量清单进行复核。投标人对招标招标工程量清单进行修正的,投标人应按修正后的招标工程量清单填报价格。6.1.4采用总价合同的工程,如招标文件和招标工程量清单本身存在错误,或者投标人对招标文件和招标工程量清单的疑问或异议未提请招标人澄清或修正,投标人应自行承担由此增加的费用和(或)延误的工期。投标人提出的疑问或异议未被招标人采纳的,投标人应在投标报价中综合考虑其风险费用,但属于本标准第3.3.3条规定范围的风险除外。6.2.1投标报价编制应符合下列要求:1本标准和陕西省住房城乡建设主管部门颁发的工程计量计价规定;3建设工程设计文件及相关资料;4施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施7其他相关资料。6.2.2投标报价中应包括招标文件要求由投标人承担的一定范围与幅度内的风险内容、风险的范围及6.2.3分部分项工程项目和措施项目中的单价项目,应根据招标文件和招标工程量清单项目中的项目特征描述自主确定综合单价。6.2.4发包人提供材料、暂估价材料可按本标准第5.2.4条和第5.2.5条进行计价。6.2.5措施项目中的总价项目金额应根据招标文件及投标时满足项目要求的施工组织设计或施工方案,按本标准第3.2.6条的规定自主确定。6.2.6其他项目报价应符合下列要求:1暂列金额应按招标工程量清单中列出的相应金额计价;2专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的相应金额计价;3计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量,自主确定综合单价及合价;4总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和要求自主计算费用。6.2.7增值税应按本标准第3.2.8条的规定计算税额。6.2.8招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,投标人均应逐一计价且只允许填写一个报价。未填写单价和合价的项目,应视为此项费用已包含在已标价工程量清单其他清单包人提供材料应在税前工程造价中扣除。7.1.1工程量应以承包人按合同要求已完成且应予计量的工程数量确定。工程数量应按陕西省现行建设工程工程量计算标准及工程量清单编制(审核)说明中补充的工程量计算规则计算。件变化分段计量。7.1.3因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量,发包人不予计量。7.2.1单价合同工程进行计量时,当出现工程量清单缺陷引起工程量增减,或因工程变更引起工程量增减时,应以承包人在履行合同义务中实际完成的应按陕西省现行建设工程工程量计算标准予以计量的工程数量计算。7.2.2承包人应按合同约定时限向发包人提交当期已完工程量书面报告。发包人应在合同约定时间程结算和竣工结算的计算依据。7.2.3发包人认为需要对承包人的计量报告进行现场计量核实时,应在计量前通知承包人,承包人应为计量提供便利条件并派人参加。当双方均同意核实结果时,应在上述记录上签字确认。承包人收到7.2.4当承包人认为发包人核实后的计量结果有误时,应在收到计量结果通知后,在合同约定时间内在合同约定时间内对承包人的计量结果进行复核后通知承包人。承包人对复核计量结果仍有异议的,可按合同约定的争议解决办法处理。7.2.5承包人认为有关项目或工作不适宜按工程量清单缺陷和工程变更的规定进行计量而要采用计应按本标准第7.2.2条~第7.2.4条的规定和程序办理。7.2.6承包人完成履行合同义务中每个项目的工程量并经发包人核实无误后,发承包双方应对每个项目的历次计量报表进行汇总并签字确认,签字确认的工程计量成果文件应作为施工过程结算及竣工结7.3.1总价合同工程的工程量计算应符合下列要求:1除工程变更以外,总价合同各项目的工程量应为承包人用于结算的最终工程量,由于工程量清单缺陷引起工程量增减的,工程量不做调整;2工程变更引起工程量增减的,承包人在履行合同义务中实际完成的应按陕西省现行建设工程工程量计算标准予以计量的工程数量计算。7.3.2发承包双方应以经审定批准的设计文件为依据,在合同约定时间节点、形象进度目标或条件变化节点进行工程计量。7.3.3工程量清单或合同约定有计日工项目计量的,应按本标准7.2.5条规定执行。8合同价款调整8.1.1合同履行过程发生下列事项,发承包双方应按合同约定调整合同价款:1工程量清单缺陷;2暂列金额;3暂估价;4计日工;5总承包服务费;6物价变化;7法律法规及政策性变化;8工程变更;9现场签证;10工程索赔;11发承包双方约定的其他调整事项。8.1.2出现合同价格调增事项应在合同约定时间内,承包人应向发包人提交合同价格调增报告并附相关资料;承包人未在合同约定时间内提交合同价格调增报告的,应视为承包人对该事项不存在调整价格请求。8.1.3出现合同价格调减事项应在合同约定时间内,发包人应向承包人提交合同价格调减报告并附相关资料;发包人未在合同约定时间内提交合同价格调减报告的,应视为发包人对该事项不存在调整价格请求。8.1.4发(承)包人在收到承(发)包人合同价格调增(减)报告及相关资料之日起在合同约定时间内对其核实,予以确认的书面通知承(发)包人,未确认也未提出协商意见的,应视为承(发)包人提交的合同价格调增(减)报告已被发(承)包人认可。发(承)包人提出协商意见的,承(发)包人应在收到协商意见后在合同约定时间内对其核实。8.1.5发包人与承包人对合同价格调整不能达成一致意见的,可由发承包双方作出暂定结果,双方可继续履行合同义务,直到争议得到处理。8.1.6经发承包双方确认调整的合同价格,作为追加(减)价款,应与工程进度款、施工过程结算款同期支付。8.1.7合同价格调整事项引起工期变化的,发承包人可要求调整合同工期。发承包双方可结合工程实际情况参照类似工程协商调整工期天数。8.2.1采用单价合同的工程,因工程量清单缺陷引起分部分项工程项目清单或其工程数量发生变化,且工程数量变化未超过15%(含15%)时,应按下列要求确定综合单价,并调整合同价格:1相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目,应采用已标价工程量清单内相应清单项目的合同单价为综合单价;2相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下进行相同项目特征的清单项目,应采用已标价工程量清单内类似清单项目的合同单价调整换算确定综合单价;目,发承包双方应依据工程实际情况,结合已标价工程量清单内类似清单项目的合同单价的计价规则及报价水平,协商确定市场合理的综合单价;工程类似清单项目的综合单价,协商确定市场合理的综合单价。除安全文明施工措施项目及以单价计价的措施项目外,其余措施项目清单和合同工期均不予调整。安应以招标确定的价格为依据,调整合同价格。处理,调整合同价格。价款为依据,调整合同价格。应由发包人承担,需要承包人配合的,其配合费用应由承包人自行承担;8.4.5承包人参加由发包人作为招标人的暂估价专业工程投标并中标的,已经在总承包服务费中计取的该专业工程的单项总承包服务费应予扣减。8.5.1合同工程实施中发生有关项目或工作不适宜采用已标价工程量清单中的分部分项工程项目清单和措施项目清单的合同单价进行计量计价的,发承包双方可采用计日工方式进行计量计价。8.5.2采用计日工方式进行计价的项目或工作,依据已标价工程量清单内计日工清单项目的综合单价计算费用。没有已标价计日工清单项目或已标价计日工清单项目没有适用的综合单价的,可按下列要求确定计日工综合单价及合价:1人工费、材料费、施工机具使用费可依据工程造价管理部门发布的工程造价信息中不含增值税的价格信息,并参考已标价工程量清单中近似清单项目综合单价分析表中的构成明细等计价方法计算相应计日工综合单价并计价;2发布的工程造价信息中没有相关价格信息的,可依据发承包双方确认的承包人采购单价(不含增值税)加上约定的采保费,并参考已标价工程量清单中近似清单项目综合单价分析表中的构成明细等计价方法计算相应计日工综合单价并计价。8.5.3采用计日工计价的任何一项工作,在该项工作实施过程中,承包人应提交下列报表和有关凭证报送发包人核实:4投入该工作的施工机具型号、台数和耗用台班;5发包人要求提交的其他资料和凭证。8.5.4任一计日工项目持续进行时,承包人应在该项工作实施结束后,在合同约定时间内向发包人提交有计日工记录汇总的计日工签证报告。发包人在收到承包人提交现场计日工签证报告后,在合同约定时间内予以确认并将其中一份返还给承包人,作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的,应视为承包人提交的现场计日工签证报告已被发包人认可。8.5.5任一计日工项目实施结束后,承包人应按确认的计日工数量和发承包双方确认的计日工综合单8.6.1若合同约定的发包人提供材料变更为承包人提供的,应扣除合同价格中包括的相应发包人提供材料的总承包服务费。8.6.2如合同履行过程中发生合同约定的承包人提供材料变更为发包人提供的,发承包双方应按本标准第3.5.8条规定计算新增发包人提供材料的总承包服务费,调整合同总承包服务费及合同总价。8.6.3若合同履行过程中发生暂估价专业分包工程取消,或确定由承包人负责完成,或在承包人合同工程已竣工、承包人撤场后进行的,发承包双方应扣除合同价格中相应的专业分包工程的总承包服8.6.4因发包人同意的专业分包工程发生工程变更或发包人原因导致相关专业分包工程的工期改变,发承包双方可按下式调整受影响的专业分包工程总承包服务费:受影响的专业分包工程总承包服务费=受影响的专业分包工程总承包服务费×8.6.5如总承包服务费以项计价的,则除按本标准第8.4.5条、第8.6.1条~第8.6.4条规定的总承费率计价的,则除本标准第8.4.5条、第8.6.1条~第8.6.4条规定总承包服务费可调整外,工程结算总承包服务费应按专业分包工程的分包合同价、发包人提供材料的供货合同价进行计算调整。按本标准附录A的方法之一调整合同价格;合同未约定幅度的按5%(不含5%)计。8.7.4发生合同工程工期延误的,应按下列1因发包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者;2因承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者;3因非发承包双方原因导致工期延长的,计划进度日期后续工程的价格应按本标准第8.7.2条的8.7.5除合同另有约定外,承包人按合同履行及完成工程所发生的下列费用不因物价变化而调整价格:2中小型工具使用费;3以费率计价的措施项目费用(安全文明施工措施费除外);4施工机具使用费(本标准第8.7.3条异常波动的燃料动力费除外);5不属于合同约定调价项目的材料(价格异常除外);6合同约定调价范围及幅度内的价格变化,或调价项目的物价变化幅度未超过5%(含5%)的人8承包人自身原因产生的费用。8.8.1合同工程实施期间,在合同基准日后发生下列法律法规及政策性变化导致工程造价增减变化和此发布的规定调整合同价格及(或)工期:1新增的法律法规及政策性规定;2修改原有的法律法规及政策性规定;3废止原有的法律法规及政策性规定;4政府对相关法律法规的解释发生了变化。8.8.2因发包人原因导致工期延误,在工期延误期间出现本标准第8.8.1条规定的法律法规及政策性8.8.3因承包人原因导致工期延误,在工期延误期间出现本标准第8.8.1条规定的法律法规及政策性变化的,合同价格调增的不予调整,合同价格调减的予以调整。8.8.4因非发承包双方原因导致工期延长,在工期延长期间出现本标准第8.8.1条规定的法律法规及政策性变化的,合同价格应按实调整。8.8.5法律法规及政策性变化引起工程价格调整的,其合同总价及合同单价内的管理费及利润不应8.9.1采用单价合同的工程,因工程变更引起分部分项工程项目清单或其工程数量发生变化,应按下列规定确定综合单价并调整合同价格:1工程变更引起清单项目增加或减少的,其工程数量变化不超过15%(含15%)的,应按本标准第8.2.1条规定计算调整合同价格;2工程变更引起清单项目增加或减少的,其工程数量变化超过15%(不含15%)的,应按本标准第8.2.2条规定计算调整合同价格。8.9.2采用总价合同的工程,按合同约定有适用工程变更的合同单价的,因工程变更引起工程量清单项目或其工程数量发生变化时,可按本标准第8.9.1条的规定调整合同价格;但发承包双方约定已标价工程量清单不适用于工程变更的,工程变更发生的清单项目可由发承包双方根据工程实施情况、市场价格、已标价工程量清单计价规则及报价水平重新计算确定综合单价并调整合同价格。8.9.3工程变更涉及合同工程范围、施工工期、工程质量及技术标准等内容变化并引起措施项目发生改变时,合同不利一方提出调整措施项目费用的,应事先将拟实施的方案提交合同另一方审核,并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行,并按下列要求计量并调整措施项目费:1单价计价的措施项目清单,按工程变更引起的实际发生且应予计量的工程数量及以本标准第8.9.1条的规定计算并调整合同价格;2总价计价、费率计价的措施项目费,已有的按投标时的计算方法同比例增减,新增的总价计价的措施项目由发承包双方协商计价;3安全文明施工措施费应按本标准第3.2.6条的规定计算并调整合同价格。8.9.4如果合同不利一方未在合同约定时间内提出调整措施项目费用的,则应视为工程变更不引起措施项目费用的变化或合同不利一方放弃调整措施项目费用的权利。8.9.5当发包人提出的工程变更因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程,致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中,也未被包含在任何替代的工作或工程中时,承包人有权提出并应得到合理的费用及利润补偿。8.10.1承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的,发包人应及时以书面形式向承包人发出指令,并应提供所需的相关资料;承包人在收到指令后,应在合同约定时间内向发包人提出现场签证要求。8.10.2现场签证应包括时间、地点、原由、事件后果及如何处理等现场实际内容,并由发承包双方授权的现场管理人签章认可。8.10.3承包人应在收到发包人指令后,在合同约定时间内向发包人提交现场签证报告,发包人应在收到现场签证报告,在合同约定时间内对报告内容进行核实,并予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后,在合同约定时间内未确认也未提出修改意见的,应视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。8.10.4在施工过程中,当发现场地条件、地质水文、发包人要求等与合同工程内容不一致时,承包人应提供所需的相关资料,并提交发包人签证认可。8.10.5发承包双方签字认可的现场签证,应作为合同价格调整的依据,按下列要求调整合同价格:1现场签证已确认价格费用的项目,应按确认的费用调整合同价格;2现场签证已确认工程量的项目,应按本标准第8.9节的规定确定综合单价并调整合同价格;3除上述第1款、第2款以外的现场签证项目,双方协商可按本标准第8.5节规定确定综合单价并调整合同价格。8.11.1合同履行期间,发生非己方的原因且不属于本标准第8.2节~第8.10节规定调整范围的造成自身经济损失或工期延误(或延长)等事件,并应由合同另一方承担义务的,发承包双方均应依据合同约定或法律规定,以及自身的实际损失按相关规定向另一方提出经济损失补偿和(或)工期调整等索赔,并相应调整合同价格。8.11.2合同一方向另一方提出工程索赔时,应在合同约定的时限内提出,并有正当的工程索赔理由和有效的依据、证明资料,且应符合合同约定或法律规定。8.11.3承包人可按下列程序向发包人提出工程索赔:1承包人应在工程索赔事件发生后,在合同约定的期限内,向发包人书面提交相关事件的工程索赔意向通知书,说明索赔事件发生原因及索赔意向。承包人逾期未发出工程索赔意向通知书的,可按合同约定处理或视为已放弃相关工程索赔。2承包人应在工程索赔意向通知书发出后,在合同约定的期限内,向发包人书面提交相关的工程索赔报告,详细说明索赔事件的发生原因、索赔依据的合同条款及要求的索赔费或(和)工期延长天数,并提供必要的记录和证明材料及索赔费的计算明细表。3承包人提出的索赔事件同时涉及费用增加及工期延长的,应一并提出。4工程索赔事件具有连续影响的,承包人应按合同约定的时限或合理时间间隔持续递交延续相关工程的索赔意向通知书,说明持续影响索赔事件的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。5承包人应在连续影响工程索赔事件结束后,在合同约定的期限内,向发包人提交相关的最终工程索赔报告,详细说明整个索赔事件的发生原因、索赔依据的合同条款及要求的合计索赔费或(和)工期延长天数,并提供必要的记录和证明材料及索赔费的计算明细表。8.11.4发包人可按下列程序向承包人提出工程索赔:1发包人应在工程索赔事件发生后,在合同约定的期限内,向承包人书面发出相关事件的工程索赔报告,详细说明索赔事件的发生原因、索赔依据的合同条款及要求的索赔费,并提供必要的记录和证明材料及索赔费的计算明细表,发包人逾期未发出工程索赔报告的,可按合同约定处理或视为已放弃相关工程索赔;2工程索赔事件具有连续影响的,发包人应在连续影响工程索赔事件结束后在合同约定的期限内,向承包人发出相关的最终工程索赔报告,详细说明整个索赔事件的发生原因、索赔依据的合同条款及要求的合计索赔费,并提供必要的记录和证明材料及索赔费的计算明细表。8.11.5发包人应按下列程序处理承包人提出的工程索赔:1发包人应在收到承包人的工程索赔意向通知书后及时审核承包人提交的记录和证明材料,如认为需要补充的,应在收到意向通知书后按合同约定的期限内,向承包人书面提出进一步提交证明材料的要求。2当承包人提出的索赔事件同时涉及费用增加和工期延长的,发包人应根据相应索赔事件同时作出相关费用索赔及工期延长的审批。3发包人应在收到承包人的工程索赔报告或进一步证明材料后在合同约定的期限内,将相关的工程索赔处理结果以书面形式回复承包人。若发包人逾期回复或未做出回复的,可按合同约定处理或视为已认可承包人要求的工程索赔。4发承包双方确定工程索赔费用后,发包人应在当期的进度款、施工过程结算款支付中按合同约定付款比例支付给承包人,在竣工结算款中支付剩余费用。8.11.6承包人应按下列程序处理发包人提出的工程索赔:1承包人应在收到发包人的工程索赔报告后及时审核发包人提交的记录和证明材料,并在收到后合同约定的期限内,将相关的工程索赔回复报告书以书面形式回复发包人。若承包人逾期答复或未作出回复的,可按合同约定处理或视为已认可发包人要求的工程索赔。2发承包双方确定工程索赔费用后,发包人可从当期支付给承包人的进度款、施工过程结算款或竣工结算款中扣除。8.11.7按本标准第8.11节规定计算工期延误引起的索赔费用时,所有工期延误索赔费用应按每一索赔事件独立评估,不考虑前期发生的工期延误对后期进行的工程造成相应延误的索赔。8.11.8因发生下列非承包人的原因给其造成经济损失和(或)工期延误事件的,承包人可根据自身的经济损失和(或)工期实际延误的时间,提出下列一项或多项索赔:1因停工、待工、降效及工期延长等造成的人工、材料、施工机具等的费用损失;2因合同工期调整所造成的人工费、材料费、施工机具使用费物价上涨增加的直接费用;3因停工、复工、维护施工现场等发生(包括建设、使用及拆除)的必要措施费用;4因返工、拆改与修复等发生的直接费用,以及报废(损)的材料的直接损失;5因额外增加的检查、检验、试验等发生的费用;6因合同价款未能按合同约定支付导致的损失;7承包人可举证的上述费用之外的其他损失和增值税;8因事件影响造成的延误(或延长)的合理工期。9因发掘出文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的遗迹、化石、钱币或物品造成的缓期、间断施工或停工。因不可抗力导致的经济损失和(或)工期延误事件可按本标准第8.11.10条~第8.11.12条规定8.11.9因发包人的原因发生下列事件,给承包人造成经济损失的,承包人除可按本标准第8.11.8条进行经济损失和(或)工期延误索赔外,也可索赔利润:1发包人原因取消合同中的某项工作或改变为由其他承包人负责完成;2发包人迟延提供图纸或施工场地;3发包人提供材料质量不合格或迟延提供或变更交货地点;4发包人原因导致承包人测量放线错误、工程返工;5发包人对施工场地额外限制、未按时履约审批、干扰正常施工顺序等;6发包人原因造成工期延误、暂停施工、工程暂停后无法按时复工;7发包人或监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格,承包人应发包人或监理人要求对材料和工程重新检验且检验结果合格;8发包人提供的材料导致工程不合格;9发包人在工程竣工前提前占用工程;10发包人的原因导致工程试运行失败、工程移交后因发包人原因导致的缺陷或损坏的修复。8.11.10除合同约定发包人购买工程一切险及第三者责任险和(或)合同另有约定外,因不可抗力事件引起的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等工程索赔,发承包双方应遵循下列原则承担相应损失及费用:1永久工程、已运至施工现场的材料的损坏及修复费用,以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失应由发包人承担;2承包人施工机具的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清理、修复费用,以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失应由承包人承担;3发承包双方应承担各自人员伤亡和本条第1款、第2款规定外的其他财产的损失;4因不可抗力引起暂停施工的,停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留驻施工现场必要的管理与保卫人员工资,以及按发包人要求留驻现场待工人员的工资应由发包人5因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,引起工期延误的,应当顺延工期,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用应由发包人承担;6其他情形按法律法规规定执行。8.11.11由于发生具有不可抗力性质的下列例外事件而导致停工的损失,应顺延工期,发承包双方应按本标准第8.11.10条规定承担费用并调整合同价格:1动乱和暴动等类似事件(不包括工地现场发生的);2因有关部门要求而必须的停工、暂停(缓)施工、间断施工或部分区域施工管控造成的影响;3当有关部门就安全、环保颁发的停止工程施工的通知造成的停工;4有关部门就健康卫生防疫管控颁发的停止施工通知造成的停工;8.11.12因发生不可抗力导致工期延长、且在延长工期内遭遇物价变化、法律法规及政策性变化的,所导致的影响费用应按本标准第8.7节、第8.8节及第8.11.8条的规定处理,调整受影响项目的合同价格。8.11.13合同工期内发生不可抗力的,可按本标准不可抗力因素调整合同价格和工期。8.11.14因发生提前竣工(赶工)事件导致的工程索赔,发承包双方可按下列原则分别承担相应费用,并调整合同价格和工期:1发包人要求合同工程提前竣工的,发承包双方应商定采取加快工程进度的措施,并修订合同工程进度计划,由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用由发包人承担,发承包双方应约定提前竣工费用的计算方法或金额;2发包人未做要求,因承包人原因自行提前竣工的,由此增加的费用应由承包人承担。8.11.15因承包人原因发生下列事件,导致工期延误和(或)给发包人造成经济损失的,发包人可根据工期实际延误的时间和(或)经济损失,提出下列一项或多项索赔:1承包人未尽承包义务、未按合同约定执行发包人的工程指令等导致的发包人(或由发包人支付费用)的额外费用;2承包人不按合同要求履行对发包人提供材料、专业分包工程、直接发包的专业工程的总承包服务造成发包人的损失;3承包人责任事件造成的发包人向政府部门缴纳的罚款或向第三人的赔偿费用;4承包人原因导致合同工程发生误期造成发包人的损失;5承包人完成的工程质量不符合合同约定要求导致发包人的损失;6发包人可举证的上述费用之外的其他损失。8.11.16发承包双方均应采取措施尽量避免和减少因索赔事件导致的损失扩大,应采取措施的一方当事人不采取有效措施或采取的措施不当导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。8.11.17发承包双方应及时处理索赔事件,并应就调整的工期和索赔的费用形成有约束力的文件,作为工程进度款和工程结算的依据。除合同另有约定外,在发承包双方已按合同约定完成了竣工结算办理及工程结算书签订后,双方应无权再向对方提出关于竣工结算前所发生事件的工程索赔。8.11.18发承包双方应通过协商方式解决工程索赔,经协商仍不能达成一致意见的,可按本标准第11章规定执行,导致合同解除的,可按本标准第10.4节的规定处理。9合同价款期中支付9.1.1发承包双方应按合同约定的期中价款支付方式、程序、时限办理每月或每阶段应支付价款的申9.1.2增值税应按政府主管部门规定的增值税税率计算。9.2.1发包人应按合同约定向承包人支付预付款,且不应向承包人收取预付款的利息。承包人应将预付款专用于合同工程施工前发生的必要费用。9.2.2预付款金额可依据合同约定按合同价款及预付款支付比例计算确定。计算预付款所用的合同价款应扣除合同总价中所包含的暂列金额、专业工程暂估价及计日工价款。9.2.3跨年度实施的重大工程项目的预付款,应按发包人审批的年度工程进度计划中应完成工程的合同价款总额按本标准第9.2.2条的规定逐年预付。9.2.4合同约定需支付预付款,承包人应在合同约定时间内提交预付款支付申请给发包人审核。发包人在收到支付申请后应按合同约定时间支付预付款。发包人不按约定支付预付款的,承包人应在约定的时间内向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后不按要求预付的,承包人有权按本标准第8.11.8条规定向发包人提出索赔,发包人应承担违约责任。9.2.5预付款的扣回,可选择当累计支付达到合同总价的一定比例后一次扣回或分次扣回的方式。选终止结算时全部扣回。9.3.1措施项目清单中的安全文明施工措施费包括的内容和使用范围,应符合陕西省现行相关规定和建设工程工程量计算标准的规定。9.3.2发包人应按陕西省现行相关规定支付安全文明施工措施费给承包人。发承包双方在计算应付9.3.3发包人没有按时支付安全文明施工措施费的,承包人可催告发包人支付;发包人在催告后约定时间内仍未支付的,承包人有权按本标准第8.11.8条规定向发包人提出索赔,发包人应承担违约责任。发包人有权责令其限期改正;逾期未改正的,可责令其暂停施工,由此增加的9.4.1发承包双方在各期应付进度款中应包括承包人按合同约定需支付给建筑工人的工资费用,承包人应按合同及承包人与建筑工人签订的劳务分包合同约定的时间、程序和方法,计算并支付建筑工人工资,不得挪作他用。“进度款支付申请(核准)表”中注付至建筑工人工资账号。度款。单价合同工程,采用总价计价的措施项目应按比例计算,列入本期应支付的进度款中。量占总工作量的比例支付进度款。1专业工程暂估价应按当期发包人确认的专业工程项目的金额进行支付;2总承包服务费应按服务事项的计算方式计算总承包服务费,并按当期确认的非承包人自行施工的专业工程造价和发包人提供材料总额的进场比例为基础计算总承包服务费并进行支付;3计日工应按当期累计完成的进度款计算并进行支付。款额,并附上计算依据。支付申请应包括下列内容:1累计已完成工程总值:2累计已扣回预付款。3累计应付进度款。4前期累计已支付进度款。5发包人应扣除的价款。6本期应付进度款。承担违约责任。9.5.12在对已签发的进度款支付申请(核准)表进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的,发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正,应在下期进度付款或施工过程结算付款中支付或扣除。9.5.13合同约定或发承包双方商定已完工程量或工程进度款采用粗略计量的,应在工程进度款支付文件或相应的文件中,明确说明其仅作为工程进度款支付使用,不作为施工过程结算、竣工结算的依据。10.1.2工程结算应由承包人或受其委托的工程造价咨询人编制,并应由发包人或受其委托的工程造价咨询人核对。受其委托的工程造价咨询人编制或核对的结果,应视为委托人的结果。10.1.3委托工程造价咨询人进行工程结算编制或核对的,当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的结算文件有异议且经协商仍不能达成一致意见的,可按合同约定处理或向工程造价管理机构投诉,成相关合同价款调整项目的申报及核对。10.1.7如承包人未按要求提交施工过程结算文件和(或)工程竣工结算文件,并在收到发包人发出的书面催告通知后仍未按约定时间提交或未做出明确答复,发包人有权按本标准第10.2.1条及第10.3.1条规定编制相关的施工过程结算和(或)工程竣工结算,承包人应在合同约定的结算期及规定时限内完成对发包人编制的结算的复核及确认。的,可提请
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026审计沉浸式面试题及答案
- 2026村官面试真题及答案 amp 经典面试题
- 音乐教室管理制度
- 医院卫生院纠纷处理办法制度
- 2026届高中地理一轮复习 海洋开发 课件
- 世界的洋流教学设计
- 26秋二年级语文上册《每课必背知识点晨读》
- 2026年皮肤科诊疗规程培训考试试题及答案
- 2026年农业试题及答案解析
- 2025年大学生安全知识竞赛试试题及答案
- 2025年信阳固始县城区缺编学校选聘教师296人考试模拟试题及答案解析
- 航空器地面灭火知识培训课件
- 防暑防汛的培训课件
- 《中小学跨学科课程开发规范》
- 废气处理净化项目可行性研究报告立项申请报告模板
- DZ/T 0156-1995区域地质及矿区地质图清绘规程
- 学生奶采购配送服务方案(技术标)
- 2025年锂电池安全生产管理和风险辨识手册
- 简约中国农业银行模板
- 医院临床医学带教老师培训
- 管道振动的主要原因、危害及消除措施
评论
0/150
提交评论