厂房建房施工合同范本

厂房建房施工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[具体代码]乙方（承包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[具体代码]资质证书号：[证书编号]鉴于甲方拟建设[厂房名称]厂房，乙方具备相应的建筑施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就厂房建房施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[厂房名称]厂房建设工程2.工程地点：[具体地址]3.工程内容：包括但不限于厂房的基础工程、主体结构工程、屋面工程、墙面工程、地面工程、水电安装工程、消防工程等，具体以施工图纸和工程量清单为准。4.工程规模：厂房建筑面积约为[X]平方米，层数为[X]层，建筑高度为[X]米。二、工程承包范围1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成本工程的全部施工工作，包括但不限于材料采购、施工安装、调试、验收等。2.乙方应负责施工现场的管理和协调工作，确保施工安全、质量和进度。3.乙方应负责办理施工所需的各种手续和证件，包括但不限于施工许可证、消防许可证等。三、合同工期1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.总工期：[X]日历天4.如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，工期相应顺延，但乙方应在事件发生后[X]天内书面通知甲方，并提供相关证明材料。四、质量标准1.本工程的质量标准应符合国家和地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，以及甲方提供的施工图纸和技术要求。2.乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。3.本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质量保修期内，乙方应负责免费维修和保养。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程的合同价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此价款为含税价，包括但不限于乙方完成本工程所需的全部费用，如材料采购、施工安装、调试、验收、税费等。2.支付方式：合同签订后，甲方应在[X]天内支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度达到[X]%时，甲方应在[X]天内支付合同价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工验收合格后，甲方应在[X]天内支付合同价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余合同价款的[X]%作为质量保证金，在质量保修期届满后[X]天内无息支付。六、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程的施工进度、质量、安全等进行监督和检查。有权要求乙方提供工程施工过程中的相关资料和报告。有权对工程设计进行变更，但应提前书面通知乙方，并承担由此产生的费用。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。提供施工所需的场地、水源、电源等条件。及时办理施工所需的各种手续和证件。协调与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的施工图纸和技术要求。有权对甲方提出的设计变更提出异议，但应在收到变更通知后[X]天内书面回复甲方。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工范围完成本工程。遵守国家和地方的法律法规，遵守施工现场的管理规定。对施工现场的安全和环保负责，采取必要的安全措施和环保措施，确保施工安全和环境达标。保护施工现场的文物和地下管线等设施，如因乙方原因造成损坏的，乙方应负责赔偿。向甲方提供工程施工过程中的相关资料和报告，包括但不限于施工进度报告、质量检验报告、安全检查报告等。七、材料设备供应1.本工程所需的主要材料和设备由乙方负责采购，乙方应选择符合国家和地方相关标准和要求的材料和设备，并提供产品质量证明文件。2.甲方有权对乙方采购的材料和设备进行检验和验收，如发现材料和设备不符合要求，甲方有权要求乙方更换。3.乙方应妥善保管采购的材料和设备，如因乙方保管不善造成损坏或丢失的，乙方应负责赔偿。八、安全生产与文明施工1.乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理。2.乙方应为施工现场的所有人员购买意外伤害保险，并承担相应的费用。3.乙方应采取必要的安全措施，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应及时报告甲方，并承担相应的责任和费用。4.乙方应遵守国家和地方的文明施工规定，保持施工现场的整洁和卫生，减少施工对周边环境的影响。九、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费用、材料费用、机械设备租赁费用等。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。如乙方工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。如乙方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。十、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.