XX护栏施工合同

XX护栏施工合同一、合同双方基本信息1.1甲方（发包方）名称：XX建筑工程有限公司地址：XX市XX区XX路XX号法定代表人：张三联系人：李四联系电话：138XXXX56781.2乙方（承包方）名称：XX护栏制造安装有限公司地址：XX市XX区XX路XX号法定代表人：赵六联系人：王五联系电话：139XXXX5678二、工程概况2.1工程名称XX市XX区市政道路护栏制作安装工程2.2工程地点XX市XX区XX路（K0+000至K5+000段）2.3工程规模道路全长5公里，护栏总长度10公里（双侧安装）2.4工程类型市政道路交通安全设施工程2.5设计单位XX市政工程设计研究院2.6监理单位XX工程监理有限公司三、合同标的3.1护栏类型波形梁护栏（Gr-A-4E型）3.2护栏规格高度：81cm（含立柱埋深）波形梁板：4320mm×310mm×85mm×3mm（板厚）立柱：140mm×4.5mm（直径×壁厚），间距4米连接螺栓：M16×170mm（高强度螺栓）3.3护栏材料波形梁板：Q235低碳钢板，符合GB/T700标准立柱：Q235无缝钢管，表面热浸镀锌处理（锌层厚度≥85μm）配件：防阻块、托架、端头均采用Q235钢材，热浸镀锌处理3.4护栏数量波形梁板：2500片立柱：2500根防阻块：2500个端头：100个3.5安装位置XX路道路中央分隔带及两侧路侧边缘线处四、工程工期4.1开工日期2025年11月1日4.2竣工日期2026年1月31日（总工期92日历天）4.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误的，每逾期1天，乙方需向甲方支付合同总价0.1%的违约金（累计不超过合同总价的5%）。因甲方未按时提供施工场地、支付工程款或设计变更导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。因不可抗力（如地震、暴雨等）导致工期延误的，乙方需在事件发生后3日内提交书面报告，经甲方确认后工期顺延。五、工程费用5.1合同总价人民币壹仟贰佰万元整（￥12,000,000.00）5.2付款方式银行转账（乙方账户：XX银行XX支行，账号：XXXXXXXXXXXXXXX）5.3付款进度预付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%（￥3,600,000.00）；进度款：工程量完成50%（5公里护栏安装完毕）后，甲方向乙方支付合同总价的40%（￥4,800,000.00）；工程量完成90%（9公里护栏安装完毕）后，甲方向乙方支付合同总价的20%（￥2,400,000.00）；结算款：工程竣工验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余10%（￥1,200,000.00）。5.4结算方式按实际安装护栏长度结算，单价为1200元/米（含材料、运输、安装、税费等全部费用）。若实际工程量与合同约定偏差超过±5%，双方需签订补充协议调整总价。六、技术要求6.1技术规范符合GB/T31439-2015《公路交通安全设施设计规范》符合JT/T281-2020《公路波形梁钢护栏》符合GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》6.2质量要求波形梁板镀锌层附着力：划格试验无剥离现象立柱垂直度：偏差≤5mm/m护栏线形：顺直度偏差≤5mm/20m连接螺栓扭矩：≥400N·m6.3验收标准材料验收：乙方需提供钢材材质证明、镀锌检测报告等，甲方抽样送检合格后方可使用；安装验收：由甲方、监理单位联合组织，按《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）进行，分项工程合格率需达到100%。七、施工现场管理7.1场地布置乙方需在施工路段两端设置临时材料堆放区（每500米一处），面积不超过20㎡/处，材料堆放高度≤1.5米，并有防雨、防锈措施。7.2安全管理乙方需配备专职安全员2名，施工人员需佩戴安全帽、反光背心，夜间施工需设置警示灯；施工区域需设置临时交通隔离设施（水马、锥桶），并配备交通引导员；若发生安全事故，乙方需立即停工并上报甲方，承担全部责任及费用。7.3环境保护施工废弃物（如焊条头、废螺栓）需分类回收，不得随意丢弃；钻孔作业需采取降尘措施，避免扬尘污染；施工噪声需控制在昼间≤70dB、夜间≤55dB（距离居民区50米内）。八、施工进度8.1施工计划第1-10天：材料进场、场地清理、测量放线；第11-40天：立柱钻孔、安装（完成50%工程量）；第41-70天：波形梁板、配件安装（完成90%工程量）；第71-90天：收尾、自检、整改；第91-92天：竣工验收。8.2进度报告乙方需每周一向甲方提交《施工进度周报》，内容包括：本周完成工程量、下周计划、质量检查记录、安全隐患及整改情况。8.3进度调整因设计变更或不可抗力导致进度滞后时，乙方需提交《进度调整申请》，经甲方、监理单位批准后，工期可相应顺延，但需补充赶工措施（如增加施工班组）。九、工程变更9.1变更范围包括护栏类型调整、材料规格变更、工程量增减、施工工艺修改等。9.2变更程序甲方提出变更需求，书面通知乙方及设计单位；乙方在5个工作日内提交变更报价（含材料费、人工费、工期调整方案）；甲方、乙方、监理单位三方协商一致后，签订《工程变更确认单》。9.3变更费用因甲方原因导致的变更，费用由甲方承担，单价按合同约定或市场价协商确定；因乙方施工失误导致的变更，费用由乙方承担，工期不予顺延。十、质量保证10.1质量保证期限自工程竣工验收合格之日起5年，其中材料质量保证期为15年（非人为损坏情况下）。10.2质量保证措施材料进场前，乙方需提供出厂合格证、检测报告，甲方随机抽样送检，费用由乙方承担；施工过程中，乙方需留存隐蔽工程影像资料（如立柱埋深、螺栓扭矩检测），作为验收依据；质保期内，若出现护栏变形、镀锌层脱落、螺栓松动等质量问题，乙方需在48小时内到场维修，费用由乙方承担。10.3质量责任若因材料质量不合格导致验收未通过，乙方需无条件更换材料，并支付合同总价5%的违约金；若因安装工艺问题导致护栏防护性能不达标，乙方需返工整改，直至验收合格，工期不予顺延。十一、争议解决11.1争议方式双方协商优先，协商不成的，提交XX市仲裁委员会仲裁。11.2争议程序争议发生后10日内，双方书面提交《争议说明》，明确争议事项及诉求；仲裁委员会在收到申请后5日内立案，45日内作出裁决；裁决结果为终局，双方需在10日内履行。十二、违约责任12.1甲方违约未按时支付工程款：每逾期1天，按逾期金额的0.05%支付违约金；未提供施工条件导致停工：赔偿乙方实际损失（含人工费、设备闲置费）。12.2乙方违约工程质量不合格：返工至合格，并支付合同总价3%的违约金；擅自转包工程：甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价10%的违约金。十三、合同解除13.1解除条件乙方累计停工超过15天（非甲方原因）；工程质量验收2次未通过，且整改后仍不达标；甲方逾期支付工程款超过30天，经催告后仍未支付。13.2解除程序解除方需提前15日书面通知对方，双方在7日内完成已完工工程量核算、材料清点及费用结算。十四、合同生效及终止14.1生效条件本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。14.2终止条件工程竣工验收合格，工程款结清，质保期届满；双方协商一致解除合同；仲裁委员会或法院判决终止合同。14.3其他