外墙保温施工合同范本

外墙保温施工合同范本甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟对[项目名称]的外墙保温工程进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[项目名称]外墙保温工程（二）工程地点[具体工程地点]（三）工程范围本工程的施工范围包括但不限于[项目名称]建筑物外墙的基层处理、保温材料的采购与安装、面层防护处理等全部外墙保温工程相关工作，具体以施工图纸和甲方要求为准。（四）工程内容1.基层处理：对建筑物外墙表面进行清理、修补、找平，确保基层符合保温施工要求。2.保温材料安装：按照设计要求和施工规范，选用[保温材料品牌、型号]保温材料进行粘贴、固定，确保保温层的平整度和牢固性。3.面层防护处理：在保温层表面涂抹抗裂砂浆，铺设耐碱网格布，进行面层装饰施工，保证外墙的防水、防火、美观等性能。二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期总日历天数[X]天。如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，工期相应顺延，但乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式向甲方提出申请，并提供相关证明材料。三、质量标准（一）工程质量本工程应符合国家和地方现行的有关外墙保温工程的施工质量验收规范和标准，以及设计文件的要求，工程质量等级为合格。（二）材料质量乙方所使用的所有材料均应符合国家和地方相关标准及设计要求，具有质量合格证明文件，并经甲方和监理单位检验合格后方可使用。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同采用[固定总价/固定单价]方式确定合同价款，合同总金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、设备、运输、安装、调试、检测、利润、税金、保险等一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，经甲方和监理单位审核确认后，于次月[具体日期]前支付至已完工程价款的[X]%。3.竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[X]天内提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方应在收到结算资料后[X]天内审核完毕，审核无误后，支付至结算总价款的[X]%。4.质量保证金：结算总价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]天内无息返还给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对工程施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的工程进行整改。参与工程竣工验收，对工程质量进行评定。按照合同约定对工程价款进行审核和支付。2.义务提供施工所需的施工图纸、技术资料等，并进行技术交底。协调施工现场的周边关系，为乙方施工创造良好的施工环境。按照合同约定及时支付工程价款。组织工程竣工验收和结算工作。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。2.义务严格按照施工图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量和工期。遵守施工现场的各项规章制度，做好安全文明施工，承担因自身原因造成的安全事故责任。对所使用的材料和设备进行质量检验和管理，确保其符合要求。负责施工现场的环境保护工作，避免对周边环境造成污染。工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料和工程保修书。六、材料供应（一）乙方负责采购本工程所需的全部材料，所采购的材料应符合国家和地方相关标准及设计要求，并提供质量合格证明文件。（二）乙方应在材料进场前[X]天通知甲方和监理单位进行检验，经检验合格后方可使用。如材料不符合要求，乙方应负责及时更换，并承担由此产生的费用和工期延误责任。七、工程验收（一）隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程施工完毕后[X]小时内通知甲方和监理单位进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内整改完毕，重新组织验收。（二）中间验收在施工过程中，甲方和监理单位有权对工程进行中间验收。乙方应积极配合，提供必要的资料和条件。（三）竣工验收1.工程完工后，乙方应自行组织预验收，预验收合格后，向甲方提交竣工验收报告。2.甲方应在收到竣工验收报告后[X]天内组织有关单位进行竣工验收。如工程符合验收标准，各方应签署竣工验收报告；如工程存在质量问题，乙方应在规定的时间内整改完毕，重新组织验收。八、质量保修（一）保修期限本工程的质量保修期限为自工程竣工验收合格之日起[X]年。（二）保修责任在质量保修期限内，乙方应免费承担因工程质量问题而产生的维修、更换等责任。如因甲方使用不当或不可抗力等非乙方原因造成的损坏，乙方应提供有偿维修服务。（三）保修响应时间乙方在接到甲方的保修通知后，应在[X]小时内做出响应，[X]小时内到达现场进行维修。如乙方未能及时到达现场，甲方有权自行组织维修，费用从质量保证金中扣除。九、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。2.如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准。如因返工或修复导致工期延误的，乙方应承担逾期竣工的违约责任。3.如乙方未经甲方同意擅自转包或分包本工程，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。十、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款（一）本合同自双方