土方人工开挖合同范本

土方人工开挖合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方有土方人工开挖的需求，乙方具备相应的施工能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经平等、自愿、充分协商，就土方人工开挖工程事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]土方人工开挖工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程范围本工程的土方人工开挖范围包括但不限于[具体描述开挖区域的位置、边界、面积等信息]内的所有土方开挖工作，以及因开挖产生的土方的场内转运、堆放等工作。具体以甲方提供的施工图纸和现场交底为准。（四）工程内容1.按照甲方要求和施工规范进行土方人工开挖，确保开挖深度、坡度、平整度等符合设计要求。2.对开挖过程中遇到的障碍物（如石块、树根等）进行清理和处理。3.负责开挖土方的场内转运和合理堆放，不得随意丢弃土方，保持施工现场的整洁。4.配合甲方及其他相关单位进行施工过程中的各项检查和验收工作。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，具体以甲方下达的开工通知为准。（二）竣工日期乙方应在[具体竣工日期]前完成本合同约定的全部土方人工开挖工程。（三）工期延误1.如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）、甲方原因（如设计变更、提供施工条件延误等）导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式向甲方提出工期顺延申请，经甲方确认后，工期相应顺延。2.除上述原因外，乙方未能按照合同约定的工期完成工程的，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款包括乙方完成本合同约定的全部工程内容所需的人工、材料、机械、运输、管理、利润、税费等一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]天内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月完成的工程量报告，经甲方审核确认后，于次月[具体日期]前支付至已完工程价款的[X%]。3.结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]天内提交工程结算报告，甲方应在收到结算报告后[X]天内完成审核。审核完毕后，甲方向乙方支付至合同总价款的[X%]，剩余[X%]作为质量保证金。4.质量保证金：质量保证金在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]天内无息退还乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。按照合同约定对乙方完成的工程量进行审核和确认。在乙方存在违约行为时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务提供施工所需的施工图纸、技术要求等相关资料，并进行现场交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。要求甲方提供施工所需的必要条件和协助。2.义务严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求和国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。遵守施工现场的各项规章制度，做好施工安全管理工作，承担因自身原因造成的安全事故责任。按照合同约定的工期完成工程，不得擅自停工、窝工。保护施工现场的环境和周边设施，不得因施工造成环境污染和设施损坏。工程竣工后，向甲方提供完整的工程资料，并配合甲方进行工程验收。五、工程质量（一）质量标准本工程的质量应符合国家和地方相关标准、规范的要求，以及甲方提供的施工图纸和技术要求。工程质量等级为[具体质量等级]。（二）质量保证1.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合合同约定。2.乙方对工程质量终身负责，在质量保证期内，如出现质量问题，乙方应免费进行维修和处理。3.工程竣工后，乙方应向甲方提供质量保修书，明确质量保修范围、保修期限和保修责任。（三）质量验收1.乙方完成每道工序后，应进行自检，自检合格后报甲方进行验收。甲方应在收到乙方验收申请后[X]天内进行验收，如验收不合格，乙方应立即进行整改，直至验收合格为止。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后[X]天内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格为止。六、安全施工（一）安全责任1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员购买必要的保险，承担因自身原因造成的安全事故责任和由此产生的一切费用。3.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援和处理，并及时向甲方和相关部门报告。（二）安全防护1.乙方应在施工现场设置必要的安全防护设施，如围挡、警示标志等，确保施工人员和周边人员的安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、安全带等，并督促施工人员正确佩戴和使用。七、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[X%]的违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付价款及违约金为止。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应赔偿乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应按照本合同第二条第（三）款的约定向甲方支付违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定的，应按照甲方要求进行整改，直至达到质量标准为止。如因乙方原因导致工程质量不合格且无法整改的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。3.乙方违反安全施工规定，造成安全事故的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。4.乙方未经甲方同意擅自将工程转包或分包给他人的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同总价款[X%]的违约金。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至双方履行完合同约定的全部义务后终止。（二）合