土建泥水劳务合同范本

土建泥水劳务合同范本甲方（劳务发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（劳务承包方）：名称：[乙方公司全称]（如为个人，则写姓名）法定代表人：[乙方法人姓名]（如为个人则无此项）地址：[乙方公司地址或个人住址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]（如为个人则写身份证号）鉴于甲方拟将[具体工程项目名称]的土建泥水劳务部分发包给乙方，乙方具备相应的劳务作业能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：本合同项下的劳务作业范围包括但不限于建筑物的基础、墙体、地面、屋面等部位的泥水作业，具体如下：基础部分：包括基础土方的清理、夯实，基础砖胎膜的砌筑，基础混凝土的浇筑及表面找平。墙体部分：各类墙体的砌砖、砌块砌筑，墙体的抹灰、贴砖等装饰作业。地面部分：地面基层的处理，水泥砂浆地面的找平、压光，地砖、石材等地面材料的铺贴。屋面部分：屋面保温层、防水层的施工，屋面瓦的铺设，屋面排水坡度的找平等。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.乙方应按照上述工期要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。如遇不可抗力、设计变更等非乙方原因导致工期延误的，乙方应在事件发生后[X]天内书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬计算方式：本合同劳务报酬采用以下第[X]种方式计算：固定总价方式：本合同劳务报酬总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该总价为包干价，包含乙方完成本合同约定的全部劳务作业所需的人工、材料（除甲方提供的主要材料外）、机械、设备、运输、管理、利润、税费等一切费用。综合单价方式：根据乙方完成的实际工程量，按照以下综合单价计算劳务报酬：砌砖：每立方米[X]元；抹灰：每平方米[X]元；贴砖：每平方米[X]元；……2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在[X]天内支付乙方劳务报酬总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交上月完成的工程量报告，甲方在收到报告后[X]天内审核确认，并支付该月完成工程量对应劳务报酬的[X]%。结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方在[X]天内提交竣工结算报告，甲方在收到报告后[X]天内审核完毕，审核无误后支付至劳务报酬总价的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金。质量保证金：质量保证金在工程质保期满后[X]天内无息退还乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。按照合同约定的支付方式和时间支付劳务报酬。对乙方的施工人员进行管理和教育，有权制止乙方施工人员的违规行为。2.义务提供施工所需的主要材料、设备，并保证其质量符合要求。提供施工场地、施工用水、用电等必要的施工条件。及时向乙方提供施工图纸、技术交底等相关资料。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取劳务报酬。要求甲方提供施工所需的主要材料、设备，并对其质量进行检验。对甲方提供的施工图纸、技术交底等资料提出疑问和建议。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成劳务作业，确保工程质量符合国家和地方相关标准及甲方要求。遵守甲方的施工现场管理制度，服从甲方的管理和指挥。对施工人员进行安全教育和培训，确保施工安全，承担因乙方原因造成的安全事故责任。负责施工过程中的环境保护，采取有效措施减少施工对周边环境的影响。妥善保管甲方提供的材料、设备，如有损坏或丢失，应负责赔偿。五、材料和设备供应1.甲方供应材料和设备：甲方负责提供施工所需的主要材料和设备，具体包括[详细材料和设备清单]。甲方应按照施工进度计划及时供应材料和设备，并保证其质量符合要求。乙方应在收到材料和设备后[X]天内进行检验，如发现质量问题，应及时书面通知甲方，甲方应负责更换或处理。2.乙方自行采购材料和设备：除甲方供应的材料和设备外，乙方自行采购的材料和设备应符合国家和地方相关标准及甲方要求，并提供产品合格证明。乙方采购的材料和设备在使用前应报甲方检验，经甲方确认合格后方可使用。六、质量标准及验收1.质量标准：本工程的质量应符合国家和地方相关标准及甲方提供的施工图纸、技术要求等。具体质量标准如下：砌砖工程：砖的品种、规格、强度等级应符合设计要求，砌体灰缝应均匀一致，组砌方法正确，无通缝、瞎缝等缺陷。抹灰工程：抹灰层应平整、光滑，无空鼓、开裂等现象，阴阳角应方正、顺直。贴砖工程：砖的品种、规格、颜色应符合设计要求，铺贴应平整、牢固，砖缝应均匀一致，无空鼓、翘边等现象。……2.验收程序：乙方在完成每一道工序后，应进行自检，自检合格后报甲方进行验收。甲方应在收到乙方验收通知后[X]天内进行验收，如验收合格，双方应办理验收手续；如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。工程竣工后，乙方应进行全面自检，自检合格后向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到报告后[X]天内组织相关人员进行竣工验收。如工程质量符合合同约定的标准，双方应办理竣工验收手续；如工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。七、安全施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设施，如安全帽、安全带、安全网等，并督促施工人员正确佩戴和使用。3.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。4.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并及时报告甲方。乙方应承担因自身原因造成的安全事故责任及由此产生的一切费用。八、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和金额支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如甲方提供的材料、设备不符合质量要求或未按照施工进度计划及时供应，导致乙方停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，并顺延工期。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成劳务作业，每逾期一天，应按照劳务报酬总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。如因乙方返工导致工期延误的，乙方应按照上述逾期违约金标准承担违约责任。如乙方违反本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至