工程项目结算合同协议

工程项目结算合同协议协议编号：[填写协议编号]甲方（发包人）：[填写发包人全称]法定代表人：[填写]地址：[填写]联系人：[填写]联系电话：[填写]乙方（承包人）：[填写承包人全称]法定代表人：[填写]地址：[填写]联系人：[填写]联系电话：[填写]鉴于：甲方委托乙方承建位于[填写项目地点]的[填写项目名称]工程项目（以下简称“本项目”），该项目原已签订《建设工程施工合同》（合同编号：[填写施工合同编号]），合同编号为[填写施工合同编号]，乙方已按照该合同约定完成了本项目的施工任务，并已通过了竣工验收（或达到结算条件）。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目的工程结算事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条结算范围本协议结算范围包括但不限于：1.1依据《建设工程施工合同》（合同编号：[填写施工合同编号]）第一条约定的全部承包范围工程内容。1.2在合同履行期间，经甲方书面确认的工程变更、现场签证、设计变更及乙方提出的合理化建议所产生的额外工作内容。1.3乙方就本项目中非因乙方原因造成的暂停、延误等所提交的索赔报告，经甲方审核批准的部分。1.4所有已获甲方批准的，与本项目相关的，旨在完成、修复或改进工程内容的额外工作。1.5本协议结算范围不包含[填写不包含的内容，如：甲方提供的材料、设备费用，合同约定不计入结算的费用等，如无则删除此条]。第二条结算依据2.1本协议的结算依据为以下文件及资料：2.1.1《建设工程施工合同》（合同编号：[填写施工合同编号]）及其全部附件、补充协议。2.1.2经双方确认的投标文件、投标函、答疑函件。2.1.3国家及地方现行的工程建设标准、规范、规程及计价办法，主要包括[列出具体规范、计价办法名称]。2.1.4经甲方审核确认的工程量计算规则及方法。2.1.5经甲方书面签字盖章确认的工程量清单及报价单。2.1.6双方签署的工程变更单、现场签证单、会议纪要、往来函件（其中涉及价格确认的条款）。2.1.7经甲方及监理单位（如有的话）签字确认的竣工验收报告、分部分项工程验收记录、隐蔽工程验收记录。2.1.8乙方提交的、经甲方确认的索赔报告及甲方批复文件。2.1.9确定的材料价格信息、人工单价信息或合同约定的价格调整机制。2.1.10本项目施工期间发生的相关税费计算标准及政策。第三条工程量计算与确认3.1工程量的计算应遵循《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-[填写年份]）及合同约定的计算规则进行。3.2乙方应在[填写日期]前向甲方提交详细的结算资料，包括但不限于结算汇总表、分部分项工程量清单及报价明细、工程变更及签证费用明细、索赔资料、相关计算说明、发票复印件等。3.3甲方应在收到乙方提交的结算资料后[填写天数，如：15]日内，组织或委托具备相应资质的造价咨询单位进行审核。审核过程中，甲方有权要求乙方就有关问题进行解释和说明，乙方应积极配合。3.4甲方应在审核完毕后[填写天数，如：10]日内，将审核意见书面反馈给乙方。如双方对工程量计算或费用认定无异议，则结算确认完成；如有异议，双方应就异议部分进行协商。协商不成的，可按本协议第十一条约定处理。3.5甲方确认的工程量清单及最终结算总价款明细将作为本协议不可分割的一部分。第四条结算方式与总价款4.1本项目的工程价款采用[选择：固定总价/固定单价/可调价格]方式结算。4.2单价确认：合同中已有约定单价的，按合同约定执行；合同中没有约定或约定不明的，按合同第二条约定的计价规范及市场价格信息确定。4.3最终结算总价款（含税）根据双方确认的工程量乘以确认的单价，并按合同约定计入各项费用（包括措施项目费、其他项目费、规费、税金等）后计算得出。4.4经双方确认的最终结算总价款为人民币（大写）：[填写大写金额]元整（¥：[填写小写金额]）。第五条税费与附加5.1本协议约定的最终结算总价款为含税价格（或：价税分离，增值税税率为[填写税率]%，其他附加税费按国家及地方规定计算）。5.2乙方应在收到甲方支付款项时，根据甲方要求或合同约定，开具符合国家税务规定的[选择：增值税专用发票/增值税普通发票]。第六条支付条款6.1甲方同意按照本协议第四条约定的最终结算总价款，支付乙方工程款。支付比例/金额为：[填写支付比例或具体金额]。6.2支付前提条件：6.2.1本协议及附件所列的最终结算总价款已获得双方书面确认。6.2.2乙方已按照合同约定及本协议要求，提交了全部完整的结算资料，包括但不限于最终结算报告、确认的工程量清单、发票等，且资料符合要求。6.2.3[根据合同约定添加其他条件，如：乙方已履行完毕合同约定的质保期义务等]。6.3支付时间：甲方应在满足上述支付前提条件后的[填写天数，如：30]日内，将首笔工程款支付至乙方指定银行账户；剩余款项[选择：一次性支付/分期支付，如分期请说明具体时间和比例]。6.4支付方式：银行转账。6.5乙方指定收款银行账户信息：开户名称：[填写乙方全称]开户银行：[填写开户行全称]银行账号：[填写银行账号]6.6乙方应向甲方提供收款银行账户信息，并保证信息的准确性。因乙方提供错误账户信息导致的款项延迟到账，责任由乙方承担。第七条双方权利与义务7.1甲方权利与义务：7.1.1有权审核乙方的结算资料，并要求乙方进行解释和说明。7.1.2在满足支付条件时，有权按时向乙方支付工程款。7.1.3负责组织或委托工程造价咨询单位进行结算审核。7.1.4按照合同约定提供施工所需条件。7.2乙方权利与义务：7.2.1有权按照合同和本协议约定获得工程款。7.2.2有义务在约定时间内提交真实、准确、完整的结算资料，并对资料的真实性负责。7.2.3有义务配合甲方的结算审核工作，并根据甲方要求进行资料修改。7.2.4有义务按照税法规定开具发票。7.2.5有义务确保工程质量和完成合同约定的全部工作内容。第八条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[选择：项目所在地人民法院提起诉讼/提交[填写仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁]。第九条协议生效与份数9.1本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。9.2本协议一式[填写份数，通常为肆]份，甲方执[填写份数]份，乙方执[填写份数]份，具有同等法律效力。第十条其他约定10.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。10.2本协议中的“日”指自然日，“月”指日历月。10.3本协议的签订、