XX橡胶厂施工合同

XX橡胶厂施工合同甲方（发包方）：XX化工投资有限公司法定代表人：XXX地址：XX省XX市工业园区XX路XX号联系电话：XXX-XXXXXXXX乙方（承包方）：XX工业建设集团有限公司法定代表人：XXX地址：XX省XX市建设大道XX号联系电话：XXX-XXXXXXXX鉴于：甲方拟建设XX橡胶厂生产线及配套设施，乙方具备化工工程施工总承包一级资质及橡胶行业专项施工经验，双方根据《中华人民共和国民法典》《建筑法》及工业建设工程相关法规，遵循平等、自愿、公平原则，达成如下协议：一、工程概况1.1项目基本信息工程名称：XX橡胶厂年产5万吨丁苯橡胶生产线建设项目工程地点：XX市化工产业园区A15地块立项批准文号：XX发改工〔2025〕XX号资金来源：企业自筹+银行贷款1.2工程内容与规模序号系统名称建设内容技术指标要求1主体车间钢结构厂房（长120m×宽60m×高15m）、防爆墙安装、防腐地面处理抗风压等级≥0.6kPa，地面耐酸碱腐蚀2硫化车间硫化机组基础浇筑（C40混凝土）、高温管道敷设（DN200无缝钢管）管道耐压≥1.6MPa，耐热温度≥200℃3原料存储区3个500m³橡胶原料储罐（不锈钢304材质）、自动上料系统安装储罐密封等级达到API650标准4环保处理系统废气焚烧炉（处理能力5000m³/h）、废水预处理池（300m³/d）废气排放符合GB31572-2015橡胶行业标准5公用工程配套10kV变配电系统、循环水系统（流量800m³/h）、压缩空气站（压力0.8MPa）供电可靠性≥99.9%1.3工期要求总工期：360日历天（含冬季施工措施期30天）关键节点：钢结构主体封顶：第90日历天设备安装完成：第240日历天单机试车：第300日历天竣工验收：第360日历天二、合同价款与支付2.1合同总价固定总价：人民币壹亿贰仟捌佰万元整（¥128,000,000.00）构成明细：直接工程费：98,000,000元（含橡胶专用设备基础处理费12,000,000元）措施项目费：8,500,000元（含防爆区施工安全措施费3,200,000元）专业工程暂估价：15,000,000元（含硫化机安装调试，最终按实际结算）暂列金额：6,500,000元（用于应对设计变更及不可预见费用）2.2支付方式预付款：合同签订后15日内支付总价的20%（¥25,600,000.00），乙方需提交同等金额履约保函。进度款：按月计量支付，乙方每月25日提交已完工程量报告，甲方7日内审核并支付至已完产值的70%；主体结构验收合格后支付至总价的50%，设备安装完成后支付至总价的75%。竣工结算：验收合格后30日内完成结算审计，支付至结算总价的97%。质保金：结算总价的3%（¥3,840,000.00），缺陷责任期满后无质量问题一次性无息返还。三、质量标准与验收3.1质量要求总体标准：符合《橡胶工厂设计规范》（GB50461-2020）、《化工建设工程施工质量验收规范》（GB50486-2020）及甲方提供的施工图设计文件。专项技术要求：防腐工程：设备基础及地面采用环氧树脂+玻璃钢三层防腐，附着力≥5MPa，耐介质浸泡（丁二烯、苯乙烯）5年无破损；防爆区域：车间墙体采用轻质防爆墙板（抗爆压力≥2小时），电气设备符合ATEXZone2防爆等级；洁净度：原料输送管道内壁粗糙度Ra≤1.6μm，焊接接头进行100%渗透检测（PT）。3.2验收程序分部分项验收：每个系统完工后，乙方提交《橡胶厂工程专项验收申请》，甲方联合监理单位在5日内组织验收，验收内容包括：钢结构焊缝无损检测报告（UT/MT检测比例≥20%）；管道压力试验记录（试验压力为设计压力的1.5倍）；防腐层电火花检测报告（检测电压30kV无击穿）。竣工验收：工程整体完工后，乙方提交完整竣工资料（含橡胶生产系统联动试车记录），甲方在15日内组织环保、消防、安监等部门联合验收，验收通过后签署《工业项目竣工验收证书》。四、双方权责4.1甲方责任技术支持：开工前10日向乙方提供加盖审图章的施工图8套（含电子版），并组织设计单位进行橡胶工艺技术交底。场地交付：开工前7日完成“三通一平”（施工用水、用电接至厂区红线内50m，道路通畅），提供地质勘察报告及地下管线分布图。审批配合：负责办理《施工许可证》《夜间施工许可》等手续，协调园区管委会对橡胶原料运输车辆的通行审批。4.2乙方责任施工管理：组建“橡胶工程专项项目部”，配备化工工艺工程师3名、特种设备安装技师5名，项目经理需具备《橡胶行业施工管理师》认证；编制《橡胶厂施工组织设计》，其中防爆区动火作业方案、高分子材料存储防潮措施需经甲方及监理单位审批。材料与设备：主体钢结构采用Q355ND低温韧性钢材，橡胶接触部件（如反应釜内衬）使用316L不锈钢，材料进场需提供出厂合格证及第三方检测报告；施工机械需满足防爆要求（如防爆型起重机、防静电焊接设备），并张贴“ATEX认证”标识。安全与环保：设立24小时HSE管理小组，配备有毒气体检测仪（检测范围：丁二烯0-100ppm）、防爆应急照明系统；施工废水经三级沉淀+中和处理后排放（pH值控制在6-9），橡胶废料交由有资质单位处置并提供转移联单。五、违约责任5.1工期延误责任因乙方原因导致关键节点延误（如主体封顶逾期），每逾期1日按合同总价的0.05%支付违约金（每日64,000元），累计违约金不超过总价的5%；因甲方未按时交付场地或支付进度款导致工期延误，工期顺延，甲方需赔偿乙方窝工损失（按现场人员日均工资×延误天数+机械停滞费）。5.2质量违约责任若出现防腐层脱落、钢结构焊缝不合格等质量问题，乙方需在15日内无偿修复，并承担由此导致的原料污染损失（按实际泄漏量×市场价计算）；如因施工质量导致硫化系统无法达到设计产能（5万吨/年），乙方需支付合同总价10%的赔偿金，并负责整改至达标。5.3安全责任乙方未落实防爆措施导致火灾、爆炸事故，需承担全部经济损失及法律责任，并支付总价8%的违约金；甲方擅自要求乙方简化环保设施施工，导致环保验收不通过的，由甲方承担全部整改费用。六、争议解决与合同生效6.1争议解决双方因合同履行发生争议，应优先通过协商解决；协商不成的，提交合同签订地（XX市XX区）人民法院诉讼解决。6.2其他条款合同份数：本合同一式6份，甲乙双方各执3份，具有同等法律效力；附件效力：《施工图纸》《橡胶厂工程技术规范》《安全生产协议》为本合同不可分割部分；生效条件：双方签字盖章并经甲方董事