XX村村通施工合同

XX村村通施工合同甲方（建设单位）：XX县XX镇人民政府法定代表人：XXX地址：XX县XX镇XX路XX号联系方式：0XXX-XXXXXXXX乙方（施工单位）：XX建筑工程有限公司法定代表人：XXX资质等级：公路工程施工总承包叁级地址：XX市XX区XX路XX号联系方式：0XXX-XXXXXXXX合同编号：XX-CCT-2025001一、工程概况工程名称：XX县XX镇XX村村通水泥道路建设工程工程地点：XX县XX镇XX村（起点：XX村村委会，终点：XX村与XX镇交界路口）工程内容：道路全长1.8公里，设计宽度4.5米，路面结构为C30水泥混凝土，厚度18厘米，基层采用20厘米厚级配碎石；路基处理：含软基换填（采用片石回填，深度≥1.2米）、边坡修整（坡度1:1.5）及排水设施（边沟尺寸0.4m×0.5m，采用M7.5浆砌片石）；附属工程：含错车道（每500米设置1处，长20米、宽6米）、交通标志（限速20km/h警示牌4块、道口标注8处）及路肩培土（宽度0.5米，采用素土夯实）。工程立项批准文号：XX交发〔2025〕XX号资金来源：财政专项资金二、合同文件组成及解释顺序本合同协议书中标通知书（编号：XX-ZB-2025032）投标文件及其附件工程量清单（附件一）施工图纸及设计变更文件（图号：XX-CCT-2025-001）国家现行《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）等标准规范注：当合同文件内容不一致时，按上述顺序优先解释；对含糊不清的条款，双方应签订补充协议明确。三、合同价款与支付合同总价：人民币叁佰陆拾万元整（¥3,600,000.00），固定单价包干（详见附件一《工程量清单》）。价款构成：路基工程：85万元（含软基处理、土方开挖及回填）路面工程：210万元（含C30混凝土、级配碎石基层）附属工程：45万元（含排水、交通设施及路肩）不可预见费：20万元（仅限设计变更或不可抗力导致的费用增加）支付方式：预付款：合同签订后7个工作日内支付总价的20%（72万元），乙方提交等额履约保函（银行保函，有效期至工程验收合格）后支付；进度款：按月支付已完成工程量的70%，乙方每月25日前提交《工程进度报表》及监理签证，甲方10个工作日内审核支付；竣工结算：工程验收合格后30日内，乙方提交完整结算资料（含竣工图、签证单、检测报告等），甲方审核完毕后15日内支付至结算总价的97%；质保金：结算总价的3%（10.8万元），质保期满无质量问题后30日内无息返还。四、工期与进度管理合同工期：总日历天数90天（自2025年3月1日至2025年5月30日）。关键节点控制：2025年3月1日-3月15日：完成路基清表及软基处理；2025年3月16日-4月10日：完成级配碎石基层施工；2025年4月11日-5月20日：完成水泥混凝土路面浇筑；2025年5月21日-5月30日：完成附属工程及竣工清理。工期延误处理：因乙方原因延误工期，每逾期1天按合同总价的0.05%支付违约金（最高不超过总价的5%）；因甲方未按时提供施工场地、图纸或支付工程款导致延误，工期顺延，甲方承担乙方实际损失（含人工窝工、机械停滞费）。五、质量标准与验收质量目标：符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）的“合格”等级，其中水泥混凝土路面弯拉强度≥4.5MPa，平整度≤3mm/2m。材料与施工要求：水泥：采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥，初凝时间≥45分钟，终凝时间≤600分钟，每批次提供出厂合格证及检测报告；集料：粗集料采用5-31.5mm连续级配碎石，含泥量≤1%；细集料采用中粗砂，细度模数2.3-3.0，含泥量≤3%；混凝土施工：采用强制式搅拌机搅拌（搅拌时间≥90秒），滑膜摊铺机摊铺，真空吸水工艺（吸水时间控制在15-20分钟），覆盖薄膜养护≥14天。验收程序：分部分项验收：路基、基层、面层施工完成后，由监理单位组织验收，验收合格签署《分部分项工程验收记录》；竣工验收：工程完工后，乙方提交《竣工验收申请报告》及全套资料，甲方组织设计、监理、交通主管部门进行验收，验收合格出具《竣工验收鉴定书》。六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务权利：对工程质量、进度进行监督，有权要求乙方整改不合格工序（书面通知后24小时内乙方须响应）；审核乙方提交的施工组织设计、进度计划及变更申请；委托第三方检测机构（XX市交通工程质量检测中心）对工程质量进行抽检，费用由甲方承担。义务：开工前7日向乙方提供施工图纸8套（含电子版）及地质勘察报告；协调村民关系，确保施工期间道路通行权（需中断交通时提前3日通知沿线村民）；派驻现场代表（XXX，联系方式：13XXXXXXXXX），负责签署签证文件及协调事宜。（二）乙方权利与义务权利：按合同约定收取工程款，甲方逾期支付进度款超过15日，乙方有权暂停施工并索赔损失；对甲方提出的不合理设计变更，可书面提出异议，协商不成可按原设计施工。义务：编制详细施工组织设计（含专项安全方案），开工前5日报甲方及监理审批；投入本工程的主要施工设备：挖掘机2台（型号PC200）、混凝土摊铺机1台（型号WLT9000）、压路机1台（型号YZC12），未经甲方同意不得擅自调离；承担施工期间安全责任，设置安全警示标志（夜间需亮灯），配备专职安全员2名（持C证上岗）；工程验收后30日内向甲方移交完整竣工资料（含纸质版4套、电子版1套）。七、违约责任甲方违约：未按时支付工程款，每逾期1日按应付款的0.05%支付违约金；因甲方原因导致工期延误，乙方工期顺延，甲方赔偿乙方实际损失（按人工日均工资200元/人、机械停滞费800元/台·日计算）。乙方违约：工程质量不合格，乙方须无偿返工，返工工期不予顺延，若返工后仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价10%的违约金；擅自转包工程，甲方有权终止合同，乙方支付违约金50万元，并赔偿甲方全部损失。八、质保期与缺陷修复质保期：自竣工验收合格之日起2年，其中路面工程质保期为3年。缺陷修复：质保期内出现路面裂缝（宽度≥0.3mm）、沉陷（深度≥5cm）等质量问题，乙方须在接到通知后48小时内到场修复，费用由乙方承担；因不可抗力或村民人为破坏导致的损坏，乙方可提供维修服务，费用由甲方承担（按实际发生额结算）。九、不可抗力因地震、台风、暴雨（日降雨量≥100mm）等不可抗力导致工程延误，乙方须在事件发生后24小时内书面通知甲方，并在7日内提供气象部门证明文件，工期可相应顺延。不可抗力造成的工程损失，由双方根据实际情况协商处理，若导致合同无法履行，双方可解除合同，互不承担违约责任。十、争议解决双方因合同履行发生争议，应先友好协商；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼（诉讼费用由败诉方承担）。十一、其他约定本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；合同附件（工程量清单、施工图纸等）为本合同不可分割部分；本合同一式6份，甲方执3份，乙方执2份，报送XX县交通局备案1份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：XX县XX镇人民政府法定代表人（签字）：___________日期：2025年X月X日乙方（盖章）：XX建筑工程有限公司法定代表人（签字