通信监理施工合同(标准版)

通信监理施工合同(标准版)甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，就乙方向甲方提供通信工程施工监理服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________。

3、工程内容：__________________。

4、工程规模：__________________。

5、工程监理范围：包括但不限于工程设计文件及施工图纸范围内的通信工程施工全过程监理，涵盖施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段等各个阶段的监理服务。

6、工程监理依据：国家及地方现行的有关法律、法规、规章、技术标准、规范、规程以及工程监理合同、工程设计文件及施工图纸等。

二、合同工期

1、合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。

2、如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。

3、乙方应严格按照合同工期组织施工，确保工程按期完成。如乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

三、监理内容与职责

（一）乙方监理内容

1、施工准备阶段监理：

（1）审查施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案、安全技术措施等文件，确保其符合工程设计文件及施工图纸要求。

（2）参与施工现场踏勘，了解现场情况，并提出监理意见。

（3）审查施工单位提交的施工人员、设备、材料等进场计划，确保其满足工程进度要求。

（4）参与工程开工前的各项准备工作，确保工程顺利开工。

2、施工实施阶段监理：

（1）对施工单位的施工质量进行全过程监控，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

（2）对施工单位的施工进度进行跟踪管理，确保工程按计划推进。

（3）对施工单位的安全生产进行监督，及时发现并消除安全隐患。

（4）参与工程变更管理，确保工程变更合理、合法。

（5）参与工程材料、设备的验收工作，确保其质量符合要求。

（6）对施工单位的施工记录、试验报告等进行审核，确保其真实、完整。

3、竣工验收阶段监理：

（1）参与工程竣工验收，对工程质量进行全面检查。

（2）审查施工单位提交的竣工验收资料，确保其完整、合规。

（3）协助甲方办理工程竣工验收相关手续。

（二）乙方监理职责

1、乙方应组建专业的监理团队，配备足够的监理人员，确保监理工作顺利开展。

2、乙方监理人员应具备相应的执业资格，并熟悉相关法律法规、技术标准、规范、规程等。

3、乙方监理人员应认真履行监理职责，客观、公正地开展监理工作。

4、乙方监理人员应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

5、乙方监理人员应保守甲方的商业秘密，不得泄露任何工程信息。

四、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供必要的工程资料，包括但不限于工程设计文件、施工图纸、工程合同等。

2、甲方应按照合同约定支付监理服务费，并按时提供乙方工作所需的条件。

3、甲方有权对乙方的监理工作进行检查、监督，并提出改进意见。

4、甲方应配合乙方开展监理工作，及时解决监理过程中遇到的问题。

5、甲方应负责处理工程实施过程中的各种外部关系，为乙方提供良好的工作环境。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应按照合同约定提供监理服务，并确保监理服务质量。

2、乙方应按时提交监理报告，并定期向甲方汇报监理工作情况。

3、乙方应妥善保管工程资料，并做好监理工作的记录。

4、乙方应配合甲方开展工程管理工作，并及时解决工程实施过程中遇到的问题。

5、乙方应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

6、乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露任何工程信息。

五、监理服务费及支付方式

1、监理服务费实行固定总价制，共计人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

2、支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方监理服务费的____%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

（2）工程开工后，甲方支付乙方监理服务费的____%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方监理服务费的____%，即人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

（4）剩余的____%作为工程质量保证金，待工程质保期满后支付。

3、乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方提供等额的正规发票。

六、违约责任

1、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付监理服务费的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期三个月仍未支付监理服务费，乙方有权解除合同。

2、若乙方无正当理由未按本合同规定履行监理服务义务，导致工程进度延误或工程质量问题，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方限期整改，并有权根据实际情况减少或解除合同。

3、因乙方监理人员的故意或重大过失导致甲方或第三方财产损失或人身损害的，乙方应承担相应的赔偿责任。

4、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为合同总价款的____%。

七、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：