2025年桥架合同工期调整补充协议

2025年桥架合同工期调整补充协议本补充协议由以下双方于______年____月____日在中国_________签署：甲方（业主）：名称：_________________________法定代表人/授权代表：_________职务：_________________________地址：_________________________联系电话：_____________________统一社会信用代码：_____________乙方（承包商）：名称：_________________________法定代表人/授权代表：_________职务：_________________________地址：_________________________联系电话：_____________________统一社会信用代码：_____________（以下简称“甲方”和“乙方”）鉴于：1.甲方与乙方于______年____月____日签订了编号为______的《桥架安装合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方承建位于____________________的桥架安装工程（项目名称），工程范围包括____________________（具体工程范围描述），原合同约定的工程工期自______年____月____日起至______年____月____日止。2.在原合同履行过程中，由于____________________（此处应清晰、具体地陈述导致工期需要调整的原因，例如：因业主方原因导致的施工现场条件与投标时显著不符，经双方确认需要进行设计调整和方案优化；或因遭遇不可抗力事件_______严重影响施工进度；或因政府审批延误等），导致乙方无法按照原合同约定的工期完成桥架安装工程。3.为妥善处理工期调整事宜，经双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条工期调整1.1经双方一致确认，原合同约定的工程工期自______年____月____日起，整体顺延______天/月（以下简称“工期调整天数/月”）。顺延后的新的工程竣工日期为______年____月____日。1.2本协议仅涉及工期的调整，不影响原合同中关于工程质量、工程价款、支付方式、违约责任等其他条款的效力，除非本协议另有明确约定。第二条费用承担（如适用）2.1因本协议第一条约定的工期调整，若由此给乙方直接造成额外的、可量化的费用支出（例如：合理的窝工费、设备闲置费、赶工措施费等），且该费用非因乙方原因或乙方应承担的风险造成的，则该等额外费用由甲方承担。2.2乙方应在工期调整发生后的______日内，向甲方提交详细的费用索赔报告及支持性证明材料，包括但不限于工时记录、设备租赁合同、成本核算说明等。甲方应在收到报告后______日内进行审核，并就审核结果通知乙方。2.3双方就费用索赔事宜未能达成一致的，应按照原合同约定的争议解决方式处理。第三条业主责任（如适用）3.1若本协议第一条约定的工期延误主要是由甲方原因造成的（根据第二条所述情况判断），甲方应积极采取补救措施，并应承担由此给乙方造成的相应损失。甲方应负责协调解决因其原因导致的延误问题，确保乙方能够尽快恢复施工。3.2甲方应确保其在原合同及本协议约定范围内的义务得到履行，避免因甲方原因再次导致工期延误。第四条承包商责任4.1乙方应积极采取措施，克服工期调整带来的困难，优化施工组织，在新的竣工日期前完成工程。乙方有义务配合甲方及监理单位做好相关工作，确保工程顺利进行。4.2乙方应确保在工期调整期间及后续施工中的工程质量和安全，并承担因其自身原因导致的一切责任和损失。第五条协议的生效与份数5.1本协议自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。5.2本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。原合同正本仍继续有效。第六条与原合同的关系6.1本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议对原合同的修改仅限于工期调整相关事宜。6.2就本协议内容未尽事宜，仍按照原合同的相关约定执行。若本协议的约定与原合同相关约定存在不一致的，以本协议的约定为准。第七条争议解决7.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至原合同约定的仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。/或/因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条不可抗力8.1若本协议履行过程中发生不可抗力事件（定义及处理原则参照原合同相关约定），非因不可抗力事件导致本协议无法履行的，双方应根据事件影响协商调整相关义务。8.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后______日内书面通知另一方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力事件的影响，决定是否暂停履行、部分履行或终止本协议。第九条其他9.1本协议的任何修改或补充，均需以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后生效。9.2本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。9.3本协议的签