建设工程与工程款支付协议

建设工程与工程款支付协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]联系地址：[发包人联系地址]统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]联系地址：[承包人联系地址]统一社会信用代码：[承包人统一社会信用代码]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就[项目名称]（项目地址：[项目详细地址]）建设工程（工程范围：[具体工程范围描述]）的工程款支付事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况本协议所指建设工程为[项目名称]，位于[项目详细地址]，工程内容主要包括[简述工程内容]，工程范围依据主合同[主合同编号]约定执行。第二条工程款计算与确认2.1工程价款采用[选择：固定总价/固定单价/其他方式]方式计价，具体单价及合价依据主合同[主合同编号]附件[相关附件编号]约定执行。2.2工程量确认：承包人应按照主合同约定及国家或行业标准，在每月[具体日期]前提交工程量完成情况报表，并附相关支撑材料。发包人应在收到报表后[具体天数]内组织审核确认或委托双方认可的第三方机构进行审核。审核确认的工程量作为支付进度款的依据。2.3竣工结算：工程竣工验收合格后，承包人应在[具体天数]内提交竣工结算报告及相关资料。双方应在收到竣工结算报告后[具体天数]内完成审核。如双方对结算金额协商一致，则签署竣工结算确认书；如协商不一致，可委托双方认可的工程造价咨询单位进行复核，复核结论为最终结算依据。第三条进度款支付3.1进度款支付周期/节点：本工程采用[选择：按月支付/按形象进度支付/其他方式]方式支付进度款。3.1.1[按月支付方式细则：例如，每月凭审核确认的当月工程量及符合要求的发票支付该月应付款项的XX%]。3.1.2[按形象进度支付方式细则：例如，当工程达到基础完成时，支付合同总价款的XX%；当工程主体结构封顶时，支付至合同总价款的XX%；……]。3.2支付比例：每次进度款支付金额不超过当期应付金额的[具体百分比]%。3.3支付前提：承包人提交进度款支付申请、已审核确认的工程量报告、符合约定的发票及其他主合同要求的资料后，发包人进行审核，审核无误并确认支付金额后，于[具体天数]内将款项支付至承包人指定银行账户。3.4发票要求：承包人提交的增值税[选择：专用发票/普通发票]应合法合规，税率符合国家及地方税务要求，并作为支付进度款的前提条件之一。第四条竣工结算款支付4.1竣工结算确认：双方依据第三条约定完成竣工结算审核后，如达成一致，则签署竣工结算确认书；如不一致，则按主合同约定处理[具体处理方式，如：提交仲裁/诉讼]。4.2支付时间：竣工结算确认书签署后[具体天数]内，或工程造价咨询单位复核结论确认后[具体天数]内，发包人应支付至结算总价款[具体百分比]%的款项。4.3尾款支付：剩余[具体百分比]%的结算款（含质保金）作为竣工结算尾款，在工程竣工验收合格后[具体天数]内，且缺陷责任期届满后[具体天数]内支付。第五条质保金支付5.1质保金金额：本协议项下的质保金金额为结算总价的[具体百分比]%，或主合同约定的[具体金额]元。5.2返还条件：承包人需在缺陷责任期满后，向发包人提交完整的工程竣工资料及质保金返还申请，并确保工程无质量问题。发包人应在收到申请及资料后[具体天数]内进行核实，核实无误后，于[具体天数]内将质保金支付至承包人指定银行账户。5.3返还前提：质保金返还需以承包人无任何未了结的工程费用（包括但不限于罚款、违约金等）为前提。第六条工程款支付程序6.1提交申请：承包人应在每个支付周期结束后的[具体天数]内，或按形象进度节点完成后的[具体天数]内，向发包人提交工程款支付申请及相应证明文件。6.2审核确认：发包人收到申请后，应在[具体天数]内完成审核工作，并书面通知承包人审核结果及支付金额。6.3银行转账：发包人审核确认支付金额后，应在通知送达后[具体天数]内，通过银行转账方式将款项支付至承包人以下银行账户：开户名称：[承包人全称]开户银行：[开户银行名称]银行账号：[银行账号]6.4收款确认：承包人收到款项后，应向发包人发送收款确认函。第七条支付方式与账户7.1支付方式：除特别约定外，工程款均通过银行转账方式支付。7.2专用账户：承包人应设立工程款专用账户，并将账户信息提前书面告知发包人，用于接收本协议项下的工程款。承包人承诺仅将收到的工程款用于本项目施工及相关费用。第八条违约责任8.1发包人违约责任：8.1.1发包人未按本协议约定的时间支付进度款或竣工结算款的，每逾期一日，应按逾期支付金额的[具体百分比，如万分之五]向承包人支付违约金，但累计违约金不超过结算总价的[具体百分比]%。8.1.2因发包人原因导致承包人无法按期收到工程款，承包人有权暂停施工，由此造成的损失由发包人承担。8.2承包人违约责任：8.2.1承包人未按约定提交工程量报表、支付申请或相关资料，导致发包人无法按时审核支付，每延误一日，应按发包人因此造成的直接损失向发包人支付违约金，但每次延误不超过[具体天数]。8.2.2承包人提交的发票不符合税务规定或合同要求，导致发包人无法支付或延迟支付的，由承包人承担相应责任，并赔偿发包人因此遭受的损失。第九条不可抗力9.1不可抗力是指双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。9.2任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[具体天数]内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。第十条通知双方在本协议首页载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]书面通知对方。通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至上述地址或联系方式的通知，视为有效送达。第十一条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照主合同[主合同编号]约定的争议解决方式处理[具体方式，如：提交北京仲裁委员会仲裁，按照仲裁规则进行仲裁；或向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼]。第十二条协议生效、变更与解除12.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。12.2对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。12.3除本协议另有约定外，主合同解除或终止的，本协议亦相应解除或终止。第十三条其他13.1本协议是主合同[主合同编号]的附属协议，与本协议有冲突的，以本协议为准。13.2本协议未尽事宜