建设工程委托监理协议

建设工程委托监理协议甲方（委托人）：[填写委托人全称]法定代表人或授权代表：[填写姓名]地址：[填写地址]联系电话：[填写电话]乙方（监理人）：[填写监理人全称]法定代表人或授权代表：[填写姓名]资质等级：[填写资质等级]地址：[填写地址]联系电话：[填写电话]根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规和规章的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对[填写项目名称]（以下简称“项目”）实施监理事宜，达成协议如下：第一条项目概况1.1项目名称：[填写项目名称]1.2项目地点：[填写项目地址]1.3工程范围与规模：[详细描述工程内容、建设规模、结构类型、建筑面积、工期等]1.4项目批准文件：[列出项目批准文件名称及文号]1.5依据文件：本项目监理工作依据下列文件：（1）[填写项目批准文件名称及文号]（2）[填写可行性研究报告名称及文号]（3）[填写设计文件名称及文号]（4）[填写招标文件名称及文号]（5）[填写投标文件名称及文号]（6）[填写中标通知书名称及文号]（7）[列出其他相关工程建设标准规范]第二条监理内容与范围2.1监理目标：确保项目工程质量达到[填写具体质量标准，如设计要求或国家/行业标准]，确保工程安全，控制工程投资在批准的概算范围内，确保工程按期完成。2.2监理范围：乙方依据国家法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对项目的[填写具体监理范围，如施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段；或具体说明仅限于施工阶段的质量、安全、投资、进度控制等]实施监督管理。2.3乙方主要职责：（1）审查施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案，并提出审查意见。（2）审查工程材料、构配件、设备的质量文件及实物。（3）检查工程进度，定期向甲方报告，督促施工单位按计划施工。（4）进行工程计量和支付审核，签发工程款支付证书。（5）对施工过程中的质量、安全进行巡视、检查和监督，对发现的问题及时下达监理指令。（6）参与工程质量、安全事故的调查处理。（7）审查和处理工程变更。（8）参加工程竣工验收，协助甲方办理竣工验收相关手续。（9）编写监理日志、监理月报、监理专题报告等监理文件。（10）[根据实际情况补充其他职责]2.4乙方权限：（1）有权要求甲方提供开展监理工作所需的必要条件。（2）有权要求施工单位停止违反法律法规、工程建设标准、设计文件和合同约定的施工行为。（3）有权对不符合质量要求的工程部位责令施工单位整改。（4）有权参与工程索赔与反索赔事宜的处理。（5）[根据实际情况补充其他权限]第三条监理期限与阶段3.1本协议有效期为自本协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。3.2如项目有多个阶段，各阶段监理起止时间及内容为：（1）[填写阶段一名称及起止时间]（2）[填写阶段二名称及起止时间]（3）[根据实际情况补充其他阶段]第四条双方权利与义务4.1甲方的权利与义务：（1）负责提供乙方开展监理工作所需的办公场所、必要的资料和信息。（2）按照本协议约定及时足额向乙方支付监理报酬。（3）负责组织设计交底，提供设计文件、地质勘察报告等与工程有关的文件。（4）负责组织召开工程协调会议，协调解决影响工程进展的重大问题。（5）应乙方要求，提供与工程相关的其他必要条件。（6）有权对乙方履行监理合同的情况进行监督。4.2乙方的权利与义务：（1）按照国家法律法规、工程建设标准、设计文件和合同，以及本协议约定的监理范围和内容，独立、公正地开展监理工作，履行监理职责。（2）组建满足项目监理需要的监理机构，配备足够的、具备相应资格的监理人员。（3）按时提交监理报告和监理文件。（4）保守甲方的商业秘密和技术秘密。（5）接受甲方的监督，但有权拒绝执行违反法律法规、工程建设标准、设计文件和合同的行为。（6）对因乙方原因造成的损失，承担相应的赔偿责任。第五条监理报酬与支付5.1监理报酬的计算方式为：[详细填写计算方式，如按工程概算的X%计取，或固定总价人民币[填写金额]元]。5.2支付方式：（1）[填写支付节点一，如预付款，金额或比例，支付时间条件]（2）[填写支付节点二，如按月支付，支付时间，支付比例或金额计算方式]（3）[填写支付节点三，如竣工验收合格后支付，金额或比例，支付时间]（4）[根据实际情况补充其他支付节点]5.3甲方应将监理报酬支付至乙方以下账户：账户名称：[填写乙方账户名称]开户银行：[填写乙方开户银行]银行账号：[填写乙方银行账号]第六条违约责任6.1甲方违反本协议约定，未按时支付监理报酬的，每逾期一日，应按应付未付金额的[填写比例，如万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[填写天数]日的，乙方有权暂停监理工作或解除本协议，并要求甲方支付已完成监理工作的报酬及违约金。6.2甲方违反本协议约定，未提供必要的工作条件或提供虚假资料的，导致乙方工作延误或损失的，应承担相应的赔偿责任。6.3乙方违反本协议约定，未按监理规范履行监理职责，或因乙方原因造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。情节严重的，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿损失。6.4乙方违反本协议约定，泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方损失。第七条合同生效、变更与终止7.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。7.2本协议的变更，须经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。7.3本协议正常终止的情形：（1）监理期限届满，项目竣工验收合格。（2）双方协商一致解除本协议。7.4本协议非正常终止的情形：（1）一方严重违反本协议约定，另一方根据本协议约定解除本协议。（2）因不可抗力致使本协议无法继续履行。7.5无论因何种原因终止本协议，乙方应在终止后[填写天数]日内将监理文件、资料等移交甲方，甲方应按本协议约定支付乙方已完成工作的报酬。第八条争议解决8.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向[选择诉讼或仲裁]提起诉讼/申请仲裁。选择仲裁的，仲裁机构为[填写具体仲裁委员会名称]。第九条保密条款9.1甲乙双方应对在本协议签订及履行过程中了解的对方的商业秘密、技术信息等承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。9.2本保密义务在本协议终止后[填写年限，如两年]内持续有效。第十条通知与送达10.1甲乙双方在本协议中载明的地址为各自的合法地址。任何一方变更地址，应提前[填写天数]日书面通知对方。10.2甲乙双方通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送给对方在本协议中载明的地址或双方另行书面约定的地址的通知，视为有效送达。第十一条不可抗力11.1因发生地震、洪水、战争等不可抗力事件，导致本协议无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力证明。11.2因不可抗力影响，双方可协商延期履行、部分履行或解除本协议。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。第十二条法律适用与文本12.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。12